Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка соли таблетированной №268130533

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Д_соль_таблетированная.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №     

Елабужский район Место для ввода даты.

Общество с ограниченной ответственностью ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Габерлинга Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37), заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить, на условиях настоящего Договора соль таблетированную (NaCl) (далее – Товар) в количестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 кг.

1.2. Товар приобретается Покупателем для проведения водно-химического режима системы водоподготовки и производства деминерализованной воды. Технические характеристики Товара должны соответствовать требованиями, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). Термин «Заказчик» Технического задания равнозначен термину «Покупатель» Договора.

1.3. Поставщик заверяет Покупателя, что имеет право собственности на Товар, что поставляемый по настоящему Договору Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. Покупатель полагается на заверения Поставщика.

1.4. Товар предназначается для использования в производстве на химически опасном производственном объекте.

2. Цена Договора.

2.1. Товар поставляется по цене ________ руб./кг, в том числе НДС 20%.

Согласованная Цена Договора, исходя из согласованного количества товара, составляет _______________ руб., в том числе НДС 20%.

Фактическая Цена Договора определяется общей стоимостью фактически поставленного и принятого Покупателем Товара.

2.2. Цена за Товар является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя подлежащие уплате налоги и сборы (включая таможенные пошлины), стоимость упаковки, тары, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, затраты Поставщика по обеспечению качества Товара, все иные расходы Поставщика.

3. Порядок оплаты.

3.1. Порядок оплаты: ___(указать порядок оплаты по итогам закупки, выбрав один из вариантов: 1) либо аванс до 30% от Цены Договора и уплата оставшейся суммы по факту поставки; 2) либо 100% оплата по факту поставки)___. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем на основании первичных документов, после получения от Поставщика счета на оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае если в первичных документах цена, наименование и иные данные не соответствуют условиям Договора и/или фактическим данным, оплата производится после корректировки неверных данных и получения от Поставщика исправленных первичных документов и нового счета на оплату.

3.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Если цена Договора согласована в иностранной валюте (далее – Валюта Договора), а оплата Товара в полном объеме производится после поставки Товара, то эквивалентная сумма в рублях для оплаты определяется по официальному курсу Валюты Договора к рублю на дату оплаты. Если Покупатель до поставки Товара перечислил Поставщику аванс, а на дату совершения окончательного платежа по факту поставки официальный курс Валюты Договора к рублю снизится более чем на 3% по сравнению с официальным курсом на момент окончательной оплаты, то эквивалентная стоимость всей партии Товара в рублях должна быть пересчитана по официальному курсу Валюты Договора к рублю на дату окончательной оплаты с учетом суммы уплаченного аванса; при этом корректировка суммы аванса в учете не производится, а курс Валюты Договора для окончательного платежа по соглашению сторон становится ниже официального с учетом разницы при определении стоимости всей партии Товара. Здесь и далее под авансом стороны понимают любую денежную сумму, перечисленную Покупателем Поставщику до поставки Товара, которая может быть зачтена в счет оплаты поставленного Товара; под официальным курсом какой-либо валюты стороны понимают курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Все сроки оплаты по Договору переносятся соразмерно нарушению Поставщиком срока предоставления Покупателю обеспечения исполнения обязательств (если такое условие согласовано сторонами в соответствующем Приложении) и/или срока предоставления Поставщиком счета на оплату соответствующей суммы.

3.5. В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Договора по качеству, количеству, ассортименту, Покупатель имеет право приостановить оплату по Договору до устранения Поставщиком выявленных несоответствий в порядке, установленном Договором, или до соразмерного снижения цены поставки путем исправления первичных документов.

3.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.

3.7. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

3.8. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки, штрафа, убытков.

3.9. Стороны, при необходимости, подписывают Акт сверки расчетов по произведенным поставкам в следующем порядке: Покупатель готовит проект Акта и направляет его Поставщику; в случае непоступления от Поставщика возражений по проекту Акта сверки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, Акт сверки считается принятым на основании данных Покупателя.

3.10. Возврат аванса: в течение 5 (Пяти) дней с даты прекращения Договора по любым основаниям Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежную сумму в размере разницы между полученной от Покупателя суммой аванса и стоимостью фактически поставленного и принятого Покупателем Товара.

3.11. Поставщик на дату подписания Договора является плательщиком НДС. Об изменении своего налогового статуса Поставщик обязуется уведомить Покупателя заблаговременно. Сверка взаимных задолженностей производится Сторонами до изменения налогового статуса Сторон.

4. Порядок поставки.

4.1. Поставка Товара производится частями в период с даты заключения Договора по 31.12.2024.

4.2. Товар поставляется партиями по заявкам Покупателя. Срок поставки – 7 (Семь) рабочих дней с даты заявки Покупателя, если более поздний срок не указан в самой заявке.

4.3. Ориентировочный график поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

4.4. Покупатель имеет право вместо очередной заявки направить Поставщику График поставки, отличный от ориентировочного графика поставки, указанного в пункте 4.3. Договора. В отсутствие заявки Покупателя или Графика поставки, отказ Покупателя в принятии Товара не может быть квалифицирован как ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Поставщик принимает на себя обязательство поставить Товар партиями в сроки, указанные в заявке и/или новом Графике поставок Покупателя.

4.5. Под партией понимается поставка Товара по одной товарной накладной, сформированной по заявке или Графику поставки Покупателя.

4.6. Досрочная поставка Товара допускается только по согласованию с Покупателем.

4.7. Поставка Товара осуществляется путем доставки Покупателю по адресу: Российская Федерация, Елабужский район, территория Особой экономической зоны "Алабуга", улица Ш-2, строение 11/9.

4.8. Поставщик обязан в день отгрузки направить Покупателю по электронной почте уведомление о произведенной отгрузке, копию товаротранспортного документа с реквизитами перевозчика.

4.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты приемки, подтверждаемой подписанием Покупателем либо товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утв. Постановлением Госкомстата РФ №132 от 24.12.1998), либо Универсального передаточного документа (рек. Письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@).

4.10. C момента передачи Товара Покупателю Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.

5. Приемка Товара Покупателем. Рекламации.

5.1. Получение Товара по количеству производится Покупателем непосредственно при вручении Товара и подтверждается подписанием товаросопроводительных документов.

5.2. Приемка Товара по качеству производится при выдаче Товара в производство, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты поставки, путем лабораторных исследований (испытаний) в производственной лаборатории Покупателя. Допускается выборочная приемка Товара, если это применимо с учетом специфики Товара, не запрещено технической документацией на Товар и техническими нормами.

5.3. При выявлении несоответствия Товара согласованным требованиям, а также при обнаружении в сопроводительной документации ошибок, препятствующих надлежащей эксплуатации или дальнейшей реализации Товара, стороны действуют в следующем порядке:

1) Покупатель направляет Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях в адрес Поставщика электронной почтой;

2) Поставщик обязан прибыть к месту доставки Товара, если это требуется по характеру несоответствий, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя и совместно с Покупателем оформить (составить и подписать) Акт о выявленных несоответствиях. Если Поставщик не прибыл к месту нахождения Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, Покупатель оформляет односторонний Акт о выявленных несоответствиях. Если несоответствия были выявлены Покупателем в ходе лабораторных исследований (испытаний) в производственной лаборатории Покупателя и заключаются в занижении или ином искажении показателей Товара, установленных в действующих стандартах или технических условиях на данный Товар и/или указанных в Сертификате качестве, то Акт о выявленных несоответствиях не составляется, прибытие Поставщика не требуется, а основанием для предъявления претензий является протокол лабораторных исследований (испытаний) производственной лаборатории Покупателя;

3) Покупатель направляет Поставщику рекламацию (претензию) с указанием своих требований.

Указанный порядок применяется и при исполнении гарантийных обязательств Поставщика.

5.4. Деятельность сторон по управлению несоответствиями в рамках настоящего Договора может осуществляться с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации "Росатом" (ЕОС-Качество), доступ к которой предоставляется по адресу eosk.rosatom.com. Пошаговая инструкция по подключению Поставщика к ЕОС-Качество размещена по адресу https://rosatom.ru/vendors/. С даты подключения Поставщика к ЕОС-Качество стороны берут на себя обязательство при выявлении несоответствий руководствоваться Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.05.2017 №1/433-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству», - в этом случае п.5.3 Договора применяется в части, не противоречащей указанному порядку.

5.5. Поставщик обязан по требованию и выбору Покупателя за свой счет совершить необходимые действия (вывезти Товар, не соответствующий условиям Договора для его возврата или замены; устранить недостатки Товара, устранить недостатки документации и иные несоответствия, снизить соразмерно цену несоответствующего Товара путем внесения изменений в первичные документы и т.д.) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения обоснованной рекламации (претензии) Покупателя, если меньший срок не требуется исходя из характера недостатков, либо если иной срок не указан в рекламации (претензии) или не согласован Сторонами по итогам рассмотрения претензии. Установленный срок для замены, вывоза или ремонта Товара не включает в себя срок для перевозки Товара, который в любом случае не может быть больше, чем срок поставки, который был указан в первичных документах на Товар при его поставке Покупателю. По истечении времени, отведенного на действия Поставщика по устранению несоответствий, некачественный и/или некомплектный Товар принимается на ответственное хранение в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.6. Покупатель вправе, уведомив Поставщика по электронной почте, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

6. Требования к Товару и товаросопроводительным документам.

6.1. Поставляемый Товар должен быть разрешен к ввозу и реализации на территории Российской Федерации.

6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, быть новым, с остаточным сроком службы не менее 100% об общего срока службы. Состав Товара должен соответствовать требованиям стандартов или технических условий на данный Товар и показателям, указанным в Сертификатах на Товар.

6.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технических норм (в том числе имеющим статус рекомендованных), обеспечивать надежное использование его в течение срока службы в соответствии с потребностями Покупателя, обеспечивать безопасность связанных с товаром процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, охрану окружающей среды, соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской Федерации.

6.4. Товар должен поставляться в таре и/или упаковке, обеспечивающих его сохранность и безопасность при производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении. Поставщик, по возможности, исходя из объемов поставки, обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке завода-производителя. Поставщик обязан обеспечить наличие на Товаре или упаковке Товара средств идентификации – маркировки (в том числе маркировки, подтверждающей соответствие стандартам качества), ярлыков и т.д. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара.

6.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем условий использования Товара.

6.6. В момент передачи Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, необходимые для реализации и/или использования данного Товара на территории Российской Федерации в соответствии с действующим российским законодательством:

-товарную накладную ТОРГ-12 или УПД;

-документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;

-документы, подтверждающие происхождение Товара.

Перечень дополнительных документов, при необходимости, определяется Техническим заданием, Спецификацией и характеристикой поставляемого Товара.

6.7. Счет-фактура должен быть оформлен в полном соответствии с требованиями действующего налогового законодательства и содержать достоверные данные.

7. Гарантийные обязательства Поставщика в отношении Товара.

7.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение оставшегося срока службы.

7.2. Гарантийные обязательства заключаются в вывозе и/или замене Товара за счет Поставщика в порядке, установленном пунктом 5.5. Договора.

7.3. Прекращение договора по любым основаниям не прекращает гарантийных обязательств Поставщика.

7.4. В случае уклонения Поставщика от исполнения своих гарантийных обязательств, Покупатель имеет право осуществить необходимые действия самостоятельно или силами третьих лиц и выставить счет за данные работы Поставщику, а Поставщик обязуется оплатить счет Покупателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об оплате.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе предъявить к нему требование об уплате неустойки в размере 0,03% от неоплаченных своевременно сумм за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка не применяется к авансу.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель имеет право потребовать от Поставщика возместить убытки в полном объёме сверх неустойки и уплатить неустойки и штрафы:

-за нарушение срока поставки Товара пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки;

-за поставку Товара, не соответствующего условиям договора о качестве, штраф в размере 10% от цены некачественного Товара за каждое нарушение;

-за нарушение срока предоставления товаросопроводительного документа или срока устранения недостатков в товаросопроводительных документах, сроков предоставления счета-фактуры или акта сверки расчетов пени в размере 300,00 (Трехсот) руб. за каждый день просрочки в отношении каждого случая непредоставления документа.

8.3. При отсутствии или ненадлежащем оформлении товаросопроводительного документа, повлекшем затруднение использования Товара или его дальнейшую реализацию, а также в случае поставки Товара, не соответствующего согласованным условиям о его качестве, ассортименте или комплектности, Покупатель вправе принять поставленный Товар на ответственное хранение с последующим выставлением Поставщику счетов за хранение из расчета 0,1% от стоимости Товара за день хранения, либо передать Товар на хранение третьим лицам с дальнейшим перевыставлением Поставщику расходов на хранение, до получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, а в отношении несоответствующего Товара – до момента его вывоза Поставщиком.

8.4. В случае достижения расчетного размера штрафов и неустоек за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Поставщика, равного 10% от цены Договора, Покупатель получает право на односторонний внесудебный отказ от Договора. Стороны согласовали, что такой отказ Покупателя от настоящего Договора не дает Поставщику право требования компенсации любого рода убытков, пени, штрафов и прочего.

8.5. Стороны вправе подписанием дополнительного соглашения или Покупатель вправе в одностороннем порядке принять решение о снижении договорной неустойки, либо об отказе от её начисления.

8.6. Стороны пришли к соглашению, что в целях налогового учета ответственность в виде штрафных санкций или возмещения убытков отражается в учете в качестве задолженности с момента, когда потерпевшей Стороной получен от другой Стороны ответ на претензию, из которого следует признание должником размеров штрафных санкций и (или) возмещения убытков, или с момента вступления в законную силу судебного решения о присуждении соответствующих штрафных санкций и (или) сумм возмещения убытков. Покупатель вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Поставщику, на суммы штрафов и пеней - в этом случае задолженность отражается в учете с момента уведомления Поставщика об удержании указанных сумм.

8.7. Суммы всех неисполненных своевременно денежных обязательств, подтвержденных судебными актами, подлежат индексации за счет проигравшей стороны в размере 0,3% от присужденной суммы за каждый день просрочки.

8.8. Уплата пени и иных штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре.

9. Разрешение споров.

9.1. Споры и разногласия по Договору решаются в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Срок для ответа на претензию – 5 (Пять) рабочих дней.

9.2. Любой неразрешенный спор из настоящего Договора, в том числе связанный с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, после соблюдения претензионного порядка разрешается путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения стороны, в пользу которой принято арбитражное решение.

9.3. Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках ускоренной процедуры арбитража в соответствии с главой 7 Арбитражного регламента при цене исковых требований ниже тридцати миллионов рублей для целей арбитража внутренних споров. Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной процедуры арбитража не проводятся.

9.4 Стороны признают, что принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для сторон и отмене не подлежит.

9.5. Стороны соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода. В случае, если состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

9.6. Применимым правом является материальное право Российской Федерации.

10. Форс-мажор.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств Стороны по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти. Изменения курса любой иностранной валюты по отношению к рублю Российской Федерации не является основанием для отказа Поставщика от поставки или для изменения условий Договора о цене.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Действие Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до _______________, но в любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законом, Положением о закупке или Договором. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора и заключить замещающую сделку в случае получения от Поставщика информации о невозможности или отказе от поставки Товара, если эта информация не обоснована подтвержденным форс-мажором.

11.4. Если Цена Договора определена в иностранной валюте, то существенное увеличение официального курса валюты Договора по отношению к рублю Стороны признают основанием для отказа Покупателя от исполнения обязательств по Договору. Изменение официального курса валюты Договора к рублю признается существенным в случае, если расчетный официальный курс превышает базовый официальный курс более чем на 20%, при этом базовый официальный курс - это официальный курс валюты Договора по отношению к рублю на дату заключения Договора, расчетный официальный курс - это средний официальный курс валюты Договора к рублю за 1 (Одну) неделю до изменения. Такое изменение является основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора (полностью или частично) в соответствии с ч.4 ст. 450 и ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ. Уведомление об отказе от Договора или изменении условий направляется Поставщику в порядке, установленном пунктами 13.1.-13.3. Договора. Договор считается расторгнутым или измененным в течение 5 (Пяти) дней с даты отправки уведомления Покупателем.

12. Прочие условия

12.1. Переписка Сторон осуществляется по адресам (почтовым, электронным), указанным в разделе 12 Договора. Если стороны фактически используют адреса электронной почты, не указанные в разделе 14 Договора, и каждая из сторон фактическими действиями подтвердила легитимность используемых адресов, то направление документов по указанным фактическим адресам и соответствующим образом будет считаться надлежащим уведомлением.

12.2. Все документы, касающиеся оперативного решения текущих вопросов по настоящему Договору, переданные ответственными лицами посредством факсимильной связи или электронной почтой, адреса которой указаны в Договоре, признаются действительными до момента предоставления подлинников в случае, если полученные сообщения надлежащим образом подписаны, содержат реквизиты стороны-отправителя, текущую дату и время отправки.

12.3. Если не доказано иное, письменное уведомление считается полученным на 5 (пятый) рабочий день с даты его отправки.

12.4 Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи. Настоящий Договор, подписанный с использованием квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

12.5. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов по Договору: счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об исполнении обязательств по Договору, составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@); приложений к электронным документам об исполнении обязательств по Договору, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Условия настоящего пункта Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в нем документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

12.6. При подписании настоящего Договора Поставщик гарантирует достоверность заверений и обязуется выполнять обязательства в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.

12.7. Поставщик не имеет право продавать дебиторскую задолженность Покупателя, либо иным способом уступать свои права и обязанности по Договору.

12.8. В целях исполнения настоящего Договора под рабочими днями стороны понимают дни с понедельника по пятницу, за исключением установленных статьей 112 Трудового кодекса РФ праздничных дней, в том числе праздничных дней, перенесенных Правительством РФ на рабочие дни. При этом никакие законодательные акты, принятые на уровне субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, при расчете рабочих дней не учитываются. Под рабочими неделями стороны понимают календарные недели.

12.9. Исполнение обязательств Поставщика может обеспечиваться банковской гарантией, поручительством или обеспечительным денежным платежом, если стороны согласуют соответствующие условия в Приложении об обеспечении к Договору. В последнем случае Приложение об обеспечении становится неотъемлемой частью Договора.

12.10. При толковании условий Договора заголовки разделов Договора не учитываются.

12.11. Стороны обязаны сообщать друг другу о своем переименовании, реорганизации, смене исполнительных органов, а также об изменении своих контактных данных (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3. Договора) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

12.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой Стороны.

13.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Обязательства и заверения Поставщика

Приложение об обеспечении (при наличии)

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки

№      от      

Техническое задание

на поставку соли таблетированной

Елабужский район, 2024 г

Приложение №2

к Договору поставки

№      от      

Поставщик     

Покупатель ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАВЕРЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

Настоящее приложение содержит существенные условия Договора

Заверения об обстоятельствах.

Поставщик заверяет Покупателя, что:

 вправе заключать и исполнять Договор;

 заключение и (или) исполнение Поставщиком Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Поставщика, судебным решениям;

 Поставщиком получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Поставщика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

 полномочия представителей Поставщика на заключение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Поставщика или иными регулирующими их деятельность документами и при заключении настоящего Договора такие представители Поставщика не вышли за пределы своих полномочий;

 в отношении Поставщика не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

 вся информация и документы, предоставленные Поставщиком в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными;

 Договор, включая условия о цене и ответственности сторон, заключен сторонами с учетом предпринимательских рисков, с соблюдением принципа свободы договора, на согласованных сторонами условиях.

Покупатель полностью полагается на заверения Поставщика.

Оговорка о бенефициарах.

Поставщик заверяет Покупателя, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Покупатель полностью полагается на заверения Поставщика.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя. Поставщик и Покупатель подтверждают, что настоящие условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

С целью проверки вышеуказанных заверений Поставщика, а также в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, при осуществлении договорной работы, Поставщик обязуется предоставить Покупателю сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, по форме 1.2. Приложения №15.3. «Альбом форм основным документов» к ЕОСЗ ГК «Росатом» в электронном виде в двух форматах: pdf с подписью и в редактируемом формате Excel (далее – Сведения). Поставщик заверяет, что указанные Сведения являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Условия о конфиденциальности.

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает условия Договора, а также любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Обязательства по настоящему пункту распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Поставщиком до заключения настоящего Договора.

Поставщик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Покупателем, либо разработанную или приобретенную им, в связи с исполнением обязательств по Договору, за исключением:

- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Поставщика;

- информации, в отношении которой Поставщик может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Покупателем или любой ее родственной организацией.

Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать конфиденциальную информацию ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.

Поставщик обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Покупателя.

Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Покупателя.

Конфиденциальная информация остается собственностью Покупателя. Покупатель вправе потребовать от Поставщика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Поставщику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления Поставщик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

В течение 3 (Трех) лет с даты окончания исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору (включая Гарантийный срок) Поставщик не будет разглашать полученную им от Покупателя Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.

Поставщик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Покупателем и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

Покупатель вправе проводить проверки у Поставщика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Поставщику. При этом Покупатель должен предварительно письменно уведомить Поставщика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочиях и причинах необходимости проведения проверки.

Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

ИС «Расчёт рейтинга и деловой репутации Поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанных нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Поставщиком Товаров по настоящему Договору, нарушающих права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации Поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Положение о налоговой добросовестности.

Поставщик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом, не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие (наличие) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщика в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

При непредставлении Поставщиком указанных документов, либо, в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Уведомление об отказе от Договора направляется Покупателем в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком уведомления.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение об обеспечении

к Договору поставки

№      от      

Поставщик     

Покупатель ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

Поставщик обязуется за свой счет оформить и предоставить Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Обеспечение по каждому виду может быть предоставлено Поставщиком в следующих формах:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, приведенным в приложении №11 к ЕОСЗ ГК «Росатом»;

2) поручительство, выданное юридическим лицом, соответствующим требованиям, приведенным в приложении №11 к ЕОСЗ ГК «Росатом .

3) обеспечительный платеж

Выбор формы обеспечения, из указанных в настоящем пункте, определяется Поставщиком самостоятельно.

Предоставление обеспечения возврата сумм аванса возможно несколькими банковскими гарантиями; в этом случае уплата аванса производится также частями – по мере предоставления обеспечения что не увеличивает сроки поставки Товара.

В случае просрочки предоставления Поставщиком любого из согласованных в Договоре видов обеспечения, а также в случае, если обеспечение стало недействительным до истечения 60 дней после согласованной сторонами даты исполнения соответствующего обязательства Поставщика, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Поставщика возмещения причинённых убытков в полном объёме. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя, если более поздний срок не будет указан в уведомлении. Стороны согласовали, что такой отказ Покупателя от настоящего Договора не дает Поставщику право требования компенсации любого рода убытков, пени, штрафов и прочего.

1. Безотзывная банковская гарантия может быть оформлена одним из тремя способов:

1.1. на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта, сопровождаемая инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

1.2. путем передачи по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

1.3. на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

2. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, принципалом - Поставщик, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Покупатель указывает, в чем состоит нарушение Поставщиком обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия в соответствии с условиями настоящего Договора;

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя или требования Покупателя с использованием системы SWIFT;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. Договор поручительства должен быть заключен по форме Приложения №50, утвержденной приказом Госкорпорации "Росатом" от 01.06.2018 №1/570-П.

4. К обеспечению исполнения обязательств в форме банковской гарантии или поручительства в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

По решению Покупателя, перечень вышеуказанных документов может быть уменьшен в случае наличия у Покупателя актуальных версий документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

5. Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание:

- на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/данному обеспечению;

- на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны Договора, предмет и цену Договора.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/договором поручительства, может быть истребована Покупателем в случае нарушения Поставщиком любого из условий Договора, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором и отказа/уклонения Поставщика вернуть полученную сумму предоплаты.

6. До предоставления оригиналов обеспечения, текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

7. Покупатель вправе отказаться принять документы обеспечения, не отвечающие изложенным выше требованиям. В этом случае считается, что Поставщик не предоставил обеспечение по Договору – до их исправления или замены.

8. ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

8.1. Поставщик обеспечивает, чтобы любое обеспечение исполнения обязательств, выданное согласно настоящей статье, оставалось в полной силе с даты предоставления Покупателю в течение 60 дней после фактического исполнения Поставщиком соответствующего обязательствп.

8.2. Если предоставляющая обеспечение исполнения обязательств организация становится банкротом или несостоятельной, находится под процедурой ликвидации, конкурсного управления или аналогичной процедурой, или по иным основаниям перестает отвечать требованиям к гарантам/поручителям, изложенным в Приложении №11 к ЕОСЗ ГК «Росатом», если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события, с которым связано прекращение соответствия предоставляющей обеспечение исполнения обязательств организации указанным в настоящем подпункте требованиям, Поставщик не предоставит замену обеспечения исполнения обязательств в такой же форме на сумму, требуемую Договором, Покупатель вправе приостановить соответствующие платежи по Договору.

8.3. Если действие обеспечения исполнения обязательств истекает или по иным основаниям обеспечение перестает быть действительным до истечения 60 (Шестидесяти) дней с даты фактического исполнения Поставщиком соответствующего обязательства, Поставщик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента истечения срока действия или до даты, когда такое обеспечение исполнения обязательств перестает быть действительным, а если такую дату установить невозможно, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с того момента, как обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным, должен продлить действие обеспечения исполнения обязательств или обеспечить его замену на тех же условиях. При этом срок действия нового обеспечения исполнения обязательств должен начинаться с момента окончания срока действия ранее выданного обеспечения исполнения обязательств. Если Поставщик не продлит действие соответствующего обеспечения исполнения обязательств или не обеспечит замену соответствующего обеспечения исполнения обязательств в соответствии с настоящим пунктом в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней, Покупатель вправе расторгнуть Договор.

9. При условии выполнения Поставщиком своих обязательств, оригинал обеспечения исполнения обязательств возвращается Поставщику в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты истечения срока соответствующего обеспечения исполнения обязательств.

10. В качестве альтернативы обеспечению исполнения обязательств Поставщик вправе перечислить Покупателю денежные средства в той же сумме по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с указанием назначения платежа – «Обеспечение по договору (указать реквизиты договора) исполнения обязательств…» далее указать, какие обязательства обеспечиваются: «основных обязательств по договору/ гарантийных обязательств/по возврату предоплаты». Денежные средства считаются предоставленными Поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на банковский счет Покупателя.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по настоящему Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Поставщика, принятых им по настоящему Договору.

Покупатель вправе удержать из суммы Обеспечительного платежа суммы неустойки, ущерба, убытков, начисленных Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

При прекращении действия настоящего Договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком его обязательств по настоящему Договору Покупатель возвращает Поставщику обеспечительный платеж по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента исполнения соответствующих обязательств по Договору путем перечисления обеспечительного платежа на расчетный счет Поставщика согласно банковским реквизитам, указанным в статье 16 настоящего Договора.

Если Цена Договора согласована в иностранной валюте, то уплата обеспечительного платежа производится в рублях по официальному курсу рубля на день уплаты. При возврате обеспечительного платежа повторная конвертация не производится, возврату подлежит ранее уплаченная по договору сумма обеспечительного платежа в рублях, без пересчета курса.

- Посмотреть таблицу с даннымиО проведении мониторинга цен..pdf

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ЮМАТЕКС»

Общество с ограниченной

ответственностью

«АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

(ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»)

Участникам электронного запроса

ТКП

ул. Ш-2, строение 11/9, Елабужский район,

территория ОЭЗ Алабуга, г.п. город Елабуга,

муниципальный район Елабужский,

Республика Татарстан (Татарстан),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4045

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

15.02.2024

На №

№

379-1.6/154-И

от

О проведении мониторинга цен

ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» (далее – Заказчик) имеет намерение к

заключению договора на поставку соли таблетированной (далее – Товар).

Подробное описание Товара приведено в Техническом задании.

Прошу Вас направить коммерческое предложение на поставку Товара. В

коммерческом предложение прошу обязательно указать цену Товара, в т.ч. с НДС

и без НДС, условия и сроки поставки Товара, условия платежей, срок поставки, а

также срок действия предлагаемой цены. Из описания предлагаемых условий

исполнения договора должно быть однозначно понятно их соответствие условиям

установленным Заказчиком. Форма коммерческого предложения прилагается.

В коммерческом предложении также должны быть указаны реквизиты

Поставщика, в т.ч. юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, ОГРН,

ОКПО, контактные данные, а также сведения о принадлежности к субъектам

малого или среднего предпринимательства.

Предлагаемые Заказчиком условия исполнения договора:

-условия поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан (Татарстан), м. район

Елабужский, г.п. город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, строение

11/9.

-условие оплаты: Порядок оплаты: ___ (указать порядок оплаты по итогам

закупки, выбрав один из вариантов: 1) либо аванс до 30% от Цены Договора и

уплата оставшейся суммы по факту поставки; 2) либо 100% оплата по факту

поставки) ___. Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом.

- условие поставки: согласно графику поставки.

Коммерческое предложение прошу направить в адрес Заказчика на имя

генерального директора Габерлинга Андрея Владимировича.

2

Контактное лицо по коммерческим вопросам: Зайдулина Римма

Сабиржановна, тел. +7 (85▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6145, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо по техническим вопросам: Гульзадян Татьяна Николаевна,

тел. +7 (85▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 6036, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сбор ценовых предложений будет производится по 14.03.2024г.,

включительно.

Дополнительно обращаю внимание, что данный запрос не является

публичной офертой, проводится исключительно с целью сбора информации о

стоимости Товаров и не влечет за собой каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение:

1. Техническое задание;

2. Проект договора;

3. Форма коммерческого предложения.

Начальник службы закупок и

логистики

Зайдулина Римма Сабиржановна

(85▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 6145

ВставитьЭП

А.В. Арисов

Техническое задание_соль табл..pdf

ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

Техническое задание

на поставку соли таблетированной

№ 379-2.1/91-РМ от 07.02.2024

Елабужский район, 2024 г

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Соль таблетированная (NaCl) применяется для регенерации ионообменных смол в установках

по умягчению воды в котельной и водоподготовительной установке.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе не восстановленным, у

которого не были восстановлены потребительские свойства.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не определено

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не определено

Подраздел 1.5 Код ОКПД2

20.59.52.199

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соль таблетированная (NaCl) предназначена для проведения водно-химического режима

системы водоподготовки и производства деминерализованной воды

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Требования к техническим, функциональным и качественным

характеристикам (потребительские свойства) товара

Соль таблетированная должна соответствовать ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Соль поваренная

таблетированная. Технические условия», СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3.

Представляет собой спрессованную в таблетки пищевую поваренную соль (NaCl) сорта

«Экстра» без добавления йода и ферроционида калия (антислеживающей добавки). Соляные

таблетки белого цвета, без запаха.

Химический состав

Массовая доля хлористого натрия, не менее

99,5 %

Массовая доля кальция, не более 0,02 %

Массовая доля магния, не более 0,01 %

Массовая доля сульфат-иона, не более 0,2 %

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более

0,03 %

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным

знаком изготовителя (при наличии). Маркировке подлежат все товары с указанием

наименования предприятия-изготовителя, наименования продукта, квалификации реагента,

индекса, национального знака соответствия, массы, даты изготовления, в соответствии с

требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Знак соответствия наносят на товар, тару, упаковку и на прилагаемую к товару техническую

документацию, в которой указано место маркировки и расположение маркировочных данных

на изделия.

Транспортная маркировка - в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Вид упаковки – 25 кг полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Тара для упаковывания должна быть чистой и сухой.

Упаковка товара должна гарантировать транспортировку любым транспортом до места,

указанного Покупателем. Все расходы по упаковке лежат на поставщике.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условием договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

В соответствии с условием договора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Реагенты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки

грузов, действующими на данном виде транспорта, в крытых транспортных средствах.

По прибытию продукции к месту поставки Поставщик уведомляет Покупателя и

согласовывает время для приема продукции по количеству и качеству.

Все расходы по транспортировке к месту поставки лежат на Поставщике.

Автотранспорт должен иметь возможность боковой разгрузки товара при помощи

погрузчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик должен обеспечить надлежащее хранение товара и защиту его от воздействия

механических и климатических, пожароопасных факторов до момента передачи товара

Заказчику.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Остаточный гарантийный срок хранения Товара - не менее 80 % срока, заявленного заводомизготовителем, с момента приемки на складе Покупателя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с НТД изготовителя, паспортом безопасности

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с Разделом 4.1 настоящего технического задания и подтверждаться

сертификатами качества, паспортом качества или техническими паспортами на Товар.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Доставка соли таблетированной должна быть осуществлена до объекта Заказчика по адресу:

Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Елабужский, городское поселение

город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, улица Ш-2, строение 11/9, ООО «АЛАБУГАВОЛОКНО».

Поставка соли таблетированной до объекта Заказчика должна производиться по заявке

Заказчика в срок 7 (семь) рабочих дней с даты направления заявки.

Ориентировочные сроки и объемы:

№ п/п

Наименование реагента

Ед.

Всего

1

Соль таблетированная

кг

100000

Месяц

Апрель

Июль

Октябрь

Январь

Март

кг

20000

20000

20000

20000

20000

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закону РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

2

Сокращение

Расшифровка сокращения

НТД

Нормативно-техническая документация

ТЗ

Техническое задание

РАЗДЕЛ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ

№

п/п

1

Наименование

Листов

Форма коммерческого предложения.docx

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на поставку _________ (далее – Товар) сообщаем следующее:

Изучив запрос о предоставлении коммерческого предложения, приложенное к нему техническое задание и принимая установленные в них требования и условия, ______ «_____», ОГРН ______, ИНН ______, зарегистрированное по адресу _________, предлагает заключить договор на поставку Товаров в соответствии с техническим заданием и условиями, изложенными в настоящем коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Таблица расчета возмещаемых затрат

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Условия платежей: ____________

Условия поставки: _____________

Срок действия указанных цен: ___________

Приложение: 1. ____________

2. ____________

____________________ ____________ / ________________ /

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)

МП

Контактный номер телефона