Тендер - краска №270296889

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект_контракт.doc
• проект_контракт.doc

ПРОЕКТ

Контракт №

Идентификационный код закупки -

г. Астрахань _________2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 53», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волынкиной Т.А. на основании устава, с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________., действующего на основании ____________, с другой стороны заключили настоящий договор на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ", о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку:

согласно спецификации контракта, (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

1.2 Наименование, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, ассортимент, количество, цена за единицу товара и его общая стоимость, составляющие предмет контракта, определяются прилагаемой к контракту Спецификацией (Приложение к контракту).

Место доставки товара. Условия и сроки поставки товара. Срок, порядок сдачи-приемки товара.

2.1. Место доставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астрахань, ул. Таганская, д.36.

2.2. Условия, сроки поставки товара:

Поставка производится транспортом Заказчика – до 11.04.2024.

2.3. Поставщик в день поставки (передачи) товара передаёт Заказчику:

- товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. Указанный Акт приема-передачи товара должен содержать информацию о фактически поставленном товаре;

- счет на оплату поставленного товара;

- гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным сопроводительных документах (далее – документы), а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия количества и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, товара.

2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной, которая подписывается сторонами контракта и скрепляется их печатями. Датой поставки товара является дата подписания указанной товарной накладной.

2.5. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее – недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему контракту товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в акте, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.6. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по контракту товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.7. В случае отказа Заказчика от поставленной Поставщиком товара ненадлежащего качества или в нарушении установленных настоящим контрактом сроков составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара.

2.8. В случае отказа Поставщика подписать акт, предусмотренный п. 2.7. настоящего контракта, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

2.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

2.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.11. Заказчик может привлечь экспертов, экспертные организации, соответствующих требованиям ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

3. Требования к товару

3.1.Товар должен быть новым, без внешних повреждений и скрытых дефектов, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным и обеспечивать полную функциональность, необходимую для данного типа товара.

Качество товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, нормам, стандартам нормативной, технической и иной действующей на территории Российской Федерации документации, принятым для данного вида товара; должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), декларациями.

3.2.Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу, жизни и здоровью обучающихся и работников учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Качество товара, гарантии качества товара (тара, упаковка и маркировка)

4.1. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве, стране происхождения товара.

4.3. На поставленный товар Поставщиком устанавливается гарантийный срок на 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки товара или срок действия гарантии, установленной производителем данного товара.

4.4. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется устранять за свой счет недостатки (дефекты), выявленные в процессе использования товара. В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации товара недостатков (дефектов) товара, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления о выявленном недостатке (дефекте) товара.

4.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения Поставщиком выявленных недостатков (дефектов) товара.

Цена (стоимость) контракта, форма, сроки и порядок оплаты товара

5.1. Цена контракта составляет_____________ рублей __ копеек.

Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на доставку, разгрузку, монтаж (сборку), установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимости упаковки и маркировки.

5.2. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.4. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не более чем в течение 15 (пятнадцати) дней, с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

5.5. Источникомфинансирования настоящего контракта является:

-местный бюджет, внебюджет.

6.Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.1.3. Представить копии сертификатов, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Участвовать в приемке и экспертизе Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактомв размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненныхПоставщиком, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 10%.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3 (трех) календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего контракта.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

9.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

9.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

10. Срок действия контракта и условия его расторжения.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.12.2024 года. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

10.2. Настоящий контракт расторгается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11. Заключительные положения.

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

11.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего контракта будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) календарных дней, с даты таких изменений.

11.6.Настоящий Контрактсоставлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон по контракту, имеющими равную юридическую силу, скрепленными печатями и подписями сторон.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту №_____

от______________2024 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

_________________ / Т.А.Волынкина / _________________/ _____________/

ПРОЕКТ

Контракт №

Идентификационный код закупки -

г. Астрахань _________2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 53», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волынкиной Т.А. на основании устава, с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________., действующего на основании ____________, с другой стороны заключили настоящий договор на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ", о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку:

согласно спецификации контракта, (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

1.2 Наименование, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, ассортимент, количество, цена за единицу товара и его общая стоимость, составляющие предмет контракта, определяются прилагаемой к контракту Спецификацией (Приложение к контракту).

Место доставки товара. Условия и сроки поставки товара. Срок, порядок сдачи-приемки товара.

2.1. Место доставки товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астрахань, ул. Таганская, д.36.

2.2. Условия, сроки поставки товара:

Поставка производится транспортом Заказчика – до 11.04.2024.

2.3. Поставщик в день поставки (передачи) товара передаёт Заказчику:

- товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком;

- Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. Указанный Акт приема-передачи товара должен содержать информацию о фактически поставленном товаре;

- счет на оплату поставленного товара;

- гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным сопроводительных документах (далее – документы), а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия количества и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, товара.

2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной, которая подписывается сторонами контракта и скрепляется их печатями. Датой поставки товара является дата подписания указанной товарной накладной.

2.5. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие-либо дефекты (далее – недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему контракту товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в акте, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.

2.6. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по контракту товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).

2.7. В случае отказа Заказчика от поставленной Поставщиком товара ненадлежащего качества или в нарушении установленных настоящим контрактом сроков составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара.

2.8. В случае отказа Поставщика подписать акт, предусмотренный п. 2.7. настоящего контракта, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

2.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

2.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.11. Заказчик может привлечь экспертов, экспертные организации, соответствующих требованиям ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

3. Требования к товару

3.1.Товар должен быть новым, без внешних повреждений и скрытых дефектов, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным и обеспечивать полную функциональность, необходимую для данного типа товара.

Качество товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, нормам, стандартам нормативной, технической и иной действующей на территории Российской Федерации документации, принятым для данного вида товара; должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае если подлежит обязательной сертификации), декларациями.

3.2.Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу, жизни и здоровью обучающихся и работников учреждения в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Качество товара, гарантии качества товара (тара, упаковка и маркировка)

4.1. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве, стране происхождения товара.

4.3. На поставленный товар Поставщиком устанавливается гарантийный срок на 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки товара или срок действия гарантии, установленной производителем данного товара.

4.4. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется устранять за свой счет недостатки (дефекты), выявленные в процессе использования товара. В случае выявления в период гарантийного срока эксплуатации товара недостатков (дефектов) товара, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления о выявленном недостатке (дефекте) товара.

4.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения Поставщиком выявленных недостатков (дефектов) товара.

Цена (стоимость) контракта, форма, сроки и порядок оплаты товара

5.1. Цена контракта составляет_____________ рублей __ копеек.

Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы на доставку, разгрузку, монтаж (сборку), установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимости упаковки и маркировки.

5.2. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.4. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не более чем в течение 15 (пятнадцати) дней, с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

5.5. Источникомфинансирования настоящего контракта является:

-местный бюджет, внебюджет.

6.Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.1.3. Представить копии сертификатов, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Участвовать в приемке и экспертизе Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактомв размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненныхПоставщиком, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

6.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 10%.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3 (трех) календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего контракта.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

9.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему контракту, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

9.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

10. Срок действия контракта и условия его расторжения.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.12.2024 года. При этом окончание указанного срока не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта.

10.2. Настоящий контракт расторгается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11. Заключительные положения.

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

11.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего контракта будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) календарных дней, с даты таких изменений.

11.6.Настоящий Контрактсоставлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон по контракту, имеющими равную юридическую силу, скрепленными печатями и подписями сторон.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту №_____

от______________2024 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

_________________ / Т.А.Волынкина / _________________/ _____________/