Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Наименование закупаемой продукции ОКПД2 [22.19.20] Поставка резинотехнических изделий(далее – продукция)
Цель использования закупаемой продукции
Продукция предназначена для исполнения договора №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 03.11.23 «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»».
Требования к срокам поставки продукции Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции - Посмотреть таблицу с данными Поставка осуществляется по заявкам *Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 03.11.23г. 2.2. Требования к качеству продукции Таблица 3. Требования к качеству продукции. Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» - Посмотреть таблицу с данными
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.Проект_договора_(ТФУ,_по_заявкам,_МСП)
Договор поставки № ____-Жиг/пос-2
г. Жигулевск
«__» ________ 202 г.
Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск Голубцова Игоря Алексеевича, действующего на основании доверенности №___ от __.__.202_г., с одной стороны, и
______________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
по результатам конкурентной закупки способом «Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» (лот № ), что подтверждается Протоколом № __от «__» ______ 2024г.,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется передать Покупателю ___________ (далее – «Продукция») на условиях, согласованных Сторонами в Договоре, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и техническими требованиями (Приложение №3), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в установленном Договором порядке.
Количество Продукции и ассортимент согласовываются Сторонами отдельно по каждой партии. Покупатель оформляет в письменном виде Заявку-Спецификацию (далее – Заявка) по форме Приложения №2 на каждую партию Продукции. Заявка должна содержать информацию по ассортименту, количеству, упаковке заказываемой Продукции, сроках и условиях поставки. Ассортимент и единичные расценки в каждой заявке формируются на основании Спецификации (Приложение№1).
Заявка на соответствующую партию Продукцию направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 7 календарных дней до даты поставки. После получения Заявки Поставщик обязан подписать её и направить Покупателю по факсу/электронной почте/нарочно в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня получения. В случае неполучения подписанной Покупателем Заявки в установленный срок, Заявка считается согласованной с момента её получения Поставщиком по факсу/электронной почте/нарочно. Заявка также считается согласованной обеими сторонами, если Продукция/часть Продукции, указанная в заявке, поставлена Поставщиком в Место поставки.
Заявка, подписанная с двух сторон в качестве Приложения к договору, является неотъемлемой частью Договора.
Поставка по Договору выполняется для нужд Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
Место поставки: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС (далее – «Место поставки»).
Срок поставки Продукции по договору: ________________________.
Цена Договора и порядок оплаты
Предельная стоимость Продукции (далее – «Цена Договора») по Договору составляет _____________ (_________________) рубля __ копеек, в том числе НДС (20%) в размере _______________ (______________________) рублей __ копеек.
Цена Договора включает в себя:
Стоимость продукции;
НДС;
Цена Договора включает в себя прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Продукции до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, сертификации, паспортизации, испытаний, необходимых для использования Продукции (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т.ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, в том числе страхование груза, получение разрешений и другие сборы связанные с поставкой Продукции и исполнением иных обязательств по Договору.
Цена единицы Продукции определена в Спецификации, является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке.
Стоимость партии Продукции определяется Заявкой (по форме Приложения №2).
Оплата в соответствии с Договором осуществляется следующим образом:
2.5.1. Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от стоимости по поставленной партии Продукции, согласно Заявке, производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую партию Продукции, при условии получении счета, выставленного Поставщиком. При этом в счетах на оплату, выставленных Поставщиком, должна быть отдельно выделена сумма обеспечительного платежа.
2.5.2. Обеспечительный платеж в размере 5 % (пять процентов) от стоимости Продукции производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору при отсутствии претензий и требований со стороны Покупателя и с учетом п.2.6. Договора.
В случае выставления Поставщиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю. В случае получения Покупателем счета Поставщика позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до истечения определенного в Договоре срока на оплату, оплата по счету Поставщика осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты его получения Покупателем.
Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
По соглашению сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае непредставления Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Покупателя на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Поставщик обязан в тот же срок возвратить Покупателю разницу между суммой, фактически перечисленной Покупателем, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС. 1
Если имеются нарушения со стороны Поставщика и Покупатель выставил ему счет на оплату неустойки, то Покупатель вправе удержать платеж в части или полностью, не доплатить Поставщику на сумму неустойки.
Любые, и все дополнительные расходы, и издержки, понесенные Поставщиком в результате задержки со стороны Покупателя на единовременный период до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней, считаются включенными в цену Договора, даже если задержка произошла по вине Покупателя. Просрочка исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней не предоставляет Поставщику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Поставщик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:
срок задержки составляет единовременно 31 (Тридцать один) день или в совокупности 91 (Девяносто один) день и более;
такие задержки происходят по вине Покупателя;
Поставщик в каждом отдельном случае, включая первоначальный 30-дневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Покупателя о любых таких задержках, путем направления письменного уведомления;
исполнение Поставщиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Покупателем согласно Договору (встречное обязательство);
обязательство Покупателя, по которому произошла задержка, не является денежным.
Индексация Цены Договора не допускается.
Изменение стоимости Договора не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
Качество, количество и комплектность
Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, пригодной для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, правами третьих лиц не обременена.
Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям Покупателя, Договора, Заявке-Спецификации, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации.
Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
сертификат качества в 1 (одном) экз.;
технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;
упаковочный лист в 1 (одном) экз.;
иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
Обязательные первичные документы:
Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей для расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208, от 13.12.2015 № 1311, от 12.12.2017 № 1529)в 1 экз.;
Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
В случае отсутствия указанных в п.3.3 Договора документов, Покупатель уведомляет об этом Поставщика и прекращает приемку Продукции до предоставления недостающих документов. Поставщик обязан в течение 3(трех) календарных дней с даты направления указанного уведомления Покупателя представить недостающие документы, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки.
Приемка Товара по количеству тар и упаковок, в которых осуществлялась его отгрузка, производится в день поставки согласно транспортным и сопроводительным документам, упаковочным листам и другим документам Поставщика, представленным в соответствии с п. 3.3. Договора. По результатам проверки упаковочных мест Покупатель подписывает представленную Поставщикомтоварно-транспортную накладную формы №1-Т.
При повреждении упаковки, тары, некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления Продавцу прекратить приемку Товара до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
Приемка Продукции со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладнойпо форме №1-Т или с даты подписания транспортной накладной ((для учета товарно-материальных ценностей для расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208, от 13.12.2015 № 1311, от 12.12.2017 № 1529). В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12.
В случае обнаружения внутри упаковочных мест (тары, упаковки) недопоставки, некомплектности, отсутствии необходимых принадлежностей или обнаружения недостатков (дефектов) Продукции, Покупатель незамедлительно прекращает вскрытие упаковки и направляет Поставщику письменное уведомление об обнаруженных недостатках с указанием даты и времени совместной приемки. Поставщик обязан обеспечить присутствие в указанное время своих представителей, уполномоченных доверенностью на проведение совместной приемки и подписание акта о выявленных недостатках. В акте о выявленных недостатках Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ их устранения (возврат, замена или ремонт Продукции). Покупатель вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Покупатель не считается просрочившим, а Поставщик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки следующей партии Продукции.
При невыполнении Поставщиком требований пункта 3.8. Договора, акт о выявленных недостатках, составленный и подписанный Покупателем в одностороннем порядке, будет являться достаточным юридическим основанием для применения мер ответственности, установленных Договором.
В случае когда Продукция, комплектующие, принадлежности или документы, относящиеся к Продукции, не переданы Поставщиком в сроки, указанные в п. 3.4, 3.6 Договора, Покупатель вправе отказаться от Продукции, а Поставщик обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Продукции возместить понесенные убытки, в том числе расходы, связанные с хранением Продукции, а также возвратить Покупателю уплаченный им авансовый платеж
По всем иным вопросам, касающимся приемки Продукции, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7 в части, не противоречащей условиям Договора.
На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный не менее ___ (____________) __________, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, указанным в Договоре, техническом паспорте Продукции, нормативно-технической документации, возможность эксплуатации Продукции в соответствии с ее целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) явились следствием несоблюдения Покупателем требований по транспортировке, хранению и использованию Продукции, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю в соответствии с п. 3.3. Договора.
При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Продукции Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.
Устранение недостатков осуществляется Поставщиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный Покупателем в соответствии с п. 3.14. Договора, путем замены или ремонта Продукции. Устранение недостатков путем ремонта Продукции может осуществляться только по письменному согласованию с Покупателем. Поставщик также вправе по согласованию с Покупателем вместо замены или ремонта Продукции возвратить Покупателю ее стоимость в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Вывоз Продукции для целей устранения недостатков или утилизации осуществляется Поставщиком.
Если Поставщик не устранит недостатки в срок, установленный согласно п. 3.14. Договора, Покупатель вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Поставщика возмещения понесенных расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
Гарантийный срок на Продукцию увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать Продукцию (ее часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Продукции устанавливается продолжительностью, указанной в п. 3.12. Договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателемзамены или работ по устранению недостатков.
Устранение недостатков Продукции или возврат ее стоимости, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п. 3.10. Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю вследствие наличия таких недостатков.
Тара, упаковка, маркировка
Продукция, поставляемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
При необходимости дополнительных требований к способам затаривания, упаковки и транспортировки, Стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида Продукции в соответствии с требованиями ГОСТ, технических регламентов, ОСТ и другой нормативно-технической документации.
Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
номер Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной;
вес, брутто/нетто каждого места;
наименование Продукции;
номера мест и их общее количество;
весогабаритные характеристики мест;
центр тяжести;
условия хранения;
обозначения типа «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.
Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора; тара и упаковка возврату не подлежат.
Сроки, порядок и условия поставки, переход права собственности
Поставка Продукции по Договору осуществляется Поставщиком в соответствии с Заявками в Место поставки согласно п.1.4. Доставка и разгрузка Продукции осуществляется Поставщиком.
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате поставки Продукции не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты поставки.
Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) Покупателем.
В случае если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Продукции, до момента предоставления Поставщиком надлежаще оформленных первичных документов.
В случае если по окончании срока действия Договора общая стоимость всех заявок, направленных в адрес Поставщика в период действия Договора, будет меньше Цены договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение о снижении Цены договора до общей стоимости Заявок.
Поставщик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку Продукции в Место поставки, лицензий и иных необходимых документов.
Ответственность по Договору
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством, и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное.
Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Покупателем обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной Продукции, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от суммы, в отношении которой допущена просрочка оплаты, за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). При этом такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Поставщика (исключительная неустойка).
В случае просрочки Поставщиком обязательств по поставке Продукции, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Продукции согласно п.3.14 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком: – неустойки в размере 0,1% от Цены партии товара, за каждый день просрочки; – неустойки в размере 0,1%от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара по Договору; – неустойки в размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом по Договору. Уплата неустойки не лишает Покупателя права требовать от Поставщика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении предварительной оплаты (аванса), а также компенсации убытков.
В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Продукции на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику не бывшую в употреблении Продукцию, ранее принятую по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Поставщика от приемки Продукции, Покупатель вправе передать ее в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Поставщика.
В случае, если в результате составления и выставления Поставщиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с уплатой начисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае нарушения Поставщиком срока замены счета-фактуры, предусмотренного Договором, Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Поставщик гарантирует Покупателю, что он обладает всеми необходимыми правами на соответствующие патенты и изобретения, связанные с поставляемой Продукцией. Если Покупателю будет предъявлена претензия, связанная с нарушением патентных или иных имущественных прав, то Поставщик обязан полностью возместить убытки, возникшие у Покупателя из-за нарушения вышеуказанных прав.
Помимо иных предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации мер ответственности Поставщика за невыполнение (ненадлежащее выполнение) Договора, Поставщик возмещает Покупателю, причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Покупателя, произведенных им для восстановления нарушенного права. Кроме того, Покупатель имеет право требовать от Поставщика возмещения упущенной выгоды, а также штрафов и неустоек, предъявленных Покупателю третьими лицами и связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком обязательств по Договору.
Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств.
Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного законом или Договором, не означает отказ от такого права и, таким образом, не влечет прекращения возможности реализовать это право в дальнейшем.
В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Поставщика, а также внесения изменений в документы, упомянутые в настоящем пункте, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Покупателя в порядке, установленном п.14.7 Договора, представив заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:
Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, после изменений, указанных в п. 6.11Договора, а также:
для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
список владельцев ценных бумаг;
список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
решение (протокол) о приеме новых участников;
устав.
для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):
учредительный договор или положение;
решение о создании.
для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
решение о создании.
для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
решение и договор о создании.
для иных организационно-правовых форм юридических лиц – документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по утверждённой форме.
Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору 2 или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.
Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).
Особые положения
Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 7.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных в п.п. 7.1, 7.2 Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Поставщиком.
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Поставщика до указанной даты расторжения.
При этом Поставщик принимает обязательство уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Покупателю в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 7.1, 7.2 Договора, сверх суммы штрафа.
Штраф, предусмотренный п. 7.4 Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 7.3 Договора.
Покупатель вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7.4 Договора, при этом Покупатель не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
Независимо от других положений Договора, обязательства Поставщика по п.7.3-7.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора.
Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, отраслевые или общенациональные забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие иных обязательных к исполнению нормативных актов.
Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемой дате прекращения указанных обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.
Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением о действии и длительности обстоятельств непреодолимой силы.
В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора или его прекращения.
Конфиденциальность
Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Покупателем Поставщику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Поставщиком самостоятельно в ходе визитов на Место поставки, иную территорию Покупателя в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Покупателя в силу неизвестности ее третьим лицам;
данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Покупателем закупочных процедур.
Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
На документ, содержащий Информацию, Покупателем может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:
финансовую отчетность;
учетные регистры бухгалтерского учета;
бизнес-планы;
договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Покупателем либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Покупателем и третьими лицами;
сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также о покупателях продукции и их аффилированных лицах;
сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
Поставщик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе:
не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и п. 9.6.7 Договора;
принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Поставщика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Поставщик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;
не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;
в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Покупателя, а также обеспечить содействие, которое потребует Покупатель для предотвращения несанкционированного раскрытия;
по требованию Покупателя уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Покупателю по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Поставщика. При этом Покупатель признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;
раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
Поставщик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Покупателю все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования.
Поставщик обязуется в договорах с третьими лицами обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности.
Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Поставщиком Покупателю, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.
Инсайдерская оговорка
Поставщик также обязуется:
не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Покупателя и/или ПАО «РусГидро» и/или разглашения инсайдерской информации Покупателя и/или ПАО «РусГидро», а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Покупателя и/или ПАО «РусГидро» от неправомерного использования;
ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации ПАО «РусГидро», размещенной на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
Разрешение споров
Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, толкованием, изменением, дополнением, расторжением и действительностью, разрешаются путем переговоров.
В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.11.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, курьерской службой и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 11.4. Договора, спор передается в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения ответчика. 3
Прекращение (расторжение) Договора
Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
В случае существенного нарушения Договора Поставщиком Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Поставщиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Покупатель одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Поставщику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Поставщик обязан оплатить Покупателю убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Покупателя.
Стороны установили, что существенным нарушением Договора Поставщиком является:
просрочка Поставщиком выполнения обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
несоблюдение Поставщиком требований к качеству Продукции, если исправление выявленных Покупателем недостатков, несоответствий и / или дефектов Продукции влечет нарушение сроков Поставки более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
при установлении Покупателем нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат;
наложение ареста на имущество Поставщика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
нарушение более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Покупателю таких документов;
установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика об обстоятельствах, указанных в разделе 13 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
если Поставщик без согласия Покупателя передает и/или пытается передать третьим лицам права и обязанности по Договору или какие-либо права и обязанности, установленные в нем.
Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Покупателем Поставщику посредством факсимильной/электронной связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора с последующим направлением оригинала.
Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1, с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.
Поставщик ни при каких обстоятельствах не имеет права на компенсацию упущенной выгоды в связи с досрочным расторжением Договора по любым основаниям.
Заверения Сторон
Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:
она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или уставными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.
Поставщик заявляет и заверяет Покупателя в том, что на момент заключения настоящего Договора:
учредителем / учредителями Поставщика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
руководителем Поставщика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Поставщика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки поставки, стоимость и качество Продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями поставки Продукции, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
тщательно изучил все регламенты Покупателя и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Покупателем требований;
своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
вся информация, предоставленная Покупателю, является достоверной, полной и точной, и Поставщик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Покупателя заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях.
При заключении и исполнении настоящего Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
В случае, если при заключении Договора Поставщик предоставил Покупателю недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Поставщикобязан по требованию Покупателя уплатить последнему неустойку в размере 5 (пять) % от Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.
Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заключительные положения
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п. 14.6 Договора.
Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
В случае наличия любых расхождений между основным текстом Договора и текстами приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, который не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязательств.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном п. 14.7 Договора.
Документ будет считаться полученным:
в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом, курьерской связью – в дату и время фактического вручения;
в случае передачи по факсимильной или электронной связи – в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя, или отчетом о доставке сообщения. В случае, если передача по факсимильной или электронной связи осуществляется вне обычных рабочих часов получателя, документ будет считаться полученным в 10:00 следующего рабочего дня. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее того же дня направляться с использованием видов связи, указанных в п. 14.7.1 Договора.
Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.В случае нарушения Поставщиком соответствующего условия, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 5 % от уступки (переданного в залог права).
Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к Договору - Приложение №1 – Спецификация. - Приложение № 2 – Форма Заявки-Спецификации.
- Приложение № 3 – Технические требования на поставку продукции.
Общая сумма Спецификации составляет _______ (________), в том числе НДС __%, в размере _____________ (________________).
Наименование производителя: ______________________;
Срок поставки Продукции: _______________________.
Иные условия, предусмотренные техническими требованиями:_________________.
* По требованию Покупателя Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки Продукции.
[В случае поставки Продукции (в том числе оборудования/материалов) комплектом, в спецификации необходимо «разбить» его на позиции.
В спецификацию при необходимости включаются требования к Продукции, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должна соответствовать Продукция (ГОСТ,ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]
Общая сумма Заявки-спецификации составляет ____ (________), в том числе НДС __%, в размере _____________ (________________).
Срок поставки Продукции: до «______» ____________ 202_г.
Иные условия, предусмотренные техническими требованиями: ________________.
Приложение № 3
к договору поставки
№ _____от «___» _________ ______ г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
^ Данное условие может быть исключено для Договоров, не предусматривающих выплату предварительной оплаты (аванса).
^ Соглашению и т.п.
^ Для договоров, стоимость которых превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб. с НДС–в Арбитражном суде г. Москвы.
1.Запрос_ТКП
Руководителям организаций
25.06.2025г.
Исх.– 99
Запрос технико-коммерческого предложения
Уважаемые руководители!
Прошу Вас направить в адрес Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в
г.Жигулевск (далее - Заказчик) технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на
поставку резино-технических изделий для нужд Жигулевского филиала.
Основные требования:
Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от стоимости поставленной Продукции, согласно Спецификации, производится Покупателем в течение
30 (тридцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней1 с даты подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) на Продукцию, при условии получении счета, выставленного Поставщиком.
Обеспечительный платеж в размере 5 (пять) % от стоимости Продукции
производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору при отсутствии претензий
и требований со стороны Покупателя.
В стоимость должны быть включены: доставка до адреса грузополучателя
и все расходы Поставщика, в т.ч. все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ТКП прошу предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента направления
запроса на бланке организации (в случае отсутствия бланка – с печатью) с подписью
Применяется в случае, если Контрагент является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а
также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом
Общество попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
1
руководителя или уполномоченного лица с указанием реквизитов и контактных лиц на
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
