Тендер - Моющие средства №272118606

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Реквизиты.docx

ТЗ_моющие_1xx

Описание объекта закупки

Объект закупки: поставка моющих средств.

1.Общие условия.

1.1. Место и адрес поставки товара.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеспублика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Явас, ул.Чернореченская, д. 1

1.2. Требования к условиям поставки товара.

Доставка товара, отгрузка, погрузка-разгрузка, размещение Товара в местах хранения Государственного заказчика осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика.

«Поставщик» обязан оповестить «Государственного заказчика» не менее чем за сутки о времени поставки товара. Режим поставки: в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское). Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:00 до 14:00. Погрузка товара силами и за счет «Поставщика», разгрузка товара силами «Государственного заказчика».

Доставка до «Государственного заказчика» производится транспортом «Поставщика», всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

1.3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Контракта.

При поставке товара обязательно наличие комплекта документов составленных на русском языке включающий в себя:

-оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, в накладной наименование товара должно соответствовать наименованию товара указанному в Государственном контракте, т.ж. в накладной должна быть указана страна происхождения товара.

-документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификат/удостоверение соответствия качества, декларация о соответствии качества, и/или иных документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с единой системой сертификации, применяемой на территории Российской Федерации, или их копий, заверенных надлежащим образом).

Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, сертификатом соответствия изготовителя на весь срок годности, удостоверением качества или другими документами (на русском языке) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сопроводительные документы на товар (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и другие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара) должны быть переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром.

Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество.

Гарантийный срок:

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки товара.

Срок годности на поставляемый товар в соответствии с ГОСТами для соответствующего вида товара с учетом рекомендаций производителя. Объем предоставления гарантии качества товара: на весь объем поставленного товара.

Товар поставляется с учетом требований, указанных в следующей таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

* Дополнительные характеристики включены с целью уточнения характеристик товара и поставки качественного товара.

Ответственный

за технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с даннымиx

Реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет_НМЦК_моющие_1 - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_заявке,_инструкция_заполнения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000103

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Явас рп, ул. Чернореченская, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

40224.65 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению установлены статьями 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК моющие 1

Проект контракта

1 ПРОЕКТ ГК моющие 1

Описание объекта закупки

1 ТЗ моющие 1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке, инструкция заполнения

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000103

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Мордовия Респ, Зубово-Полянский р-н, Явас рп, ул. Чернореченская, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

40224.65 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению установлены статьями 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК моющие 1

Проект контракта

1 ПРОЕКТ ГК моющие 1

Описание объекта закупки

1 ТЗ моющие 1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке, инструкция заполнения

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты

ПРОЕКТ_ГК_моющие_1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

р.п. Явас, Республики Мордовия «___» _________ 2024г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия) действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Кимяева Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________ (далее __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», в соответствии:

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

руководствуясь результатами подведения итогов электронного аукциона протокол от «__» ________ 2024 года № _________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее - Товар), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.
2.1.3. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям государственного контракта.
2.1.4. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
2.1.6. Направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом
2.1.7. Требовать уплату неустоек (штрафов, пеней), а также требовать возмещения убытков в соответствии с Разделом 8 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.8. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара
2.1.11. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную и хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать своевременной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.
2.2.4. Участвовать в приемке Товара по качеству.
2.2.5.Осуществлять полномочия по осуществлению контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 9.8 Контракта.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Контракта.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе государственным стандартам, требованиям действующего законодательства по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, соответствующий требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в том числе требованиям безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.4. Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.
2.3.5. Поставить Товар надлежащего качества, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.7 Контракта.
2.3.7. Безвозмездно осуществлять замену некачественного Товара согласно условиям раздела 6 Контракта.
2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.9. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
2.3.10. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
2.3.11.Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
2.3.12.Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик имеет право:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафов согласно разделу 8 Контракта.
2.4.3. Досрочно исполнять обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате товара.
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта составляет _____________(_______________) ______________, в т.ч. НДС __%. (В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» меняются на слова «НДС не облагается».)
Источник финансирования – федеральный бюджет.
3.2. Цена контракта включает в себя стоимость тары и упаковочных материалов, расходы на перевозку, отгрузку, погрузку-разгрузку, размещение товара в местах хранения Государственного заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:
Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соотвествующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным способом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.
3.5. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, выделяемых из федерального бюджета на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
3.7. Оплата цены Контракта производится Государственным заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.
3.8 Государственный заказчик имеет право отказаться полностью или частично от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
3.9. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.

Сроки и порядок поставки
4.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к Государственному контракту).
4.2. Поставщик обеспечивает отгрузку и доставку, погрузку-разгрузку, размещение товара в местах хранения товара Государственному заказчику по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово – Полянский р-он, р.п. Явас, ул. Чернореченская, д.1. Доставка товара до Государственного заказчика осуществляется транспортом Поставщика.
4.3. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.
4.4. Не позднее, чем за 1 рабочий день до планируемой даты поставки, Поставщик любыми доступными средствами связи извещает Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.
4.5. Право собственности на товар и риск ее случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки его на складе Государственного заказчика и размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
4.6. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правом третьих лиц.
4.7. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
счет на оплату;
счет – фактуру;
товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
- документ, подтверждающий качество поставляемого товара;
акт приема-передачи товара.
4.8. В случае, если документы, указанные в пункте 4.7 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.9. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.
4.11. Товар поставляется в упаковке изготовителя, упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке. Товар должен быть упакован, промаркирован и транспортироваться в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами и техническими условиями, а также условиями Контракта, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных разгрузок и хранения на складе Государственного заказчика.
4.12. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.
4.13. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.
5.2. Приемка товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта. В случае обнаружения при приемке несоответствия Товара по качеству, вызов представителя Поставщика обязателен.
5.3. Приемка поставленного товара осуществляется по адресу, указанному в п.5.1. настоящего Контракта, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Государственного заказчика и включает в себя следующие этапы:
- проверка ассортимента, количества и качества поставленного товара;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара, тары (упаковки);
- передача Поставщиком Государственному заказчику сертификатов, обязательных для данного вида товара, и иных документов, подтверждающих качество товара и его характеристики, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Осмотр товара, приемка по ассортименту, количеству и качеству товара Государственным заказчиком (приемочной комиссией Государственного заказчика) осуществляется при получении товара и удостоверяется подписью представителя Государственного заказчика в товарной накладной и/или акте приема-передачи товара.
5.5. Поставщик, изъявивший желание участвовать в приемке товара обязан письменно уведомить Государственного заказчика до начала приемки товара. Вышеуказанное уведомление в обязательном порядке должно содержать: Ф.И.О. представителя Поставщика, контактный телефон, время и дату его прибытия. Полномочия представителя Поставщика удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика не является основанием для не приемки товара Государственным заказчиком (приемочной комиссией Государственного заказчика).
5.7. В случае обнаружения несоответствия ассортимента и/или количества и/или качества товара при ее экспертизе и/или приемке Государственным заказчиком (приемочной комиссией Государственного заказчика)составляет соответствующий акт, в котором указывает установленное несоответствие. Уведомление о несоответствии ассортимента и/или качества и/или количества товара направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления акта любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом.
5.8. В случае поставки Поставщиком предусмотренного настоящим Контрактом товара в ассортименте, не соответствующем настоящему Контракту, Государственный заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5.9. Если Поставщик поставил Государственному заказчику наряду с товаром, ассортимент которого соответствует настоящему Контракту, товар с нарушением условия об ассортименте, Государственный заказчик вправе по своему выбору:
- принять товар, соответствующий условиям об ассортименте, и отказаться от остального товара;
- отказаться от всего поставленного товара;
- потребовать заменить товар, не соответствующий условиям об ассортименте, товара в ассортименте, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.10. При отказе Государственного заказчика от товара, ассортимент которой не соответствует условиям настоящего Контракта, или предъявлении требования о замене товара, не соответствующего условиям об ассортименте, Государственный заказчик вправе также отказаться от оплаты этого товара, а если она оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5.11. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

По факту поставки товара в течение 1 (одного) рабочего дня Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке;

документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик;

в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в случае получения в соответствии с пунктом 5 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
5.13. Государственный заказчик (приемочная комиссия) в течение пяти рабочих дней после представления Поставщиком документов о приемке осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия их количества (комплектности, объема) требованиям, установленным Контрактом.
5.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами документов о приемке.
5.15. В случае установления Государственным заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара, осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует:
соответствие качества поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта в период действия гарантийного срока на товар;
устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока на товар;
что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
6.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет _________месяцев со дня с момента поставки Товара Государственному заказчику.
6.3. В пределах гарантийного срока Поставщиком безвозмездно осуществляется устранение выявленных недостатков и дефектов товара, включая ремонт и замену товара ненадлежащего качества. Срок осуществления устранения недостатков и дефектов, включая ремонт и замену товара ненадлежащего качества, составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного извещения Государственного заказчика об обнаружении товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара к месту устранения недостатков и дефектов, включая проведение ремонта или замены.
При невозможности восстановления работоспособности поставляемого товара в течение вышеуказанного срока, Поставщик предоставляет представителю Государственного заказчика такой же или аналогичный по характеристикам товар для замены вышедшего из строя товара, на срок его ремонта, который должен быть выполнен в срок до 30 рабочих дней.
6.4. Все расходы, связанные с устранением недостатков и дефектов, включая ремонт и замену товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока на всей территории Российской Федерации оплачиваются за счет Поставщика.
7. Форс-мажорные условия
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением .
7.4.Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово- промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Поставщиком) утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
8.12. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.17. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
8.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта
9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.
9.4. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десть процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаром при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
9.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств существенные условия Контракта подлежат изменению по соглашению Сторон. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.
9.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.
9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.8. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
9.9. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.10. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.11. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;
существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
невыполнения поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;
неоднократного нарушение Поставщиком сроков поставки товара;
выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;
неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.12. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.13. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.14. Государственный заказчик в день вступления в силу решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.15. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.17. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
10.Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечения гарантийных обязательств не установлено.
10.2. Исполнение контракта (гарантийные обязательства) могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств) срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
10.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
10.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, по которой заключается Контракт, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок тысяч двести двадцать четыре) рубля 65 копеек.
В соответствии с положениями части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный выше, а именно –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьдесять тысяч триста тридцать шесть) рублей 98 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, а также обоснование предлагаемой цены контракта.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия»
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он р.п. Явас, ул. Чернореченская, д.1.
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 Банк получателя: Отделение-НБ Республики Мордовия Банка России//УФК по Республике Мордовия г.Саранск,
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НПА 0002 поле 22
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта (далее указать наименование предмета контракта или код ИКЗ)
При заполнении платежного поручения при перечислении денежных средств на лицевой счет Заказчика для обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств обязательно в поле 22 «Код» платежного поручения указывать код нормативного акта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02)(приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н.)
10.6. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
10.7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
10.7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также приемки Государственным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
10.8. Положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

10.8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.9. Поставщик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8 настоящего Контракта.

10.10. Государственный заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Возврат Поставщику таких денежных средств осуществляется Государственным заказчиком в течение пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке путем переговоров. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче

на разрешение в Арбитражный суд Республики Мордовия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражный суд Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, обязана дать ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещается в ЕИС без размещения на официальном сайте.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий Стороне, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в сроки указанные в претензии. При отсутствие ответа о принятом решении по направленной претензии, претензия считается принятой.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов.

12.2. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

12.3.Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.4. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Стороны пришли к соглашению на оформление, обмен и подписание документов о приемке с использованием ЕИС, а так же представлении в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товара, в том числе корректировочных документов к ним.

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Срок действия Контракта

13.1.Дата начала исполнения Контракта - с момента подписания. Дата окончания исполнения контракта - 30.12.2024, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№____от «____»_______2024 г.

Спецификация

Предметом закупки является моющие средства (далее - Товар).

Срок поставки товара: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения государственного контракта

Место поставки товара: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия Зубово-Полянский район, р.п. Явас, ул. Чернореченская, д.1

Товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использовался, свободный от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар соответствует требованиям, предусмотренным в технических условиях на товар, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.

Поставляемый Товар не нарушает действующее законодательство о защите авторских прав.

Поставляемый Товар имеет четкую маркировку в соответствии с требованиями технических условий. Маркировка нанесена способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока хранения Товара.

Гарантийный срок Поставщика составляет не ______________ месяцев с момента поставки Товара.

Передаваемый Товар упакован, при этом упаковка Товара сохраняет функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении.

- Посмотреть таблицу с данными