Тендер - На поставку хозяйственных товаров (моющие, отбеливающие и сантехнические средства) №273113673

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2._Обоснование_НМЦК_ЦОДОУ_хоз.товары_(моющие)

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактана

поставкухозяйственных товаровдля нужд МКУ ЦОДОУ

Используется метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), так как в соответствии с п.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе» данный метод является приоритетным.

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации по всем пунктам заказа не превышает 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной.

Вывод: проведенные исследования позволяют определить НМЦК в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 76 коп., предусмотренную планом-графиком закупок МКУ ЦОДОУ на 2024 финансовый год.

Начальная максимальная цена включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, страхование, расходные материалы, инструменты, оборудование и иные расходы.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 22.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000031

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Челябинская обл, Снежинск г, ул. Свердлова, 34, склад

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с разделом 8 информационной карты и Законом №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"03693D09090

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Муниципальное образование «Город Снежинск» является закрытым административно-территориальным образованием, въезд в город ограничен (пропускная система). За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, предусмотрена административная и уголовная ответственность (п. 24 ч. 1 ст. 42 Закона о контрактной системе).

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Средства моющие
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными Штука 503.00 5030.00 Назначение Универсальное моющее средство. Густая активная формула позволяет средству дольше оставаться на вертикальных поверхностях, что продлевает время действия Значение характеристики не может изменяться участником закупки Состав - Неионогенные ПАВы – считаются биоразлагаемыми элементами, не приносящими вреда окружающей среде. Отвечают за обильное пенообразование, растворение геля в воде, удаление загрязнений; - Отдушки – ароматизируют, заглушают неприятные запахи Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка Канистра Значение характеристики не может изменяться участником закупки Форма выпуска Гель Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем не менее 5000 мл Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство моющее для туалетов и ванных комнат
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара. Потребность Заказчика обусловлена. 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Штука 127.33 4583.88 Форма выпуска Гель Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство хлорсодержащее Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие антибактериального компонента Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Щавелевая кислота да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем, мл Не менее 750 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности чистящими средствами, предназначенными для удаления ржавчины с твердой поверхности Не менее 80% Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Упаковка Полиэтиленовый флакон Значение характеристики не может изменяться участником закупки Моющая способность чистящих средств для разных видов поверхностей, используемых в виде растворов Не менее 80% Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство моющее для туалетов и ванных комнат
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара. Потребность Заказчика обусловлена. 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Штука 235.33 8471.88 Форма выпуска Гель Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство хлорсодержащее Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие антибактериального компонента Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка Полиэтиленовый флакон Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем, мл не менее 1000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Назначение Средство для сантехнического оборудования, полов Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство моющее для стекол и зеркал
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара. Потребность Заказчика обусловлена. 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Штука 180.00 1440.00 Форма выпуска Спрей Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство спиртосодержащее Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Назначение Эффективное средство для мытья оконных стекол, зеркал. После применения не требует смывания водой, не оставляет разводов Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объем, мл не менее 500 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого: 19525.76 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2. Обоснование НМЦК_ЦОДОУ_хоз.товары (моющие)

Проект контракта

1 Приложение 4. Проект контракта_ЦОДОУ_хоз.товары (моющие)

Описание объекта закупки

1 Приложение 1. Описание объекта закупки_ЦОДОУ_хоз.товары (моющие)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3. Требования к содержанию заявки_ЦОДОУ_хоз.товары (моющие)

Дополнительная информация и документы

1 Информационная карта_ЦОДОУ_хоз.товары (моющие)

Приложение_1._Описание_объекта_закупки_ЦОДОУ_хоз.товары_(моющие)

Предмет закупки: поставка хозяйственных товаров (далее - товар).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.34, на склад Заказчика.

Срок поставки товара: поставка товара, однократная,осуществляется с момента заключения контракта и по 28.06.2024 года в рабочие дни (с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени).

Требования к наименованию, количеству, техническим характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование необходимости дополнительных характеристик товара:

В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описание характеристик товара указана дополнительная информация, которая отвечает характеристикам закупаемого товара. Потребность Заказчика обусловлена.

Общие требования к товару:

Товар должен быть новый и ранее не использованный, не иметь дефектов.

Товар должен иметь необходимые маркировки и наклейки.

При поставке товара должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

- действующий сертификат соответствия на каждый предлагаемый товар, оформленный на производителя (в случае если товары подлежат обязательной сертификации);

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Требования к упаковке, поставке товара:

Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке до места нахождения Заказчика, а также при перемещении товара в пределах помещения Заказчика. Упаковка товара должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать товар. Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемке не подлежит. Поставляемый товар упаковывается в соответствии с установленными на него стандартами, нормативно-технической документацией.

Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара входят в стоимость (цену) товара.

Условия поставки товара: Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Информационная_карта_ЦОДОУ_хоз.товары_(моющие) - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки

на поставку хозяйственных товаров (моющие, отбеливающие и сантехнические средства) для нужд МКУ ЦОДОУ

г. Снежинск

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Информационная карта об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:

Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Приложение 4. Проект контракта.

Приложение_4._Проект_контракта_ЦОДОУ_хоз.товары_(моющие)

Муниципальный контракт № ___

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

«Заказчик», муниципальное казённое учреждение “Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений” (далее – МКУ ЦОДОУ), в лице директора Смирновой Ирины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Контракт является заказом МКУ ЦОДОУ.

1.2. Источником финансирования заказа является бюджет Снежинского городского округа.

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3. Настоящий Контракт заключён по результатам аукциона в электронной форме от «_____»_______2024 г. № _________________________________, проведённого в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Идентификационный код (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Предмет контракта: поставка хозяйственных товаров (далее – Товар). Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1.

2.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, или производителя Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, иначе как в порядке, предусмотренном такими нормативными правовыми актами.

2.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара, а так же (при необходимости) его надлежащее качество и безопасность (копия документа о качестве в соответствии с документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации), оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Поставка товара однократная, с момента заключения контракта до 28.06.2024 г.по адресу Заказчика (ул. Свердлова, д. 34, склад)в рабочие дни(с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате поставки товара не позднее 1 (одного) рабочего дня.

2.6. Товар должен сопровождаться (при необходимости) технической документацией на русском языке.

3. Качество и комплектность товара

3.1. Поставляемый товар должен быть новым и не иметь дефектов.

3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами РФ, другим стандартам и ГОСТам, регулирующим качество данной группы товаров.

3.3. При поставке товара должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

- действующий сертификат соответствия на каждый предлагаемый товар, оформленный на производителя (в случае если товары подлежат обязательной сертификации) (см. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации»).

- действующую декларацию о соответствии на каждый предлагаемый товар, оформленную на производителя (представляется на товары, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии) (см. Постановление правительства РФ от 7 июля 1999 года № 766 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии её регистрации»).

3.4. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке до места нахождения Заказчика, а также при перемещении товара в пределах помещения Заказчика. Упаковка товара должна иметь маркировку, позволяющую идентифицировать товар. Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемке не подлежит. Поставляемый товар упаковывается в соответствии с установленными на него стандартами, нормативно-технической документацией, а при необходимости, в соответствии с указаниями Заказчика.

Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара входят в стоимость (цену) товара.

4. порядок приемки товара

4.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего контракта.

4.2. Приемка товара осуществляется путем подписания усиленной электронной подписью в единой информационной системе документа о приемке лицами, имеющими право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

4.3. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня после поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в настоящий Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию об Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с указанием цены за единицу товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

4.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.4 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 3.4 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически, с использованием единой информационной системы, направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.6. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.7. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.6 настоящего Контракта или подпунктом «б» пункта 4.7 настоящего Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.9. В случае получения в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

4.10. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктами 6.4-6.11 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, предусмотренного настоящим Контрактом, в случае выявления несоответствия товара условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного товара и устранено Поставщиком.

4.13. Для проверки предоставленного Поставщиком товара, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты по настоящему контракту производятся в рублях РФ.

5.2. Общая цена контракта составляет _______ (_____________) руб. ___коп., в том числе НДС ___%_________(_________) руб. коп. _____ (цифрами и прописью в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то фраза «в том числе НДС» заменяется на фразу «НДС не облагается». Цена контракта подтверждена спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту) [1] .

В цену Контракта включены стоимость поставляемого товара, все расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку, доставку до места назначения Заказчика, страхование, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением контракта.

5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

5.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5.5. Оплата Заказчиком Поставщику цены товара осуществляется путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск».

5.6. Оплата за поставку Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в контракте, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи Товара, структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (в соответствии ч.13 ст.94 ФЗ-44).

5.7.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 % от цены контракта, что составляет _____________ (___________________) руб. _______ коп.

Если при проведении электронного аукциона Поставщиком предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта ___________ (____________) руб. _____ коп., то есть в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении данного аукциона или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37Федеральногозаконаот 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.3. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта до заключения контракта (часть 4 статьи 96 Закона о контрактной системе).

6.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

6.5. Внесение Поставщиком денежных средств в качестве обеспечения контракта, и исполнение обязательств гаранта по независимой гарантии производится на следующий счет (на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику):

Получатель – МКУ ЦОДОУ

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет № 05693D09090 в УФК по Челябинской области

Расчетный счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель – МКУ ЦОДОУ с отметкой в платёжном поручении основания для перечисления «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона № _____ на поставку хозяйственных товаров для нужд МКУ ЦОДОУ».

6.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

6.8. Сумма обеспечения исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом.

6.9. Независимая гарантия, должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения;

6.10. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом равную размеру обеспечения контракта;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия независимой гарантии:

Начало срока - со дня её выдачи,

Окончание срока – срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

6.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.12. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.

6.13. Денежные средства вносятся в размере обеспечения исполнения контракта.

6.14. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в течение 15 календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

6.15. Если Поставщик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить сумму обеспечения. Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с одновременным направлением Поставщику письменной претензии.

6.16. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением Поставщиком его обязательств по Контракту, Заказчик удерживает обеспечение исполнения Контракта в полном объеме.

6.17. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность, предусмотренная настоящим контрактом, определяется и применяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

7.4.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ___________ (__________) руб. ______ коп.

7.4.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту, допускается взыскание с него (Заказчика) только неустойки, но не убытков.

7.8. С целью обеспечения выполнения Поставщиком обязательств по уплате неустоек Заказчику, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из средств, причитающихся к оплате Поставщику, уведомив об этом Поставщика письменно.

7.9. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку.

7.12. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.1.1. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10 %.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

9.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.2.2. При следующих обстоятельствах:

- в случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.

- в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- в случае, если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Поставщик вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу момента подписания Сторонамии действуетпо 10.07.2024 г. включительно. С 11.07.2024 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения, нарушения подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

11.2. При изменении реквизитов Заказчика оформление счетов-фактур и иных бухгалтерских документов с указанием новых реквизитов Заказчика производится Поставщиком только после получения от Заказчика подписанного им дополнительного соглашения к настоящему Контракту об изменении реквизитов.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4.Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Поставщиком и Заказчиком электронной подписью каждой со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.5. Исполнитель подтверждает, что на момент заключения контракта соответствует требованиям, установленным ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Приложение № 1 «Спецификация».

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от ___________.

Спецификация

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (п.2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ). ↑

Приложение_3._Требования_к_содержанию_заявки_ЦОДОУ_хоз.товары_(моющие)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

и инструкция по ее заполнению.

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, предусмотрена административная и уголовная ответственность (п. 24 ч. 1 ст. 42 Закона о контрактной системе).

- Посмотреть таблицу с данными