Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Краска №305837375

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДОГОВОР_АТМО_(25)_(краска)

Договор поставки № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_______________

икз

г. Ишимбай «___»_________ 2025 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Медведева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка товара в соответствии с договором (далее товар)

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность осуществить поставку товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. поставить Товар в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), свободный от любых прав и притязаний третьих лиц .

2.1.2. Срок поставки 7(семь) календарных дней с момента заключения договора. Обеспечить доставку и отгрузку Товара силами и средствами Поставщика в рабочие дни с 09.00 до 17.00ч. (местного времени) в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Мичурина, 13

Риск утраты либо повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента полного исполнения Поставщиком обязательства, подтвержденного подписанием товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа;

2.1.3. устранить недостатки и некомплектность Товара в течение
5 (пяти) календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности, несет Поставщик;

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором;

2.2.2. оплатить поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Сдача и приемка Товара начинается после доставки Товара по адресу Заказчика, указанному в п.2.1.2. настоящего Договора, и завершается подписанием товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

3.2. При приеме Товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет его на соответствие требованиям, установленным Договором.

3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Стороны составляют акт о выявленных недостатках.

Для участия в составлении акта о выявленных недостатках Поставщик должен направить своего представителя в течение двух дней со дня получения письменного уведомления, направленного факсимильной связью. При неявке представителя Поставщика или его отказе от составления или подписания акта Заказчиком (представителем Заказчика) составляется односторонний акт, который является основанием для исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика
к Заказчику после подписания товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма Договора на поставку Товара составляет _________________, НДС не облагается. Стоимость включает в себя доставку, без монтажа. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения за исключением случаев, указанных в п.6.2 настоящего Договора. Цена Товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с поставкой Товара, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Заказчик обеспечивает оплату поставляемого Товара по Счету в рублях путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% цены настоящего Договора в течение 10 (рабочих) дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа.

4.3. Оплата настоящего Договора производится Заказчиком за счет средств бюджетных учреждений Республики Башкортостан.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления полной суммы денежных средств согласно п. 4.1 настоящего договора на расчетный счет Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление № 1042).
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства,
и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего раздела)
в размере 10 % цены Договора, что составляет ________рублей __ копеек.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Договоре таких обязательств) 1000 рублей.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой Стороны.

5.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны
от выполнения принятых обязательств.

5.13. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя
по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

6.2. Изменения существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

6.2.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества товара и иных условий исполнения Договора;

6.2.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных
до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором.

6.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон,
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора
от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить все разногласия или споры, возникающие между ними: по Договору или в связи
с ним, в процессе переговоров.

7.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

7.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия
у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке,
а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного
в пункте 7.4.Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при
их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения пункта 8.3. настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более трех месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или
о расторжении настоящего Договора.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара
в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, путем предоставления сертификатов, обязательных для данного вида Товара.

9.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который
не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

9.3. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров.

9.4. Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все изменения к Договору действительны в случае выполнения
их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

11.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение № 1: Спецификация–является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН\

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

________ от «__» _________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставляемых товаров составляет __________________

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_краска

Цвет белоснежная

Бренд …

Степень блеска матовая

Тип основы акриловая, моющаяся

Обозначение основы ВД

Вес не менее 14 кг, фасовка в ведрах