Описание тендера: | мониторинг цен в электронной форме на Поставка смолы ионообменной |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 03.05.2024 |
Окончание: | 16.05.2024 23:59:59 |
Тендер №: | 272005606 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Саров |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Поставка смолы ионообменной
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смола ионообменная Hydrolite ZG NR8715MD 50 л | - | - | 1 | - |
Проект договора.doc | 30 КБ | 03.05.24 11:22 | Действующая |
ТЗ.doc | 22 КБ | 03.05.24 11:22 | Действующая |
По техническим вопросам:
Измайлова Ольга Васильевна
Приложение №3
к договору №
от
Техническое заданиена поставку смолы ионообменной
предмет закупки по ГПЗ
- Посмотреть таблицу с даннымиПравильность и полноту технического задания подтверждаю и утверждаю:
Руководитель подразделения-заказчика ______________ А.В. Денисов (подпись) (Ф.И.О.)
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Нижний Новгород ____________________2024г
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя директора филиала РФЯЦ–ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» по экономике и финансам – директора департамента экономики и финансового контроллинга Люсова С.Н. действующего на основании доверенности № 2036/235д., от 22.12.2023 с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2.1. Поставка продукции осуществляется в течение 70 календарных дней после подписания настоящего Договора.
Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с Заказчиком.
2.2. Поставка Продукции осуществляется на склад Заказчика (г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 47) транспортом Поставщика.
2.3. Право собственности на передаваемую Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения Продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12 в 2-х экземплярах, либо универсального передаточного документа (УПД) в 2-х экземплярах.
2.4. Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.
Средства транспортировки должны обеспечивать автоматическую фиксацию температуры, при которой осуществляется транспортировка продукции, до прибытия на склад заказчика.
В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.
2.5. Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) Продукции передать Заказчику счет, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции. В случае невозможности предоставления этих документов в указанный выше срок, Поставщик направляет их Заказчику по факсу или электронной почте в течение одного рабочего дня с момента отгрузки (передачи) продукции, с последующим предоставлением оригиналов в течение 5 рабочих дней. При несоблюдении указанного условия Поставщик возмещает Заказчику сумму не принятого к вычету НДС.
В счете-фактуре, товарной накладной, УПД Поставщик обязан указывать следующие реквизиты:
- в строке «Плательщик», «Покупатель» - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира д. 37, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
- в строке «Грузополучатель» - Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47».
- в товарной накладной в строке «Грузополучатель», «Плательщик» банковские реквизиты указывать согласно пункту договора «Реквизиты сторон».
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма Договора составляет ______- руб.______ коп (________________ рублей ___________ коп). включая НДС 20% -___________ руб. __________ коп (_____________ рублей ___________ коп), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). В стоимость договора входит стоимость доставки, упаковки, маркировки, таможенных, налоговых и иных обязательных платежей.
Для победителя, являющегося субъектом МСП:
3.2. Оплата стоимости продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 7 рабочих дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, по форме ТОРГ-12 либо УПД.
Для победителя, НЕ являющегося субъектом МСП:
3.2. Оплата стоимости продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 15 календарных дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, по форме ТОРГ-12 либо УПД.
3.3 Стороны проводят Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам по форме, указанной в Приложении № 2 к договору.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям сертификатов качества (протоколов анализа) завода изготовителя. Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.
Так же, вместе с Продукцией, Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.
Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям установленным производителем. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации.
В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 70 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.
4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.
4.3. В случае поставки Продукции не соответствующей по качеству и количеству, указанному в спецификации Поставщик обязуется в течение 70 календарных дней с момента уведомления произвести замену некачественной Продукции на качественную, а также осуществить допоставку недостающей Продукции за свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
5.2. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1.
5.3. В случае поставки некомплектной Продукции, Продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некомплектной, некачественной Продукции.
5.4. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
5.5. За каждый факт неисполнения условий договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.
5.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, взрыв, эпидемия и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти. Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим актом Торговой промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае сторонами проводят Акт сверки взаимных расчетов по выполненным обязательствам в течении 20 дней.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При заключении договора поставки на основании поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик передает Заказчику данные по всей цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.
7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
7.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копии подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
7.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных лиц или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
7.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Поставщику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7.7 Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими – либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.
7.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение
которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями о оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;
- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушением сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству Продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;
- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком Продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения заключении договора с ним.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора и действует до 30 декабря 2024 г.
8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами настоящего договора решаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента получения.
8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа, заявитель вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд по адресу ответчика.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения на то другой стороны.
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.1. По соглашению сторон;
9.2. В судебном порядке;
9.3. В одностороннем порядке в случае:
9.4. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Спецификация (Приложение № 1), Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 2), Техническое задание (Приложение № 3).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к договору №
от
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая сумма договора составляет ______ руб._____ коп (___________ рублей ________ коп). включая НДС 20% -_________ руб. ______ коп (_________ рублей ________ коп)
- Посмотреть таблицу с даннымик договору №
от
ФОРМА
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ «____»_________20___г.
Между (наименование и реквизиты Стороны 1) и (наименование и реквизиты Стороны 2)
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем
Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_ __»__ ____20__г.
По результатам сверки установлено:
- Посмотреть таблицу с даннымиФОРМА СОГЛАСОВАНА:
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#280483496 |
7 дней
24.09.2024 03.10.2024 |
||
Тендер №280484268
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" объявляет тендер: Аргон
|
Анализ цен
#280484268 |
7 дней
24.09.2024 03.10.2024 |
|
Анализ цен
#280584994 |
1 день
25.09.2024 27.09.2024 |
||
Анализ цен
#280586522 |
1 день
25.09.2024 27.09.2024 |
||
Анализ цен
#280616289 |
1 день
25.09.2024 27.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#272005574 |
36 815
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
03.05.2024 15.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272005549 |
36 815
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 15.05.2024 |
|
Запрос цен
#272005447 |
срок истек
- 27.05.2024 |
||
Тендер №272005388
Поставка формалина
|
Малая закупка
#272005388 |
2 937
|
срок истек
- 06.05.2024 |
Тендер №272005372
Поставка лакокрасочных материалов (План график)
|
Не определен
#272005372 |
87 251
|
95 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Единственный поставщик
#272001340 |
128 517
|
срок истек
- 31.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272000933 |
39 216
|
срок истек
03.05.2024 03.06.2024 |
|
Анализ цен
#272000893 |
срок истек
- 16.05.2024 |
||
Анализ цен
#272000670 |
срок истек
- 16.05.2024 |
||
Тендер №271998064
Выполнение работ по замене ливневых лотков (с результатом)
|
Электронный аукцион
#271998064 |
776 622
|
срок истек
03.05.2024 15.05.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |