Описание тендера: | Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.: Оборудование и запчасти для площадки на ДЭ (с результатом) |
Сумма контракта: | 130 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 08.04.2024 |
Окончание: | 11.04.2024 16:48:47 |
Тендер №: | 270278533 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: |
|
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Мелеуз |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.: Оборудование и запчасти для площадки на ДЭ
Цена контракта: 130 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Верстак | 27000 | 13500 | 2 | Штука |
2 | Тиски | 24000 | 12000 | 2 | Штука |
3 | Манометр | 1940 | 970 | 2 | Штука |
4 | Лампа | 1260 | 630 | 2 | Штука |
5 | Упоры боковые (пара) | 4000 | 500 | 8 | Штука |
6 | Набор инструментов | 27000 | 13500 | 2 | Штука |
7 | Набор слесарно-монтажный | 14000 | 7000 | 2 | Штука |
8 | Шприц рычажно-плунжерный 500 мл Автодело | 3400 | 1700 | 2 | Штука |
9 | Рулетка (5м*19мм) | 800 | 400 | 2 | Штука |
10 | Моторное масло | 5600 | 140 | 40 | Литр;^кубический дециметр |
11 | Масло для гидросистемы | 6800 | 170 | 40 | Литр;^кубический дециметр |
12 | Масло трансмиссионное | 4800 | 240 | 20 | Литр;^кубический дециметр |
13 | Аптечка | 800 | 200 | 4 | Штука |
14 | Огнетушитель | 1800 | 450 | 4 | Штука |
15 | Урна металлическая | 1000 | 250 | 4 | Штука |
16 | Смазка консистентная | 1800 | 450 | 4 | Штука |
17 | Тосол | 4000 | 100 | 40 | Литр;^кубический дециметр |
тех.задание на оборудование.doc | 1,3 МБ | 08.04.24 14:54 | Действующая |
проект гк.doc | 32 КБ | 08.04.24 14:54 | Действующая |
Гражданско-правовой договор
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
- Посмотреть таблицу с даннымиГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о.директора Аллабердина Айрата Зубаировича, действующего на основании Приказа № 101 от 20.02.2024г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ядыкин Алексей Николаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Ядыкина Алексея Николаевича, действующей на основании Свидетельства ОГРНИП №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть083779, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии п. 5 ст. 93 ФЗ 44, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
4. Права и обязанности Сторон
5. Качество Товара и гарантийные обязательства
6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
что составляет 1000 рублей
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
б) в случае если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
что составляет 1000 рублей
6.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.12. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.13. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1 При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о договорной системе и Договором.
7.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о договорной системе.
7.3. В соответствии со ст. 34 Закона о договорной системе при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.
7.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях если:
- в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в ходе исполнения договора установлено, что поставляемый товар (оказываемая услуга) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к товару (услуге) или представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара (оказываемой услуги) таким требованиям;
- нарушения срока поставки товара (оказания услуги) и (или) графика поставки товара (оказания услуги).
7.6. Порядок одностороннего расторжения договора заказчиком:
7.6.1. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (Исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (Исполнителю).
7.6.2. Выполнение Государственным заказчиком требований пункта 9.5.1 настоящего Договора считается надлежащим уведомлением Поставщика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.6.3. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика (Исполнителя) по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
7.6.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.7. Государственный заказчик обязан направить сведения об участнике закупки, с которым договор расторгнут в одностороннем порядке, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан.
7.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о договорной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (Исполнителем) условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Договора.
7.9. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
7.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7.6. В случае отказа расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела осуществляется в арбитражном суде в соответствии с подсудностью.
7.7. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.
8. Разрешение споров
8.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
8.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
9. Заключительные положения.
9.1 Срок действия настоящего Договора является существенным условием и определен со дня заключения Договора до 30.04.2024 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств сторонами. Его завершение не освобождает Стороны от гарантийных обязательств, от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательства неисполненные Сторонами.
9.2 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.3 В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
9.4 Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
9.5 Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.6 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.
9.6.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.
9.6.2 Настоящий Договор подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй — находится у Заказчика.
9.8 При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
9.9 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.10 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.11 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.12 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.
9.13 Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью: приложение №1 – спецификация.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымитех.задание_на_оборудование ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Техническое задание на оборудование
12.Масло трансмиссионное
13.Охлаждающая жидкость
14. Консистентная смазка
Литол-24
15. Аптечка универсальная
16. Огнетушитель
17. Урна металлическая
По техническим вопросам обращаться Тукумбево Ильшат Рашитович▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2318
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#271765630 |
1 день
27.04.2024 14.05.2024 |
||
Электронный аукцион
#271793097 |
328 709
Обеспечение контракта:
30% |
3 дня
27.04.2024 16.05.2024 |
|
Тендер №271977316
Закупка реагента для очистных сооружений (Полиалюминий хлорид)
|
Электронный аукцион
#271977316 |
1 470 000
Обеспечение заявки:
14 700 |
6 часов
03.05.2024 13.05.2024 |
Запрос предложений
#272030606 |
14 часов
03.05.2024 13.05.2024 |
||
Электронный аукцион
#272210417 |
7 305 000
|
2 дня
07.05.2024 15.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#270277658 |
срок истек
08.04.2024 12.04.2024 |
||
Тендер №270277654
Флокулянты для АО ЕВРАЗ КГОК на 2024г
|
Запрос предложений
#270277654 |
срок истек
08.04.2024 17.04.2024 |
|
Отбор
#270277015 |
срок истек
08.04.2024 26.04.2024 |
||
Анализ цен
#270277006 |
7 622 782
|
срок истек
08.04.2024 23.04.2024 |
|
Отбор
#270276982 |
487 320
|
срок истек
08.04.2024 16.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №270270151
Оргтехника. Её обслуживание и ремонт.: картриджи (с результатом)
|
Малая закупка
#270270151 |
45 450
|
срок истек
08.04.2024 11.04.2024 |
Малая закупка
#270257565 |
136 000
|
срок истек
08.04.2024 08.04.2024 |
|
Малая закупка
#270240404 |
46 386
|
срок истек
08.04.2024 11.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270238624 |
27 458
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
275 |
срок истек
08.04.2024 16.04.2024 |
|
Малая закупка
#270238197 |
179 597
|
срок истек
08.04.2024 11.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |