Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Срок действия технико-коммерческого предложения – 90 календарных дней.
Директор _______________
А.А. Иванов
(подпись) М.П.
Петров В.В.
(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Документация_2
Приложение № 1
к договору поставки № ____ от «___»__________ 2025 г.
Спецификация
г. Томск «____» ________ 2025 г.
В соответствии с настоящей Спецификацией Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя Товар. Технические требования к Товару указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
2. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей Спецификации, составляет: _____________ (_______) рублей с НДС.
3. Порядок оплаты: в соответствии с Разделом 2 Договора.
4. Условия поставки: поставка осуществляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора силами и за счет Поставщика по адресу: Томская область, село Октябрьское, ул. Заводская, 100.
Акционерное общество «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шепталина Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатитьфильтровальные рукава(далее по тексту - Товар) и сопутствующую Товару документацию по цене, согласованной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с техническими требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору) и прочими условиями Договора.
1.2. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем и подписания товарно-сопроводительных документов.
1.3. Товар должен отвечать следующим требованиям:
1.3.1. соответствовать техническим, эксплуатационным и технологическим характеристикам изготовителя (ГОСТ, ТУ), требованиям, указанным в Спецификации, Техническом задании и иных приложениях к настоящему Договору;
1.3.2. Дата изготовления Товара должна быть не ранее 12 месяцев до момента подписания Договора.
ОБЩАЯ ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Цена Договора согласована Сторонами в Приложении № 1 к Договору и составляет________________(__________________)рублей, включая НДС.
В любом случае цена Товара включает:
стоимость Товара и сопроводительной технической, монтажной и коммерческой документации и её пересылки;
стоимость упаковки и маркировки Товара и его перевозки до места поставки, расходы на разгрузку товара в месте поставки.
все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата за Товар производится банковским переводом на расчетный счет Поставщика в случае, если Поставщик МСП – не позднее 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик не МСП - в срок не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, подтверждающих поставку Товара в адрес Покупателя.
Если срок платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством Российской Федерации, то сроком платежа считается следующий за ним рабочий день.
Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.
Датой надлежащего совершения платежа считается дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.
С момента передачи Товара и до его полной оплаты согласно условиям Договора, Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.
Стороны договорились, что любые отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания Договора.
Если иное не оговорено Сторонами в письменном виде, частичные отгрузки не разрешаются.
Место поставки Товара: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней до запланированной даты поставки Товара обязуется направить Покупателю по электронной почте уведомление о дате поставки с указанием следующей информации: запланированные дата и время прибытия Товара в место поставки; вид, количество, тип упаковки, размеры, вес всех грузовых мест; - особые требования по обращению с грузом; - иные сведения, необходимые Покупателю для надлежащей приемки Товара.
Если Сторонами в письменной форме не согласовано иное, замена дефектного Товара или его частей, допоставка недостающего Товара или его частей, поставка Покупателю сменных частей, инструментов и материалов, связанная с устранением дефектов Товара, обнаруженных при его приемке Покупателем производится до места нахождения Покупателя силами Поставщика и за его счет.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Поставщик должен упаковать Товар в невозвратную упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке любым видом транспорта с учетом нескольких перегрузок по маршруту следования, продолжительной тряски и раскачивания транспортных средств, воздействия влаги. Упаковка должна подходить для перевозок, перегрузок и длительного хранения при температуре от + 40 до – 50 град. С.
Маркировка наносится на каждом месте несмываемой краской и должна позволять легко идентифицировать каждое грузовое место в соответствии с упаковочным листом.
Поставщик (если применимо) обязан до момента поставки Товара сообщить Покупателю посредством электронной почты особые требования к разгрузке Товара.
Поставщик принимает на себя все неблагоприятные последствия неправильной маркировки и упаковки или ее отсутствия, несвоевременного информирования Покупателя об особых требованиях, включая возмещение документально подтвержденных дополнительных расходов.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ
Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар является новым, не бывшим в употреблении, соответствует требованиям Договора и всех его приложений и/или дополнений. Поставщик предоставляет гарантию на отсутствие дефектов, появившихся в результате некачественных материалов, и/или производственного брака. Поставщик также гарантирует, что документация, поставляемая вместе с Товаром, достаточна для его монтажа, эксплуатации и обслуживания.
Гарантийный срок на Товар соответствует сроку гарантии изготовителя, ГОСТ, но в любом случае составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.
Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на передачу Покупателю Товара, не обремененного какими-либо правами Поставщика или третьих лиц, а также что в Товаре отсутствуют авторские, смежные или иные исключительные права третьих лиц (включая права промышленной собственности).
(Если применимо) В случае наличия в Товаре таких прав или их элементов Поставщик гарантирует, что правомерность их включения в Товар соблюдена в соответствии с требованиями применимого права и данные элементы могут использоваться на территории Российской Федерации без ограничения сроков. Вознаграждение за передачу прав использования таких элементов включено в цену Товара. В случае предъявления Покупателю третьими лицами претензий и/или исков, связанных с нарушением гарантий, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии и /или иски и/или возместить все и любые убытки Покупателя, вызванные предъявлением указанных претензий и/или исков.
В случае если Покупатель в результате нарушения Поставщиком указанных в настоящем пункте гарантий не может использовать Товар, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Покупателя вернуть Покупателю все денежные суммы, уплаченные Покупателем за Товар по данной Спецификации.
В случае обнаружения дефектов и/или несоответствия Товара условиям Договора во время гарантийного срока устранение недостатков Товара производится Поставщиком на основании полученной от Покупателя претензии в соответствии с процедурой, указанной в п. 6.3 Договора.
ПРИЕМКА ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
Передача Товара производится в месте поставки, указанном в п. 3.3. Договора. Датой передачи Товара от Поставщика к Покупателю считается дата подписания представителем Покупателя товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), не содержащих каких-либо замечаний. При приёмке Покупателем Товара с замечаниями к качеству и/или комплектности или иным характеристикам датой передачи Товара считается дата устранения Поставщиком всех замечаний, отражённых в соответствующем акте о выявленных недостатках.
Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем относительно данных, содержащихся в товаросопроводительных документах, в момент получения Товара в соответствии со способом доставки, согласованным Сторонами. Если количество и/или комплектность Товара не соответствуют требованиям Договора, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, Покупатель оформляет акт о выявленных несоответствиях, делает отметку в транспортно-сопроводительных документах и уведомляет Поставщика письменно о выявленных несоответствиях с приложением, по возможности, фотоотчета дефектов. При доставке Товара посредством перевозчика, указанный акт оформляется совместно с перевозчиком.
Приемка Товара по качеству производится Покупателем в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара. При выявлении в указанный срок недостатков качества Товара, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика с направлением подтверждающих фото и видео.
Поставщик имеет право не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения такого уведомления, направить к Покупателю своего уполномоченного представителя для участия в дальнейшей приемке. В случае неприбытия представителя Поставщика на площадку Покупателя в указанный срок Покупатель в праве завершить приемку Товара с составление акта о выявленных недостатках в одностороннем порядке. Обнаруженные в ходе приёмки Товара несоответствия подлежат устранению Поставщиком в соответствии с п. 6.3 Договора за его счёт в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения обоснованного требования, если иной срок не будет согласован Сторонами.
В течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Покупателя по электронной почте претензии о выявленных недостатках Товара во время приемки или во время гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет по выбору Покупателя:
устранить выявленные дефекты;
заменить дефектный Товар или его части на новые на условиях п. 3.5 Договора и возместить Покупателю все понесенные им в этой связи расходы;
осуществить допоставку недостающего Товара или его частей на условиях, указанных в п. 3.5 Договора;
возместить в полном объеме расходы по устранению дефектов Покупателем. В случае устранения дефектов Покупателем гарантия на Товары, если такая была предоставлена, сохраняется в полном объеме.
В случае если в течение срока, указанного в п. 6.3 Договора, Поставщик не выполнит какое-либо из требований Покупателя, предусмотренных п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4 Договора, а также в случае, если недостатки Товара являются существенными Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае Поставщик не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о расторжении Покупателем Договора обязан возвратить денежные средства, уплаченные Покупателем за дефектный Товар.
Все транспортные расходы, таможенные и налоговые платежи, пошлины и сборы, а также все иные расходы, оплачиваемые Покупателем в связи с исполнением Поставщиком своих обязательств предусмотренных п.п. 6.3.1 - 6.3.4 Договора, должны быть возмещены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней получения от Покупателя соответствующего требования.
Поставщик обязан организовать вывоз замененного/ возвращенного Товара или его частей своими силами и за свой счет при необходимом содействии Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их замены/ возврата. В случае если в течение вышеуказанного срока Поставщик не организует вывоз, Покупатель вправе распорядиться таким Товаром или его частями по своему усмотрению. Указанные сроки вывоза могут быть продлены по соглашению Сторон.
В отношении Товара, поставленного Поставщиком Покупателю взамен дефектного Товара, вне зависимости от числа повторных поставок, действуют все без исключения условия настоящего Договора, включая положения о приемке, устранении недостатков, возврате дефектного Товара и гарантийном обслуживании.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, а также действующим законодательством.
Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке, что влечет расторжение Договора, в следующих случаях:
в случае возбуждения в отношении другой Стороны процедуры банкротства, либо в случае принятия учредителями (участниками, акционерами) Стороны, органом Стороны, уполномоченным на то учредительными документами, судом решения о ликвидации соответствующей Стороны; либо в случае принятия уполномоченным государственным органом решения о предстоящем исключении Стороны из Единого государственного реестра юридических лиц – письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней до расторжения Договора.
в случае существенного нарушения Договора другой Стороной.
Покупателем, при условии возмещения документально подтвержденных убытков Поставщика, связанных с односторонним расторжением Договора.
Сторона обязана направить другой Стороне письменное уведомление об отказе от Договора по адресу, указанному в Договоре, либо по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц на дату отправки.
При расторжении Договора или его части по любому основанию, предусмотренному настоящим Договором, возврат Поставщиком аванса Покупателю (если предусмотрена его выплата) и компенсация Покупателем фактических расходов Поставщика, при наличии у Сторон таких обязательств по условиям настоящего Договора, осуществляются в течение 10 (десяти) календарных дней с даты требования соответствующей Стороны, если иной срок не согласован Сторонами письменно.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% (одна десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки. Оплата неустойки является штрафной по отношению к убыткам Покупателя.
В случае нарушения Поставщиком любого из сроков исполнения своих обязательств по Договору (за исключением сроков поставки Товара), указанных в Договоре и/или любом из его приложений и дополнений, в том числе в пп.6.3-6.5., настоящего Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от общей цены Договора за каждую полную неделю просрочки. Оплата неустойки является штрафной по отношению к убыткам Покупателя.
В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара Покупатель обязуется уплатить Поставщику по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% (одна десятых процента) от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки. За нарушение срока уплаты аванса (в случае если уплата аванса предусмотрена Договором) неустойка начислению не подлежит.
Оплата штрафных санкции и возмещение убытков/расходов производится обязанной Стороной на основании письменного требования другой Стороны в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты требования, и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.
В случае нарушения Поставщиком требований Налогового кодекса Российской Федерации, проявившегося в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, или непредставлении Поставщиком в налоговый орган документов, затребованных налоговым органом в рамках проведения мероприятий налогового контроля, в том числе, проверки декларации Покупателя по НДС, уплаченного Поставщиком, и/или в случае, если Поставщик будет признан налоговыми органами недобросовестным налогоплательщиком, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Поставщиком Покупателю при поставке Товара по настоящему Договору суммы НДС, Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в размере суммы непринятого к возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, при условии предоставления Поставщиком подтверждающих документов.
Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу решения соответствующего налогового органа об отказе в возмещении предъявленной Поставщиком Покупателю при исполнении настоящего Договора суммы НДС. Для получения возмещения Покупатель направляет Поставщику требование о возмещении потерь с приложением заверенной копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.
Поставщик обязуется произвести возмещение потерь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя, путем перечисления на его расчетный счет суммы, указанной в требовании.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации и сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Документы, содержащие информацию и сведения, которые Стороны считают конфиденциальными, должны быть помечены отметкой «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО».
Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью или даже частично передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласования Сторон. Данное правило не распространяется на передачу информации или сведений органам государственной власти и местного самоуправления в силу закона или в соответствии с решениями судов, а также участникам проекта и иным лицам (подрядчикам, субподрядчикам и т.д.), когда это необходимо для исполнения настоящего Договора.
Нарушение требований данной статьи будет означать, что нарушитель обязан в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования возместить все документально подтвержденные убытки, которые возникли у другой Стороны ввиду такого нарушения.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия пункта 12.1.5. признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем разделе информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем разделе, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем разделе, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
В целях проведения антикоррупционных проверок, а также проверок соблюдения санкционных требований, Поставщик обязуется в любое время в течение действия настоящего Договора (в том числе в процессе заключения Договора) в течение (5) пяти рабочих дней с момента получения письменного запроса Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Информации, лиц на обработку предоставленной Информации Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Информации, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Информации такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика последний обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя способами, предусмотренными Договором для обмена документами. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Информации и о поддержании её актуальной признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Информации (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отраслиwww.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
14.2.
В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, сведения о Поставщике подлежат включению в «Реестр недобросовестных поставщиков» Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом".
14.3. Все уведомления, корреспонденция и документы по настоящему Договору направляются в адрес той или иной Стороны в электронном виде по электронной почте и на бумажном носителе заказным письмом, при этом все расходы по доставке корреспонденции несет Сторона-отправитель. В любом случае любая корреспонденция на бумажном носителе должна быть также направлена в электронном виде по электронной почте.
14.4. Для отправки корреспонденции Стороны используют реквизиты, указанные в разделе 15 настоящего Договора.
14.5. Ни одна из Сторон не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. В случае если Сторона привлекает третьих лиц для выполнения своих обязательств, то эта Сторона несет полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц, как за свои собственные.
14.6. За исключением случаев, четко установленных в Договоре, любые изменения и дополнения к нему выполняются в письменной форме и не имеют силы до подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
14.7. Стороны незамедлительно информируют друг друга о любых существенных изменениях ожидаемых или фактических, включая изменение адреса места нахождения, смену единоличного исполнительного органа, банковских реквизитов и т.д.
14.8. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
14.9. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
