Тендер - Комплект одорологических имитаторов наркотических веществ(имитаторы героина, кокаина, амфетаминов, каннабисса, опия-сырца) №268832097

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 20.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000014

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Тамбовская обл, Моршанск г, ул.Сурикова,39

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 28400.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 приложение №1 к извещению - обоснование НМЦК

Проект контракта

1 приложение № 4 к извещению -проект контрака

Описание объекта закупки

1 приложение №2 к извещению - Описание объекта закупки,

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 приложение №3 к извещению - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение об осуществлении закупки, (1)

приложение_№2_к_извещению_-_Описание_объекта_закупки,

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов материала
и изготовления, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к обращению на территории РФ. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. В случае обнаружения в течении гарантийного срока некачественного Товара, Заказчик в праве потребовать замены такого Товара, Товаром, соответствующим Контракту, при этом гарантийный срок на новый Товар начинает исчисляться с момента его поставки.

- Место поставки товара: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области (Тамбовская область, г.Моршанск,
ул. Сурикова 39)

- Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения

Контракт исполняется в один этап

Начальник кинологического отделения Харин А.Е.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по

Тамбовской области

приложение_№1_к_извещению_-_обоснование_НМЦК

Обоснование начальной Приложение №1 к извещению

(максимальной) цены контракта ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Комплект одорологических имитаторов наркотических веществ (имитаторы героина, кокаина, амфетаминов, каннабисса, опия-сырца) Основные характеристики объекта закупки

Услуга оказывается в соответствии с настоящим Государственным контрактом.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

Расчет НМЦК

28400,00

Обоснование НМЦК

Работник контрактной службы (контрактный управляющий):

Начальник кинологического отделения

ФКУ ИК-5 УФСИН России по

Тамбовской области

_______________ / А.Е. Харин/

подпись расшифровка

Метод сопоставимых рыночных цен

- Посмотреть таблицу с данными

* Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) согласно Приказу Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Коэффициент вариации не превышает 33%, допускается использование приведенных цен.

Создано в сервисе Seldon.Price.

Документация_1

Приложение к извещению

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Требования к содержанию заявки
в соответствии с п. 3) ч. 2 статьи 42 ФЗ №44-ФЗ

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением указанных в пунктах 1 и 2, не допускается.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с ФЗ №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если ФЗ №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с ФЗ №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

4) при проведении закрытых электронных процедур документы, предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором специализированной электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке;

5) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 ФЗ №44-ФЗ;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с ФЗ №44-ФЗ заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 ФЗ №44-ФЗ;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с ФЗ №44-ФЗ;

з) наличия в предусмотренном ФЗ №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур);

6) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 настоящей части, не допускается;

7) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи;

8) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

9) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют заказчику в соответствии с ФЗ №44-ФЗ заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, а также информацию о дате и времени их подачи.

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с ФЗ №44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

8. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 настоящей статьи, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 настоящей статьи, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

Начальник кинологического отделения

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области Харин А.Е.

Извещение_об_осуществлении_закупки,_(1)

Извещение об осуществлении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

12.

Информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ), единице измерения

и месте поставки товара

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

13.

Информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ), о единице измерения (при наличии).

Информация о месте выполнения работы или оказания услуги

----

14.

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

Срок исполнения контракта с момента подписания до 16 декабря 2024г.

Срок поставки с момента подписания контракта в течение 10 рабочих дней.

15.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 ФЗ №44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта

28400 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копейки.

16.

Источник финансирования закупки

Федеральный бюджет

17.

Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют

Российский рубль

18.

Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Выплата аванса не предусмотрена

19.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с ФЗ №44-ФЗ

не установлено

20.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с:

- пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям

не требуется

- частью 2 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям

не требуется

- частью 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям,

не требуется

- частью 1.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ (при наличии такого требования)

установлено

21.

Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 28 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

22.

Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 29 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

23.

Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Не установлено

24.

Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ

Установлены условия допуска в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждением страны происхождения товара, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Законом № 44-ФЗ наименования страны происхождения товара.

Установлены ограничения допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ПП РФ № 617).

участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет следующие документы и (или) информацию соответственно:

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, утвержденном ПП № 617, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии). При отсутствии сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленных товаров указывается регистрационный номер сертификата СТ-1.

Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) или регистрационный номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включаются в контракт.

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» соответственно, а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах - сертификат СТ-1.

25.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 ФЗ №44-ФЗ),

реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,

реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

26.

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

Не установлено

27.

Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

(если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ №44-ФЗ)

Не установлено

28.

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

29.

Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 ФЗ №44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Не установлено

30.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 ФЗ №44-ФЗ

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрена

31.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Такая дата не может приходиться на нерабочий день

27.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:25 (время московское)

32.

При проведении электронного конкурса

Дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 ФЗ №44-ФЗ)

-

дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке

-

33.

При проведении закрытого аукциона

дата окончания срока рассмотрения заявок

-

34.

При проведении электронного аукциона, электронного запроса котировок

дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ФЗ №44-ФЗ

28.03.2024г.

35.

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ) в случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 ФЗ №44-ФЗ), аукционов.

При проведении электронного конкурса дата должна приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке

-

К извещению прилагаются документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 ФЗ №44-ФЗ;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с ФЗ №44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

4) проект контракта.

- Посмотреть таблицу с даннымиприложение_№_4_к_извещению_-проект_контрака

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Моршанск «___»___________2024г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области» (ФКУ ИК-5УФСИН России по Тамбовской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Астафьева Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в лице _________________________,действующего на основании ______________, в соответствии с:Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

руководствуясь протоколом Единой комиссии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области от _____ №____, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику:комплект одорологических имитаторовнаркотических веществ(имитаторы героина, кокаина, амфетаминов, каннабисса, опия-сырца) (ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.13.52.110) в количестве 1 набора (далее – Товар), вколичестве, по цене за единицу, по качеству и в сроки, указанные в Спецификации (приложение №1), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок Товара
в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Принять товар в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями
раздела 3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта, или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

2.1.7. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещение убытков в соответствии с разделом 11 Контракта.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.4. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.5. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, определенных действующим законодательством РФ и пунктом 11.3 Контракта.

2.2.7.Требовать уплату пеней и штрафа согласно раздела 9 Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Любыми удобными средствами связи известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям действующего законодательства, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар надлежащего качества и в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом
и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать Товар Государственному заказчику в сроки и в порядке, указанные в разделе 8 Контракта.

2.3.5. Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 6.2 Контракта.

2.3.6. Безвозмездно осуществлять устранение недостатков и замену Товара ненадлежащего качества, в соответствии с разделом 8 Контракта.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать своевременную оплату за надлежащим образом поставленный и принятый Государственным заказчиком Товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно раздела9 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

2.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятого товара.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет______‬(__________) рублей ___ копеек,Стоимость указана с учетом транспортных расходов, расходов на упаковку и тару, налогов, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, страхования, уплаты таможенных пошлин, других обязательных платежей.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ) и Контрактом.

3.2. Оплата Товара производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик

Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет. Оплата производится по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.3. Обязательства Государственного заказчика считаются выполненными в день перечисления денежных средств со счетов Государственного заказчика.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному Заказчику с указанием новых реквизитов.

3.4. Залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену контракта. Тара и упаковка возврату не подлежат.

3.5. Государственный заказчик уменьшит сумму, подлежащую уплате государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка, гарантийные обязательства

4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиямГОСТА и ТУ.

4.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствоватьТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии
с требованиями правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика.

4.4. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

4.5. Тара и упаковка возврату не подлежат.

4.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.7. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на поставляемый товар не менее

6 месяцев.

5. Порядок проведения экспертизы поставляемого товара

5.1. Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу каждой партии поставляемого товара на соответствие его условиям Контракта.

5.2. Экспертизой по настоящему Контракту является акт приема-передачи (Приложение №2), подписанный в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней с даты доставки товара на склад Государственного заказчика. Поставщику в те же сроки Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара.

5.3. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.

6. Сроки, место и порядок поставки товара

Товар поставляется Получателю единовременно одной партией и в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара определяется настоящим Контрактом в Спецификации (Приложение №1

6.2. Срок поставки Товара –в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Контракт исполняется в один этап.

6.3. Поставщик не менее чем за 5 дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

6.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком Грузополучателю ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Сурикова,39.

6.4.1. Поставка должна производиться: понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00. Поставка в выходные и праздничные дни не производится. Время по часовому поясу: Московское (UTC +3).

6.5. Вместе с Товаром Поставщиком передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- товарную накладную (Торг-12) (2 экземпляра) либо универсальный передаточный документ с печатью Поставщика (2 экземпляра);

- заполненный и распечатанный из единой информационной системы в сфере закупок документ о приемке (2 экземпляра);

- акт о приемке товаров (Приложение №3), подписанный Поставщиков, Грузополучателем, приемочной комиссией Государственного заказчика (2 экземпляра);

- технический паспорт на единицу товара (иная техническая документация на товар) на русском языке;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве)), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.5.1. В случае непредставления документов, указанных в пункте 6.5 Контракта, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.6. Поставщик не позднее дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с ч. 13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

Члены приемочной комиссии государственного заказчика в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктами 6.8, 6.9, Контракта, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Государственный заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.6. По факту приемки Государственный заказчик и Поставщик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, к которому прилагается скан-копия Акта приемки Товара по Контракту (приложение №2), подписанного Поставщиком и Грузополучателем, членами приемочной комиссии Государственного заказчика.

6.7. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Государственным заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Государственному заказчику.

6.8. Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу поставляемого товара на соответствие его условиям Контракта.

6.9. Экспертизой по настоящему Контракту является документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, подписанный в срок, не превышающий 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.4 Контракта, и получения товара либо Поставщику в те же сроки Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.10. Государственный заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ.

6.11. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.3Контракта.заказчику.

7. Качество и порядок приемки товара

7.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, требованиям, указанным в сертификатах качества и безопасности (санитарным нормам и правилам и т.п.), в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации, требованиям, указанным в сертификатах качества и безопасности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Товар принимается и передается с оформлением соответствующих актов.

7.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Государственным заказчиком на складе Государственного заказчика в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 22.10.1997 №18.

7.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента выявления несоответствиятовара требованиям законодательства и условиям Контракта.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

8.2. В течение срока годности на товарПоставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

8.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара.

8.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качествав период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

9.5.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.5.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

9.7.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.7.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 9.3Контракта, начисляется пени в размере.

9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Расторжение Контракта

11.1. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.2. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.2.1. по соглашению Сторон;

11.2.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

неоднократного нарушения срока поставки товара;

не поставки товара, предусмотренного Контрактом;

неоднократного нарушения сроков замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской федерации и Контрактом.

11.4. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях: если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.5. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Обеспечение исполнения Государственного контракта

12.Обеспечение исполнения Государственного контракта Государственным заказчиком не предусмотрено.

13. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

13.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче в Арбитражный суд Тамбовской области на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

13.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Тамбовской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

13.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Претензия также может быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты, указанный в разделе XV Контракта. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Сторона должна дать ответ на претензию с использованием единой информационной системы в сфере закупок в срок не более 7 (Семи) дней путем направления электронных уведомлений, ответ может направляться в письменной форме либо с использованием электронной почты, указанной в разделе XV Контракта.

13.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

13.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

13.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

13.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Тамбовской области.

14. Изменение Контракта

14.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

14.3. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Контрактом товаров приизменения потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены Контракта, а при внесении изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

14.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренного контрактом.

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация;

Приложение № 2 – форма акта приема-передачи (форма для заполнения).

16. Взаимодействие сторон

16.1. Поставщик обязан:

16.1.1. поставить Товар, осуществить монтаж пуско-наладку в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией.

16.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

16.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

16.1.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронный процедуры:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

16.1.6. Сформировать и направить Заказчику документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

16.2. Поставщик вправе:

16.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

16.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

16.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

16.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;

16.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 5 и 6 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ.

16.3. Заказчик обязуется:

16.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

16.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении Поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

16.3.3.требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;

16.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16.4. Заказчик вправе:

16.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

16.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

16.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

16.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

16.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

16.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

16.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

16.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

17. Срок действия Контракта

17.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 1 ноября 2024 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

17.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

18. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент заключения Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Государственному контракту №__

от ___________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта равна _________ руб. (________) ____ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Государственному контракту №___

от ___________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 2024 г. №_____________

г.Моршанск «____» ______________ 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, Поставщик ____________»в лице_______________., с одной стороны и Государственный заказчик в лице начальника ФКУ ИК – 5 УФСИН России по Тамбовской области АстафьеваП.В. с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта, заключенного между ФКУ ИК-5УФСИН России по Тамбовской области и __________________ от _____ г. №___, Поставщик поставил, а Государственнй заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

При приемке товара Государственным заказчиком проведена экспертиза товара:

Оборудование находится в рабочемсостоянии и отвечает всем техническим и функциональным характеристикам, указанным в контракте. Исполнитель передал полный пакет надлежаще оформленных сопроводительных документов. Дефектов не обнаружено. Государственный заказчик и Грузополучатель претензий не имеют.

Сопроводительные документы:

________________ № _____________;

_________________ № ________________;

_____________________________________;

________________ №___________________

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______________ № __________________;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика __________________________________ (документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком, Государственным заказчиком в 3 подлинных экземплярах: 1 экземпляр – Государственному заказчику, 2 экземпляр – Поставщику, 3 –Грузополучателю.

Члены приемочной комиссии Государственного заказчика по месту нахождения Грузополучателя

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

От Заказчика: От Поставщика:

________________( ) _________________( )

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)