Тендер - Кислоты с высокой степенью чистоты №304889744

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Расчет_НМЦК_ЕАТ - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_№_(1)_(1)

Контракт № _/25

на поставку кислот с высокой степенью чистоты

Москва « » июля 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского» (ФГБУ «ВИМС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _, действующего на основании _, с одной стороны, и ________
(__________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: п. 4 ч. 1. ст. 93. Федерального закона от «05» апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

• Поставщик обязуется поставить Заказчику кислоты с высокой степенью чистоты (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.
• Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Москва, Старомонетный переулок, д. 31.
• Сроки поставки Товара: в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты заключения Контракта силами Поставщика и за его счет.
• Поставщик вправе осуществить поставку одной или двумя партиями, самостоятельно определив объем поставляемого Товара на каждую из партий, при этом соблюдая срок поставки, указанный в п. 1.3.
• Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Права и обязанности Сторон

• Заказчик обязан:
• Обеспечить приемку Товара, в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
• Осуществлять контроль качества Товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям Контракта.
• Для проверки предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.
• Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.
• Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с Контрактом за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
• В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком без замечаний документов о приемке Товара.
• Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
• Исполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
• Заказчик вправе:
• Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Поставщика.
• Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
• Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов Товара в соответствии с Контрактом.
• Участвовать в приемке Товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.
• Привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки (экспертизы) в ходе приемки Товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.
• Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
• Провести экспертизу в одностороннем порядке, в том числе с привлечением независимых экспертов, если возникнут сомнения в качестве поставленного Товара после осуществления приемки в период гарантийного срока.
• Поставщик обязан:
• С использованием любых средств связи известить Заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара в порядке, предусмотренном Контрактом, с указанием количества и ассортимента Товара в партии.
• Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Заказчика и условиям Контракта.
• Передать Товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
• Передать Товар в порядке и в сроки, в соответствии с Контрактом.
• Передать Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в соответствии с Контрактом.
• Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом
• Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
• Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
• Поставщик вправе:
• Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара в соответствии с Контрактом.
• Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в Контракте.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок и срок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет _ (_) рублей ___ копеек, в том числе НДС __% в размере ___ (___) рублей __ копеек / НДС не облагается на основании статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации, и включает в себя: стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы Товара указана в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

Цена Контракта, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• • • Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и ст. 95 Закона о закупках.
    • Оплата поставленного Товара в части поставки каждой партии Товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара и подписания Заказчиком, либо уполномоченным Заказчиком лицом, документов о приемке Товара.

Оплата по Контракту производится за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

• • • В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
    • Обязательства по оплате поставленного Товара признаются исполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Товара

4.1. Товар поставляется в таре, упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием маркировки, соответствующей требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации.

4.2. Отгрузка осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорте.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, ненадлежащей маркировки, признается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки Товара

Поставщик своими силами и за свой счет передает Товар Заказчику путем его доставки и отгрузки в срок, в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, с характеристиками и по адресу, предусмотренным Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), с учетом положений п. 1.4. Контракта. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) Товара Поставщик с использованием любых средств связи уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара.

Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

– счет на оплату и счет-фактуру (предоставляется в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации);

– товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (далее – УПД), оформленный в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) для Поставщика и Заказчика);

– сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Все документы должны быть на русском языке.

(указанные документы являются документами о приемке)

В случае, когда документы, указанные в п. 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, Товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по Контракту считается дата подписания без замечаний Заказчиком документов о приемке.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания Заказчиком, либо уполномоченным Заказчиком лицом, документов о приемке.

6. Качество Товара, порядок и сроки приемки

Товара, порядок и срок оформления результатов приемки

6.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта.

6.2. Поставляемый Товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать требованиям, указанным в Контракте, законодательству Российской Федерации, действующему сертификату о соответствии, или иным документам, подтверждающим качество Товара. Товар должен быть исправным, качественным, без повреждений, а именно отвечать требованиям, установленным Контрактом и быть пригодным к использованию по назначению и безопасным для здоровья людей. Не допускается поставка выставочных образцов. Поставляемый Товар не должен иметь дефекты изготовления.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Остаточный срок годности товара не менее 80% на момент поставки Товара. Товар должен быть локализован и сертифицирован для применения в Российской Федерации, соответствовать нормативным требованиям по ввозу и использованию на территории Российской Федерации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

• Заказчик осуществляет приемку Товара и оценку Товара по месту поставки Товара, в ассортименте и количестве, соответствующем Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), с учетом положений п. 1.4. Контракта.
• Для проверки соответствия качества Товара требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
• При приемке Заказчик проверяет Товар на соответствие требованиям Контракта по количеству, качеству, ассортименту.
• Заказчик проводит приемку Товара и его оценку по количеству, ассортименту и качеству в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Товара Поставщиком и предоставления им документов, указанных в п. 5.2 Контракта (или надлежащим образом заверенных копий указанных документов), которая заканчивается подписанием документов о приемке, либо мотивированного отказа. При привлечении независимых экспертов срок приемки увеличивается на срок проведения независимой экспертизы.
• При отсутствии претензий к количеству, ассортименту и качеству (за исключением скрытых недостатков) Товара Заказчик подписывает документы о приемке Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их подписания направляет, указанные документы в адрес Поставщика любым видом технической связи.
• При поставке Товара в количестве, ассортименте и/или качестве, несоответствующем условиям Контракта, Заказчик направляет в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания документов о приемке Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней.
• Поставщик обязан произвести допоставку и/или замену недостающего/несоответствующего Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика, либо уполномоченного Заказчиком лица, мотивированного отказа от приемки Товара.
• Одновременно с приемкой Товара по качеству и количеству производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям государственных стандартов, технических условий, условий Контракта.
• Товар, поступивший в таре, упаковке, или с маркировкой, не соответствующей требованиям государственных стандартов, техническим условиям, условиям Контракта, признается Товаром ненадлежащего качества.
• В случае обнаружения недостатков либо скрытых недостатков поставленного Товара, Заказчик производит вызов Поставщика для составления двустороннего Акта о недостатках Товара (а в случае необходимости для осуществления совместного отбора проб). Вызов Поставщика осуществляется любым видом технической связи и должен содержать: наименование Товара, реквизиты Товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние упаковки, дату и место приемки.
• Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту нахождения Товара в срок, указанный в уведомлении Заказчика либо уполномоченного Заказчиком лица, и иметь при себе документ удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.
• В случае неявки представителя Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик, либо уполномоченное Заказчиком лицо, самостоятельно составляет Акт о недостатках Товара в одностороннем порядке, который является документом, подтверждающим ненадлежащее качество Товара, либо самостоятельно осуществляет отбор проб для передачи в экспертную организацию.

7. Порядок проведения экспертизы.

7.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком Товара условиям Контракта и предусмотренной на Товар нормативной и технической документации проводится экспертиза Товара в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента начала приемки Товара. Оформление результатов экспертизы производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания экспертизы.

7.2. Экспертиза Товара, предусмотренного к поставке согласно условиям Контракта, может проводиться как силами Заказчика, так и с привлечением независимых экспертов.

8. Гарантийные обязательства и требования к их обеспечению

8.1. Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого Товара соответствуют характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам).

8.2. Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения претензии от Заказчика. Расходы, связанные с заменой неисправного Товара, осуществляются за счет Поставщика.

8.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с гарантией изготовителя Товара. Течение гарантийного срока начинается с момента приемки Товара Заказчиком.

8.2. При замене Товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки Товара Заказчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается: в размере 10 % (десяти процентов) цены Контракта.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

Убытки по Контракту подлежат взысканию с Поставщика в полном объеме, сверх размера взысканной неустойки.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о закупках и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество Товара, объем работы или услуги не более чем на 10 % (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 % (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, работы или услуги, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества Товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнения или изменения к Контракту, и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

• поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
• неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара.

11.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месте расположения Заказчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направления претензии контрагенту, либо направление Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) должно быть направлено в адрес Поставщика. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 6 (шести) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Поставщик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней с момента получения требования об уплате неустойки (штрафа, пени) рассмотреть такое требование об уплате неустойки (штрафа, пени) и сообщить о своем решении Заказчику путем направления ответа в письменной форме.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «30» ноября 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Стороны признают надлежащим подписание Контракта и дополнительных соглашений к нему путем обмена отсканированными копиями по электронной почте или иным средствам электронной связи. Такие документы считаются подписанными сторонами и приравниваются к документам на бумажном носителе и имеют силу оригинала.

14.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» июля 2025 г. № _/25

Спецификация

на поставку кислот с высокой степенью чистоты

- Посмотреть таблицу с данными