Тендер - Очиститель для проходного пресса LASTAR LS-5 №291377227

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_Очиститель_для_пресса

Государственный контракт № ____

г. Алатырь « » ___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике-Чувашии», действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника Согомоняна Романа Гарниковича, действующего на основании приказа УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии от 13.01.2025 № 8-к, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг - Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке материальных запасов (далее – товар):

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: ______________________________________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕАТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть___ от ___.___.2025 года

1.2. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Страна происхождения товара – Российская Федерация.

1.3. Срок поставки товара с момента (даты) заключения государственного контракта в течение 10 (десяти) календарных дней.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _____________________________________________.

2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость товара всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (доставка и разгрузка, стоимость упаковочных материалов, страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Контракта).

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата товара осуществляется Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной или Универсального передаточного документа (оформленных в соответствии с действующим законодательством) и представления счет-фактуры (при условии выделения предельных объемов финансирования на 2025 год для оплаты поставленного товара).

2.5. Оплата поставленного товара осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2025 год в сумме __________________________________ по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.6. Государственный заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика в пользу Поставщика.

2.7. В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» цена Контракта, выплачиваемая Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар в объеме, сроки, надлежащего качества и комплектности, предусмотренными настоящим Контрактом.

3.1.2. При передаче товара представить Государственному заказчику платежные документы на Товар.

3.1.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.3.3. настоящего Контракта, незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественного (несоответствующего спецификации, комплектности) товара на аналогичный товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления Сторонами Акта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.

3.3. Государственный заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.3.4. Провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком товара в части соответствия его условиям Контракта.

3.3.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с пунктами 6.3.-6.5. Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4. Государственный заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

3.4.4. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а так же лиц, ответственных за приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству.

3.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Поставка товара производится сроки, указанные в п.1.1. настоящего Контракта.

4.2. Поставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком за его счет, по адресу Государственного заказчика, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, составляемой в двух экземплярах и подписываемых Сторонами в момент передачи товара Государственному заказчику.

4.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара, переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной.

4.5. Стороны Контракта договорились, что оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) возможен в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС. В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу выполненных работ, оказанных услуг), возможно представление универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

5. Качество и порядок приема

5.1. Качество товара:

5.1.1. Поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам и Техническим условиям, в случае, если они подлежат сертификации или декларированию в соответствии с действующим законодательством РФ, иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

5.1.2. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Тара и упаковка дополнительно не оплачиваются и возврату не подлежат.

5.3. Порядок приема товара:

5.3.1. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с п.1.1. настоящего Контракта.

5.3.2. Отгрузка товара осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна складе Поставщика согласно указанным срокам и условиям Контракта. Поставщик обязан известить не менее чем за сутки о точном времени и дате отгрузки товара.

5.3.3. В случае обнаружения несоответствия его наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре товара), комплектности, не соответствие товара условиям Контракта, Сторонами составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены товара.

5.3.4. При передаче товара Государственный заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров в части их соответствия условиям Контракта, проверить комплектацию товара, визуально осмотреть товар на предмет наличия дефектов и некомплектности.

5.3.5. В случае обнаружения скрытых недостатков товара, в период гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.

5.3.6. Приемка товара по качеству и количеству производиться в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.

5.3.7. При приемке товара, Поставщик обязан передать Государственному заказчику следующие документы: счета – фактуры, товарные накладные.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней или штрафа. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и составляет 1 000,00 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет требование об уплате штрафов или пеней.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и составляет 10% цены Контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8. Порядок урегулирования споров. Расторжение Контракта

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 20 дней.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Поставщик, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

8.7. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта.

9.2. Способ обеспечения Контракта - передача Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта. Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьК/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Чувашской Республике (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чувашской

Республике-Чувашии л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00)

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ // УФК

по Чувашской Республике, г.Чебоксары

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК «0» (ставится ноль) УИН 0002.

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _________________ рублей, что составляет 0,5% от цены Контракта.

9.4. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанные в пункте 10.3 настоящего Контракта, подлежат выплате Государственному заказчику в качестве компенсации стоимости ущерба и в качестве выплаты Государственному заказчику неустойки, оплачиваемых Поставщиком по условиям настоящего Контракта.

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным (закончило свое действие) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту, оформленное на тех же условиях и в том же размере.

9.6. Денежные средства по обеспечению исполнения настоящего Контракта в форме залога денежных средств возвращаются Поставщику, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему контракту, после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течении 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 21 декабря 2025 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Государственный контракт и иные документы, связанные с его исполнением, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов настоящего Государственного контракта и иных документов.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_очоститель_для_проходного_пресса