Тендер - Набор химических имитаторов запахов наркотических средств для кинологической службы №296380208

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 /run/solidwall-nginx/nginx//lua/resty/http.lua:541: attempt to index local 'str' (a nil value) договор_имитаторы_2025_обезличенный

Договор №________

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар «___» __________ 2025

_________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и УФСИН России по Республике Коми, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании доверенности от __________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя» наборы химических имитаторов для кинологической службы (далее по тексту – товар), наименование и количество которого согласовано сторонами в спецификации (Приложение № 1), соответствующих техническому заданию (Приложение №№ 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Срок поставки товара: с 15.10.2025 до 30.10.2025 года.
1.3. «Поставщик» гарантирует качество товара в течение не менее чем восемнадцати месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара сторонами настоящего договора.

Цена и порядок расчета
2.1. Цена договора составляет ____ рублей ____ копеек. Цена на товар является фиксированной и изменению не подлежит.
2.2. «Покупатель» осуществляет оплату стоимости товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи товара сторонами настоящего договора без замечаний на основании выставленного счета.

Права и обязанности сторон
3.1. «Поставщик» вправе:
3.1.1. Требовать оплаты стоимости товара, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
3.2. «Покупатель» вправе:
3.2.1. предъявлять требования, вытекающие вследствие передачи товара ненадлежащего качества согласно ст. 475 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.3. «Поставщик» обязан:
3.3.1. Передать товар в сроки, установленные п. 1.2. договора, в адрес грузополучателя: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике Коми (167981, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 3-я Промышленная, 5 в рабочие дни с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-30; пятница с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное)). Доставка Товара до места поставки осуществляется непосредственно Поставщиком за счет средств Поставщика.
3.4. «Покупатель» обязан:
3.4.1. Произвести оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Уведомить «Поставщика» о ненадлежащем исполнении обязательств не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения товара.
3.4.3. Осуществить приемку товара в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения товара от поставщика.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
4.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Коми.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

Действия непреодолимой силы
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно появлением, в том числе пожара, землетрясения, эпидемии, военных переворотов и иных обстоятельств, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
5.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее 2 (двух) дней уведомить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и представить необходимые документы или доказательства, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления письменного уведомления другой стороне.

Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обстоятельства и представления, которые могли быть приняты сторонами, будь то в устной или письменной форме и заключения настоящего договора.
6.2. Все изменения (дополнения) к настоящему договору заключаются в письменной форме и подписываются полномочными представителями Сторон.
6.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами настоящего договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Прочие условия
8.1. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ___ от «___»______________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

№ ___ от «___»______________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Набор химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы.

Имитаторы запаха наркотических веществ для кинологической службы должны быть предназначены для учебно-тренировочной деятельности по постановке собак на запах наркотических веществ и периодических тренировок по поиску контрольной закладки целевого продукта (объекта).

Имитаторы наркотических веществ, изготовленные на основании технических условий производителя, должны представлять собой многокомпонентные сыпучие порошки со специфическим запахом и должны содержать в своем составе инертную основу с импрегнированными на её поверхность ароматической добавкой и стабилизирующим комплексом, обеспечивающим длительное сохранение эксплуатационных свойств. По своим запаховым свойствам имитаторы должны соответствовать запаховым свойствам натуральных наркотических веществ и не представлять опасности для здоровья людей и служебных собак в результате их использования. В составе имитаторов не должно быть натуральных наркотических веществ. Комплекты имитаторов наркотических веществ не должны обладать наркотической активностью (не должны содержать наркотических веществ) и не должны быть токсичны для теплокровных. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Количество товара: 3 набора (комплекта).

Комплектность: имитатор метадона – 1шт., n-метилэфедрона – 1шт., контрольная проба – 1шт.

Описание: набор химических имитаторов запахов наркотических веществ, представляет собой сыпучие порошки со специфическим запахом, по своим запаховым свойствам соответствует запаховым свойствам натуральных и синтетических наркотических веществ. Порошки не представляют опасности для здоровья людей и служебных собак, в результате их использования не наносится вред окружающей среде, по своей токсичности относятся к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

Фасовка: вес каждого имитатора в наборе составляет не менее 40 грамм, расфасованы в два тканевых мешочка не менее чем по 20 грамм каждый.

Тара хранения: прозрачные стеклянные банки объемом 0,25 литра. ГОСТ 5717.2-2003. На каждой банке размещена наклейка с названием имитатора и указанием срока годности. Наклейка должна быть устойчива к воздействию окружающей среды. В целях обеспечения сохранности рабочих свойств имитаторов, в том числе сохранения концентрации активных веществ, каждый из типов имитаторов должен быть упакован в мешочки, которые по два помещены в прозрачные стеклянные банки.

Крышка: металлическая, с функцией открытия и закрытия, гарантирующая сохранность продукта.

Пломба: на крышке имеется пломба из полимерного материала красного цвета с надписями, выполненными типографским способом: «ОПЛОМБИРОВАННО НЕ ВСКРЫВАТЬ», содержит выполненное типографическим способом название предприятия-производителя, и индивидуальный номер пломбы. Пломба разрушается при вскрытии с образованием надписи «ВСКРЫТО» (OPEN).

Упаковка: имитаторы упакованы в тару, гарантирующую сохранность товара при транспортировке и хранении.

Утилизация: имитаторы наркотических веществ относятся к отходам класса «А». Правила сбора данного класса отходов аналогичны требованиям, предъявляемым к сбору обычных твердых бытовых отходов. В процессе эксплуатации не требуют специального учета и особых условий хранения.

Дополнительные принадлежности: резиновые (полиэтиленовые) перчатки в количестве не менее 10 шт., мешочки тканевые не менее 6 шт., пинцет металлический.

Сроки годности: остаточный срок годности – не менее 18 месяцев на момент подписания акта приема-передачи товара сторонами настоящего договора.

Комплект сопроводительной документации: копия заключения МПТ РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ и номер записи в реестре, паспорт безопасности, копия экспертного заключения РОСПОТРЕБНАДЗОРА, копия каталожного листа с отметкой о регистрации, паспорт изделия и упаковочный лист. Данная документация должна предоставляться вместе с товаром.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: продукция поставляется в упаковочной гофрированной картонной коробке. Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке, погрузке (разгрузке) и хранении. Маркировка тары обеспечивает идентификацию продукции.

«Поставщик» «Покупатель»

__________________/ ___________________/

М.П. М.П.

«______»________________________2025 г. «______»________________________2025 г.