Тендер - Клапан предохранит. 1/2"8 бар(0,8 МПа) №299582028

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Образец_товар

ДОГОВОР № ____________

на поставку _____________________

г. Якутск « » _______ 202__г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании приказа №______________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________________., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать товар, указанный в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Товар) в собственность Заказчика, по стоимости, в количестве, ассортименте и в срок, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок исполнения Договора

2.1. Передача товара производится по месту нахождения Заказчика по адресу: _____________________________________ в течение ______________________дней с момента заключения договора.

2.2. При приемке товара Заказчик проводит проверку на предмет его соответствия настоящему Договору по количеству, комплектности, а также товарному виду. При несоответствии товара указанным условиям, Поставщик незамедлительно устраняет выявленные недостатки.

2.3. Приемка-передача товара подтверждается подписанием обеими сторонами товарной (расходной) накладной.

3. Цена товара и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: ______ (________________________________) рублей __ копеек, НДС ___________________ и состоит из общей стоимости товара, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору с учетом доставки.

3.2. Оплата товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки товара, на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной (расходной) накладной. Заказчик производит оплату на основании оригиналов документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности товара, а также относящиеся к нему оригиналы документов, указанных в п. 5.1. настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству.

4.2.2. Оплатить стоимость товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 2.1 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара (при наличии у производителя товара),

- инструкция пользователя на русском языке (при наличии у производителя товара),

- товарные (расходные) накладные,

- счет,

- счет-фактуру (при наличии).

5.2. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором до пункта назначения. Товар должен быть принят Заказчиком по количеству, ассортименту, комплектации и качеству в течение 30 календарных дней с момента прибытия Товара в пункт назначения.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение №1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение №1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение №1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору. Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажом товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является ___________________. Номером факса для получения извещения является: _______________________.

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.5. Для проверки поставленного Поставщиком товара по настоящему договору, в части его соответствия условиям договора Заказчик вправе провести независимую экспертизу, о чем должен быть уведомлен Поставщик. В случае, если принято решение о проведении независимой экспертизы, Заказчик направляет товар (часть товара, образцы проб товара) в независимую экспертную организацию, с которой заключен соответствующий договор. Поставщик вправе принять участие в отборе проб товара, направляемых на экспертизу. При проведении независимой экспертизы, срок приемки Товара продлевается на период с момента отправления товара (проб товара) на экспертизу и до получения экспертного заключения.

5.6. Приемка товара в целом, включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), оформляется товарной накладной, которая составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

5.7. На основании документов, подтверждающих поставку товаров Заказчиком дополнительно формируется и направляется Исполнителю Акт приемки товара (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Исполнитель обязан подписать Акт приемки товара (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае не подписания и/или необоснованного отказа от подписания (не получение), либо невозвращения Заказчику подписанного Акта приемки товара (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), данный Акт считается подписанным в редакции Заказчика.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.

5.9. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

6.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

6.6. В случае привлечения контрольными и надзорными органами Заказчика к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, вследствие несвоевременного оформления и предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) первичной документации, последний обязуется возместить сумму административного штрафа.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _______________ года, а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Дополнительные условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Разногласия по настоящему Договору будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия при переговорах, стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда РС (Я).

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № __________

от « » _______ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 1 (одно) на сумму ____________ рублей.

_________________________________ рублей ___ копеек, НДС __________________.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен