Тендер - Изготовление хемосорбционной очистки от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ, монтаж и обвязка к коммуникациям на КНС-1 №309181470

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№8_Проект_договора

Договор № _______

поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования

г. Ялта «___» ___________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МРИЯ» (ООО «МРИЯ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая отдельно – «Сторона», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• В соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1), Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика ___________________________________ (далее – Оборудование), а также выполнить работы по изготовлению, установке / монтажу и пусконаладке указанного Оборудования (далее – Работы), а Заказчик принять и оплатить Оборудование и Работы согласно прилагаемой к Договору Спецификации (Приложение № 2).
• Поставляемое Оборудование принадлежит Исполнителю на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом и свободен от каких-либо иных прав третьих лиц, в том числе исключительных.
• Наименование, количество, общая стоимость Оборудования, условия и сроки поставки Оборудования, адрес доставки; наименование и сроки выполнения Работ, порядок оплаты согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью Договора.
• Работы выполняются силами, средствами, оборудованием и инструментом Исполнителя.
• Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит к Заказчику с момента передачи Оборудования Заказчику по Товарной накладной / УПД.

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ________________ (_____________________) рублей ___ копеек, включая НДС __% в сумме ______ (прописью) рублей /не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (статья 346.11 НК РФ). Исполнитель заверяет, что он является организацией (предпринимателем), перешедшим на упрощенную систему налогообложения и применяющим её в порядке, определенным Налоговым Кодексом Российской Федерации. В случае утраты Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, стоимость товара по Договору, рассматривается как включающая в себя НДС, счета-фактуры выставляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, и включает в себя стоимость Оборудования, стоимость Работ, расходы по доставке и разгрузке Оборудования, расходы, связанные с проездом и проживанием представителей Исполнителя для выполнения Работ, установленные налоги и сборы.

• • Стоимость Оборудования составляет _______ (______) рублей, в том числе НДС _____%/без НДС.
  • Стоимость Работ составляет ________ (______) рублей, в том числе НДС _____%/без НДС.
• Цена Оборудования, указанная в накладных на поставку Оборудования, должна соответствовать цене, указанной в действующей Спецификации.
• Условия оплаты Оборудования и Работ согласовываются Сторонами в Спецификации. В случае если условия оплаты Оборудования и Работ не указаны в Спецификации, Заказчик осуществляет оплату согласно п. 2.1. Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
• Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Количество поставленного Оборудования определяется Заказчиком тем же способом и в тех же единицах измерения, которые указаны в Товарной накладной / УПД Исполнителя.

Качество Оборудования должно соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли и техническим требованиям, указанным в Спецификации и иной технической документации, которая устанавливает требования относительно его качества и подтверждается сертификатом качества (соответствия) или паспортом качества завода — изготовителя.

Гарантийный срок на Оборудование определяется в соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации и начинается с момента подписания сторонами приемо-сдаточных документов.

Все вопросы, связанные с условиями гарантии на Оборудование, Исполнитель решает с заводом-изготовителем самостоятельно, оставаясь ответственным перед Заказчиком за дефекты, неисправности, недостатки и связанные с этим убытки.

Упаковка и маркировка Оборудования должна соответствовать требованиям, предусмотренными стандартами и техническими условиями на поставляемое Оборудование. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Оборудования от ухудшения его качеств. Упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивать полную сохранность Оборудования во время транспортировки с учетом нескольких перегрузок, перевалок, а также при проведении погрузо-разгрузочных работ механическим и ручным способом при условии надлежащего обращения с Оборудованием.

Если Заказчику будет передано Оборудование ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) соразмерного уменьшения покупной цены;

б) безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение _________ календарных дней;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.

• В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

а) отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы и убытков по Договору;

б) потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим Договору.

• Если Исполнитель передал Заказчику Оборудование с нарушением условия о комплектности, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) соразмерного уменьшения покупной цены;

б) доукомплектования Оборудования в течение _________ календарных дней.

• Если Исполнитель в срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное;

б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и убытков по Договору.

• Поставка Оборудования осуществляется в срок – «___» ____________ 202__ г.
• Датой поставки Оборудования считается дата подписания Заказчиком накладной. От имени Заказчика получить Оборудование может его полномочный представитель.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ

Все Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими государственными строительными нормами и правилами Российской Федерации. Исполнитель самостоятельно несет полную ответственность за их несоблюдение и / или нарушение.

Исполнитель должен за 2 (два) календарных дня до предполагаемой сдачи Работ уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ и готовности к сдаче результата работ.

Заказчик обязан после получения от Исполнителя уведомления об окончании выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами Акта выполненных работ.

В случае наличия недостатков и замечаний к результату работ и / или обнаружения отступлений Исполнителя от требований нормативной документации обязательных для Сторон, условий Договора, ухудшивших результат работы, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ составляет мотивированный отказ от подписания данного Акта с перечнем конкретных замечаний и сроков их устранения.

Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку Работ с подписанием документов, предусмотренных настоящим Договором.

В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней, Акт считается подписанным, а Работы принятыми и подлежат оплате.

Исполнитель обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении Работ.

Исполнитель имеет право привлекать для исполнения Работ на свое усмотрение субподрядные организации и рабочую силу (инженерно-технических специалистов и рабочих) в необходимом количестве и с соответствующей квалификацией и несет за них полную ответственность, в том числе за создание и соблюдение здоровых и безопасных условий труда, соблюдение санитарных, гигиенических, противопожарных норм, норм по электробезопасности. Заказчик может требовать от Исполнителя отстранения конкретных работников от исполнения Работ с обоснованием такого требования.

На выполненные Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью _____ (_____________) месяцев, течение которого начинается с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение срока поставки Оборудования, установленного п. 3.10. настоящего Договора, срока передачи недостающего количества Оборудования, установленного пп. б п. 3.8. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости непереданного Оборудования за каждый день просрочки.

За несвоевременное выполнение Работ (в т.ч. по устранению недостатков, дефектов и др.) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости невыполненных Работ, за каждый день просрочки. В случае просрочки выполнения Работ по вине Заказчика, Исполнитель освобождается от уплаты пени.

За несвоевременную оплату Работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки, за исключением оплаты авансовых платежей.

Уплата неустойки и/или возмещение подтвержденных документально убытков виновной стороной не освобождает ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору. Подтвержденные документально расходы подлежат возмещению в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления виновной Стороне соответствующего письменного требования.

В случае невозможности выполнения Сторонами (одной из Сторон) настоящего Договора по независящим от них обстоятельствам, Стороны осуществляют взаимные расчеты за фактический объем выполненных Работ. Порядок и сроки согласовываются и оформляются Сторонами в письменном виде.

В случае выявления в течение гарантийных сроков недостатков (дефектов), Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после их выявления сообщает об этом Исполнителю и приглашает его для составления акта о порядке и сроках устранения выявленных недостатков (дефектов). Стороны согласовали, что допускается уведомление Исполнителя о недостатках (дефектах) по телефону/факсу или по электронной почте (e-mail, которые указаны в реквизитах Сторон). Если Исполнитель не явится без уважительных причин в определенный в приглашении срок, Заказчик имеет право составить акт самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

Акт, составленный без участия Исполнителя, отправляется ему для выполнения в течение 2 (двух) календарных дней после составления.

Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) в сроки и в порядке, определенные в акте об их устранении.

В случае нарушения Исполнителем гарантийных обязательств он возмещает Заказчику в полном объеме все убытки, связанные с такими нарушениями.

Стороны договорились о соблюдении порядка и правил поведения на территории Заказчика, а в случае несоблюдения нижеуказанных правил поведения сотрудниками/представителями Исполнителя, Исполнитель обязуется уплатить штраф в следующем размере:

- нахождение сотрудников, представителей Исполнителя на территории объектов и прилегающей территории без форменной одежды – 500 (пятьсот) рублей;

- появления сотрудников, представителей Исполнителя в состоянии алкогольного опьянения на территории строительных объектов и прилегающей территории –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей;

- систематическое опоздание на работу, ранний приход, либо нахождение на территории объектов и прилегающей территории в нерабочее время –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей;

- прием пищи/курение в неположенных местах – 500 (пятьсот) рублей;

- несанкционированное посещение гостевых зон –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей;

- нарушение пропускного режима –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей;

- несогласованное перемещение транспорта на объекте и прилегающей территории –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей;

- кража имущества Заказчика/гостей, личных вещей и пр. – штраф в виде 10 кратного размера стоимости ущерба, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей и прекращение деловых отношений.

Фактом нарушения вышеуказанных условий может являться акт составленный и подписанный не менее 2 (двумя) свидетелями, либо фото-видео фиксация правонарушения.

• Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки и штрафы, о которых Заказчик письменно уведомил Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным соглашениям, причитающихся Исполнителю в рамках настоящего Договора.
• Исполнитель несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов / помещений, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.
• Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за потери, явившиеся результатом невыполнения или несоответствующего выполнения обязательств по настоящему Договору в случае, когда подобное невыполнение или несоответствующее выполнение обязательств произошло вследствие таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, ураган и прочие природные катаклизмы, война или военные действия, революции, правительственные операции и т.д., которые делают невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае если выполнение договорных обязательств невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы срок, отведенный на выполнение упомянутых обязательств, продлевается на время действия форс-мажора.

Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств из-за форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) дней сообщить в письменном виде другой стороне о сложившихся обстоятельствах.

Факт возникновения подобных обстоятельств должен быть засвидетельствован компетентным государственным органом.

Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают Стороны от обязанности принять все возможные меры для предупреждения или снижения потерь, которые могут возникнуть из-за невыполнения или несоответствующего выполнения договорных обязательств.

Если обстоятельства, упомянутые в пункте 6.1. настоящего Договора действуют дольше, чем 2 (два) месяца, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор.

РЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, которые возникают из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

Претензии должны быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Споры, связанные с исполнением Договора, по которым стороны не пришли к согласию в досудебном (претензионном) порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, вследствие одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в случаях и в порядке, предусмотренных Договором или действующим законодательством.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в случае (и / или):

признания по решению суда Исполнителем банкротом;

аннулирования Свидетельства о допуске к работам СРО Исполнителя;

если Исполнитель не имеет достаточной материально-технической базы (нехватка персонала с необходимой подготовкой, а также строительной техникой);

если действия Исполнителя или его бездействия противоречат положениям Договора;

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончить ее в срок становится явно невозможным;

нарушение Исполнителем общего и / или промежуточных сроков выполнения Работ (отставание Исполнителем от графика производства Работ);

если используемые Исполнителем при производстве Работ материалы и техника не одобрены Заказчиком;

если при производстве Работ окажется, что компетенция Исполнителя не соответствует поставленным задачам;

в случае невыполнения предписаний Заказчика по устранению замечаний об устранении дефектов, недостатков, замены некачественного материала и иных нарушений;

если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

при наступлении обстоятельств согласно п. 5.10. Договора;

предусмотренных нормами ГК РФ.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ более, чем на 60 (календарных) дней.

В случае наступления любого из вышеперечисленных событий согласно п. 8.2. Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор предварительно уведомив Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до его расторжения, и потребовать от Исполнителя исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Исполнитель должен немедленно передать Заказчику всю Исполнительную и иную документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

После расторжения Договора Заказчик может завершить Работы своими силами и / или силами нового Исполнителя. Убытки Заказчика, обусловленные привлечением третьего лица для выполнения Работ по завершению Работ, устранению дефектов, недостатков, будут удержаны из любых оплат, подлежащих выплате Исполнителю по Договору.

Прекращение действия настоящего Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения настоящего Договора, включая гарантийные обязательства.

Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством, к настоящему Договору, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте (за исключением претензий) или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом.

Стороны подтверждают, что их основные печати, проставляемые на договоре и на всех документах, составляемых в связи с исполнением настоящего договора (в том числе на дополнительных соглашениях, спецификациях, УПД, Товарно-транспортных накладных, актах сверок), являются безусловным подтверждением того, что должностное лицо подписавшей стороны было должным образом уполномочено данной стороной для подписания такого документа

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и имеет юридическую силу оригинала при обмене подписанными экземплярами по электронной почте или посредством факсимильной связи до момента предоставления оригинала.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЁЖ

Исполнение обязательств Подрядчиком по Договору обеспечиваются обеспечительным платежом в

соответствии со ст. 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан перечислить Заказчику

обеспечительный платёж в размере 5% от общей цены Договора, что составляет ____ (_____) рублей __ копеек на расчетный счет Заказчика.

Обеспечительный платеж остается у Заказчика в течение всего срока действия Договора в целях надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, при этом проценты за пользование суммой обеспечительного платежа в пользу Исполнителя не начисляются. Обеспечительный платеж не является задатком в значении ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации.

10.2. При не перечислении Подрядчиком в течение срока, указанного в п. 10.1. Договора, обеспечительного платежа, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Подрядчику письменного уведомления об этом.

При не перечислении Подрядчиком в течение срока, указанного в п. 10.1. Договора, обеспечительного платежа, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы обеспечительного платежа за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

• Обеспечительным платежом по Договору обеспечиваются возможные денежные обязательства Подрядчика по возмещению Заказчику любых сумм неустойки и/или штрафных санкций, начисленных Подрядчику по любым основаниям за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора, включая суммы причиненного Заказчику и/или третьим лицам убытков, в том числе (но не ограничиваясь), вызванных повреждением имущества при исполнении Договора, и иных сумм, предусмотренных Договором, в связи с нарушением и/или иным неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

Заказчик вправе по своему усмотрению (в том числе, но не исключительно, при невозможности удержания указанных сумм из сумм, причитающихся в силу Договора в оплату услуг Подрядчика и/или неисполнении последним обязательств по добровольной уплате неустойки или другой денежной суммы в установленные Договором сроки), засчитать сумму/часть суммы обеспечительного платежа в счет исполнения соответствующего обязательства Подрядчика.

• Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором, о вычете любой суммы из суммы обеспечительного платежа. Такое уведомление должно быть направлено Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты осуществления вычета (удержания средств из обеспечительного и/или гарантийного платежа) Заказчиком и должно содержать расчет суммы вычета, информацию о причине вычета и дате осуществления вычета.
• Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления восполнить сумму обеспечительного платежа до установленного в п. 10.1 Договора размера, путем перечисления Заказчику указанной в соответствующем требовании суммы, необходимой для восстановления размера обеспечительного платежа.
• При невнесении Подрядчиком в течение срока, указанного в п. 10.5 Договора, средств для восстановления размера обеспечительного платежа, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления Подрядчику письменного уведомления об этом, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора. При невнесении Подрядчиком в течение срока, указанного в п. 10.5 Договора, средств для восстановления размера обеспечительного платежа, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы средств для восстановления размера обеспечительного платежа за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
• При выполнении обязательств Подрядчиком в полном объеме или расторжения договора по соглашению сторон и/или по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, обеспечительный платеж или его оставшаяся часть, в том объеме, в котором обеспечительный платеж не был использован Заказчиком в соответствии с условиями договора, должен быть возвращен Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения/расторжения договора, но не ранее осуществления Заказчиком всех необходимых удержаний из суммы обеспечительного платежа, причитающихся Заказчику в соответствии с Договором.
• На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. В случае предоставления в качестве обеспечения обязательств Подрядчика по договору Банковских гарантий (как на обеспечение обязательств по Договору, так и по обеспечению гарантийных обязательств), Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора обязан предоставить Заказчику в качестве обеспечения обязательств по исполнению условий договора и по гарантийным обязательствам безотзывные банковские гарантии банка (далее – «Гарант»), предварительно письменно согласованные Подрядчиком с Заказчиком.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

11.1. Каждая из Сторон настоящего Договора в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяет другую Сторону в том, что является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством РФ, является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов.

11.2. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

• при заключении настоящего Договора Стороной предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения настоящего Договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего Договор, о наличии необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение другую Сторону в каких-либо существенных аспектах;

• в отношении заключения настоящего Договора и осуществления прав и обязанностей по нему получения все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций (если применимо), а полномочия лица, подписывающего от имени Сторон настоящий Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом;

• Стороной уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведется и своевременно подается в налоговые государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

• на момент подписания настоящего Договора в отношении Стороны не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

• в отношении Стороны не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; ее деятельность не приостановлена;

• размер задолженности Стороны по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности на дату окончания календарного отчетного периода не превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов (имущества);

• Сторона не вовлечена в финансирование, спонсорство, иное предложение помощи государствам (кроме РФ), включенным в списки ООН, США и иных стран в связи с отмыванием денег, финансированием терроризма, наркотрафиком, экономическим эмбарго, эмбарго против торговли оружием и т.д. и выполняют все требования, резолюции и рекомендации национальных органов власти РФ или международных органов в отношении данных государств;

• Сторона не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет дробления бизнеса и/или необоснованного применения специальных налоговых режимов.

11.3. Заверения об обстоятельствах и гарантии, данные Сторонами в настоящем пункте Договора, являются существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом каждая из Сторон исходит из того, что противоположная Сторона будет полагаться на указанные заверения и гарантии в своей деятельности.

11.4. Стороны исходят из того, что полагаются на данные сторонами заверения и гарантии. В случае нарушения сторонами заверений или неисполнения гарантий, в том числе в случае установления одной из сторон недостоверности представленных сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом, пострадавшая сторона вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением, а также вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом. При этом акт государственного органа является достаточным доказательством имущественных потерь/убытков/ущерба пострадавшей стороны вне зависимости от факта его обжалования.

11.5. Ответственность Сторон за недостоверность заверений и гарантий в настоящем разделе Договора не ставится в зависимость от обжалования в судебном порядке решений налоговых и/или иных государственных/уполномоченных органов.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения своих обязательств по Договору, и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в период действия Договора и в течение пяти лет после окончания действия Договора или его расторжения.

12.2. Информация раскрывающей стороны, обладателем которой в соответствии с Договором стала получающая сторона, сохраняет статус конфиденциальной независимо от характера материальных носителей, на которых она была представлена (бумажных, магнитных) и способов передачи информации (документально, устно, в процессе совместной работы), в частности, но, не ограничиваясь перечисленным.

12.3. Доказательство нарушения условий о конфиденциальности возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении. Сторона, не обеспечившая охраны конфиденциальности информации, переданной по Договору или ставшей ей известной в ходе исполнения Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

12.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного требования органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации Сторона, получившая такое требование, обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.

Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов (если иное не следует из других положений Договора, термин «конфликт интересов» понимается в значении, определенном в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.

Положения пункта 12.1 Договора распространяются на отношения, возникшие до его заключения, но связанные с заключением Договора.

В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной, ее работниками, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 13.1.1-13.1.3 Договора (далее - Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы, к которым относятся показания участников и очевидцев событий, письменные документы, переписка посредством электронной почты, sms и мессенджеров, аудио- и видеозаписи и т.п.

Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности.

• В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора, а также выплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора, но в любом случае не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования

№ __________ от «__» __________ 202__ г.

Техническое Задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования

№ __________ от «__» __________ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____

г. Ялта «___» ___________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МРИЯ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая отдельно – «Сторона», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, согласовали настоящую Спецификацию (далее – Спецификация) о нижеследующем:

Поставка Оборудования:

- Посмотреть таблицу с данными

• Общая цена Оборудования: __________ (_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в сумме _______ рублей/не облагается НДС.
• Срок поставки Оборудования: ___________________________________________________.
• Адрес поставки: _______________________________________________________________.
• Оплата Оборудования осуществляется в следующем порядке: _________________________.
• Гарантийный срок: _____________________________________________________________.

Перечень Работ:

- Посмотреть таблицу с данными

• Общая цена Работ: __________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в сумме _______ рублей/не облагается НДС.

Цена за единицу работы включает в себя полный комплекс работ, материалов, оборудования, конструкций, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ, в том числе затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных, подготовительных работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей Российской Федерации.

• Сроки выполнения Работ:

начало – «___» _______ 202__ г.;

окончание – «___» _______ 202__ г.;

• Порядок оплаты: ______________________________________________________________.
• Адрес объекта: ________________________________________________________________.
• Гарантийные сроки на Работы: __________________________________________________.

Общая цена Оборудования и Работ составляет: __________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % в сумме _______ рублей/не облагается НДС.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Техническое_задание

Техническое задание

Изготовление хемосорбционной очистки от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ,

монтаж и обвязка к коммуникациям на КНС-1 ООО «МРИЯ»

№

Перечень основных данных и

требований

Содержание основных

данных и требований

1

Наименование объекта

КНС-1 японский сад

2

Местонахождение объекта

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,

с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9, корп. 1

3

Заказчик

4

Требования к подрядной

организации

5

Виды работ

6

Сроки проведения работ

7

Стадийность производства

работ

8

Условия ввода объекта в

эксплуатацию

9

Материалы,

предоставляемые Заказчиком

10

Цель

11

Концентрация загрязнений

исходного воздуха, мг/м3

ООО «МРИЯ»

1. Наличие реализованных проектов аналогичных

предмету отбора не менее, чем на пяти Объектах (в

качестве подтверждения предоставить портфолио с

контактами

Заказчиков

или

копию

актов

выполненных работ).

2. Все работы должны проводиться в соответствии

с нормативными актами РФ.

3. Подрядчик

должен

иметь

специалистов

соответствующей квалификации для изготовления

оборудования и выполнения монтажных работ,

включая пуско-наладочных мероприятий.

4. Контрагент в коммерческом предложении,

предоставляет данные об объеме расходных

материалов подлежащие замене в процессе

эксплуатации и периодичность их замены в течении

одного года.

1. Изготовление хемосорбционной очистки от

сероводорода (скруббера) с блоком КФУ.

2. Монтаж оборудования в помещении КНС-1 и

подключение к системам.

3. Выполнение пуско-наладочных работ.

В соответствии с договором

1. Изготовление оборудования согласно требовании

к техническому решению (Пункт №12).

2. Доставка оборудования хемосорбционной очистки

от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ, на

территорию отеля СКК МРИЯ.

3. Монтаж оборудования и обвязка систем.

4. Пуско-наладочные работы.

Не требуется/требуется

1. Заказчик

передает

имеющуюся

у

него

техническую документацию по письменному

запросу Подрядчика.

1. Отсутствие наличия сероводорода и иных дурнопахнущих веществ на выбросном воздуховоде с

системы очистки в гостевой зоне.

1. Массовая концентрация метана (CH4) – 3896

мг/м3

12

Требования к техническим

решениям

2. Массовая концентрация углеводородов (C12-C19)

- 197 мг/м3

3. Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)

- 0,002 мг/м3

4. содержание сероводорода - 4 мг/м3

1. Все

технические

решения

должны

соответствовать нормативным актам РФ;

2. Обеспечить соответствие состава и содержания

исполнительной

документации

требованиям

нормативных актов РФ;

3. Применить

технические

решения,

минимизирующие объем строительно-монтажных

работ и используемых материалов, а также в

минимизирующие воздействия на окружающую

среду;

4.Метод очистки воздуха первого модульного

блока(скруббер):

абсорбционный,

гомогеннокаталитический с окислением сероводорода за счет

кислорода воздуха. Эффективность очистки за один

проход,

сероводород,

летучие

органические

соединения, %: не менее 95%.

- Габариты одного модуля (ДхШхВ), не более, мм

Ширина – не более 700 мм (для возможности

проноса в существующий дверной проем) Высота не

более 1900 мм Длина не более 1500 мм

- Объемная производительность установки от 300 до

360 м3 /ч.

-Изготовить корпус скруббера из полипропилена.

-Предусмотреть

крепежные

элементы

коррозиестойкие (нержавеющая сталь)

-Предусмотреть блок контроля уровня катализатора

и состояния PH.

Подключение

к

существующим

сетям

водоснабжения ø25, сетям водоотведения ø40,

системе вытяжной вентиляции Ø160 (вход) Ø160

(выход).

5. Применить технические решения, для снижения

водяной взвеси перед блоком КФУ.

6. Предусмотреть материалы для изготовления

второго модульного блок КФУ в условиях работы в

агрессивной среде.

6.1. Модульного блок КФУ предназначен для

финальной очистки воздуха -улавливание всех типов

жидких и твёрдых аэрозолей и биоаэрозолей,

очистка воздуха от всех типов органических и

неорганических загрязнителей, уничтожение любых

микроорганизмов,

в

т.

ч.

биологических

загрязнителей, которые не поддаются инактивации

другими методами. Степень очистки не менее 99%.

6.2. Объемная производительность КФУ от 300 до

360 м3 /ч.

7.Применить

вытяжной

вентилятор,

обеспечивающий необходимую производительность

(от 300 до 360 м3 /ч.) с учетом сопротивления

оборудования.

7.1. Предусмотреть димирование вытяжного

вентилятора.

7.2. Предусмотреть исполнения материала корпуса и

крыльчатки

вентилятора

коррозиестойкие

и

взрывозащищенные.

8. Установленная мощность электрооборудования

установки, не более 15 кВт, напряжение питающей

сети 220/380 В.

9.Учесть при подборе оборудования уровень

относительной влажности в помещении до 98%.

13

Требование к материалам и

оборудованию

14

Требование к результату

работ.

15

Требования к безопасности

16

Дополнительные требования

17

Требования к передаче на

электронном носителе

1. Все применяемые материалы и оборудование

должны быть сертифицированы в соответствии с

нормативными документами, предусмотренными

законодательством РФ;

2. Все применяемые материалы и оборудование

должны обеспечивать требуемые нормативнотехническими документами пожаростойкость и

пожаробезопасность;

Работы будут считаться выполненными в полном

объеме, при следующих условиях:

-Отсутствие загрязнений в очищенном воздухе не

более допустимых параметров, на основании

результатов анализа независимой лаборатории.

Лабораторные анализы проб воздуха оплачивает

Заказчик.

-Отсутствие дурно-пахнущих веществ в очищенном

воздухе.

1. Подрядчик

обязан соблюдать

требования

законодательства, иных правовых актов, а также

локальных нормативных актов Заказчика об охране

окружающей среды, охране труда и промышленной

безопасности (далее – мероприятия), нарушение

которых может повлечь причинение ущерба

Заказчика, а также привлечение Заказчика

уполномоченными государственными органами к

предусмотренной

законодательством

ответственности.

1. Все отступления от технического задания

согласовывать с Заказчиком в виде подписания

листа изменений к данному техническому заданию;

1. Электронная копия документации передается

Заказчику на CD/DVD/FlashUsb носителях в 2 (двух)

экземплярах;

2. Состав и содержания электронной копии должны

соответствовать комплекту документации;

3. Файлы должны нормально открываться в режиме

просмотра средствами операционной системы

Windows XP/7/8/10;

Приложение_№7_Документация

Изготовление хемосорбционной очистки от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ, монтаж и обвязка к коммуникациям на КНС-1

ЗАПРОС КОТИРОВОК СОДЕРЖАНИЕ: - Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

К участию в закупке допускаются лица, соответствующие следующим требованиям

I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участник закупки обязан:

быть правомочным заключать договор (в части соблюдения требований законодательства к порядку заключения (одобрения) крупных сделок);

не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет 25% активов и более;

отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

отсутствие случаев предоставления Участником Организатору и/или Заказчику закупочной процедуры при проведении Закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате объявления Закупки;

отсутствие фактов предъявления к Организатору и/или Заказчику закупочной процедуры претензий со стороны контролирующих, правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных, уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных актов государственного реагирования) в отношении правомерности пользования Организатором и/или Заказчиком закупочной процедуры продукции/товаров, ранее поставленных Участником;

отсутствие судебных разбирательств, по результатам которых возможно отчуждение имущества Участника, стоимость которого составляет 25% активов и более;

участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);

отсутствие информации о возбуждении уголовного дела правоохранительными и судебными органами в отношении руководителей Участника на предмет установления в их действиях уголовно наказуемых деяний на момент рассмотрения заявки;

отсутствие у Участника просроченной задолженности перед Организатором и/или Заказчиком закупочной процедуры (более 30 календарных дней) на момент рассмотрения заявки.

Отсутствие факта расторжения с участником процедуры ранее заключенных договоров с Организатором и/или Заказчиком закупочной процедуры, отсутствие факта срыва исполнения ранее заключенных договоров с Организатором и/или Заказчиком закупочной процедуры.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данное требование применимо только в отношении юридических лиц, и к индивидуальным предпринимателям не применяется

Участник предоставляет выписку, с результатами оценки своей финансово-хозяйственной деятельности (см. информацию ниже по тексту) из личного кабинета налогоплательщика ФНС РФ.

Выписка формируется в соответствии с Методикой проведения оценки юридического лица на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3», утвержденной Приказом ФНС от 24 марта 2023 г. N ЕД-7-31/181@ (далее – Методика).

Выписку можно получить только налогоплательщик в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» (подсистема «Как меня видит налоговая» => «Сервис оценки юридических лиц»).

Детали о сервисе оценки юридических лиц можно посмотреть на сайте ФНС: https://www.nalog.gov.ru/rn23/news/tax_doc_news/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/

Для получения выписки необходимо нажать на кнопку «Запросить выписку» в разделе «Сервис оценки юридических лиц» (подсистема «Как меня видит налоговая»). Запрос может быть направлен не более 1 раза в день. После обработки запроса в новостной ленте отразится статус запроса «Расчет выполнен» и появляется ссылка для скачивания выписки в pdf. формате и с ЭЦП налогового органа с указанием номера и даты формирования выписки.

Обязательные требования о предоставлении информации

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК

1. ДОКУМЕНТООБОРОТ

Документооборот между Участниками и Организатором Закупочной процедуры (заявки, разъяснения, изменения в Заявки, протоколы с решениями и иная документация) осуществляется в электронной форме (электронный документооборот) средствами ЭТП. Для передачи электронных документов Участники Закупочной процедуры должны быть зарегистрированы на ЭТП. Регистрация Участников на ЭТП осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП. Плата за регистрацию на ЭТП с Участника не взимается. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в Заявках Участников до момента окончания срока подачи предложений. С момента окончания срока подачи предложений, Оператор ЭТП предоставляет Организатору Закупочной процедуры доступ к предложениям, поданным Участниками. Порядок обмена электронными документами и ответственность сторон при обмене электронными документами, регулируется Регламентом работы ЭТП. В ходе проведения закупки (на любом его этапе), а также на любой стадии исполнении Договора, Организатор и/или Заказчик Закупочной процедуры вправе уведомить Участника/контрагента об обязательном применении электронного документооборота. Обязанность использования электронного документооборота сторонами в этом случае возникает начиная с дня, следующего за днем получения Участником/контрагентом указанного выше уведомления.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах закупки и заявки Победителя, а также Протокола о результатах проведенных переговоров (при их проведении). Победитель в течении 5 рабочих дней с момента получения подписанных со стороны Заказчика 2 (Двух) экземпляров Договора передает Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор. В случае, если Победитель в установленный срок не предоставил Организатору Закупочной процедуры подписанный Договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения Договора. Участник не вправе вносить или требовать внесение изменений в предлагаемый Организатором Закупочной процедуры Договор. Организатору Закупочной процедуры оставляет за собой право проводить с Участниками и Победителем(ми) дополнительные переговоры по оптимизации условий закупки, являющихся предметом закупки и иных условий закупки.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Организатор Закупочной процедуры вправе вносить изменения в Документацию. Информация о внесении изменений публикуется на сайте электронной торговой площадки. Организатор Закупочной процедуры оставляет за собой право уточнять и проверять достоверность сведений, предоставляемых каждым Участником в рамках закупочной процедуры, путем обращения непосредственно к Участнику (в том числе с посещением производственных и иных помещений и территории Участника) и/или к независимым открытым источникам информации, и/или внешним экспертам. При обнаружении недостоверности сведений до заключения Договора Организатор Закупочной процедуры вправе отстранить Участника закупки (отклонить заявку Участника) или отказаться от заключения Договора с Победителем (осуществляется в любой момент до заключения Договора по результатам закупки). При обнаружении недостоверности сведений после заключения Договора по результатам закупки, Заказчик вправе в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с выплатой Участником Заказчику неустойки, установленной в Договоре без каких-либо компенсационных и иных выплат со стороны Заказчика, с возвратом Заказчику всего полученного от него по Договору и с возвратом полученного от Заказчика аванса в полном объёме. В случае подтверждения недостоверности представленных Участником сведений, затраты Организатора и/или Заказчика Закупочной процедуры на проверку информации в полном объёме возмещаются Участником на основании выставленного Организатором и/или Заказчиком Закупочной процедуры» счёта. Организатор Закупочной процедуры не возвращает полученные от Участников материалы и образцы, не осуществляет возмещение Участникам затрат, связанных с участием в закупке, в том числе затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции. Все юридические соглашения (обязательные для подписания лицом, желающим принять участие в закупочной процедуре), прилагаемые к Документации, являются составной частью заявки Участника закупки. Организатор Закупочной процедуры вправе отклонить Заявку Участника, не соответствующую требованиям Извещения о закупке и/или закупочной Документации.

РАЗДЕЛ 4

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Для участия в запросе котировок Участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки в соответствии с Регламентом работы данной площадки.

Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов Электронной площадки.

Запрос котировок проводится путем снижения Участниками начальной (максимальной) цены лота в процентном отношении. Победителем Запроса котировок признается Участник, предложивший максимальный процент снижения стоимости товара по результатам проведения Запроса котировок, при условии соответствия Участника требованиям, установленным документацией Запроса котировок, и соответствия предлагаемых Участников работ требованиям настоящего Технического задания.

После завершения запроса котировок Участники предоставляют в адрес Электронной площадки подтверждение своего итогового предложения по форме, установленной в Регламенте Электронной площадки.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИЗНАЕТСЯ УЧАСТНИК, ПОДАВШИЙ ЛУЧШИЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ http://www.sberbank-ast.ru

РАЗДЕЛ 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Изготовление хемосорбционной очистки от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ, монтаж и обвязка к коммуникациям на КНС-1

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная максимальная цена включает все расходы, связанные с оказанием услуг по предмету закупки, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, пошлины и прочие сборы.

Стартовая цена Лота равняется 100%. Торги проходят на понижение стоимости в процентном отношении. 0,5 % снижения = 0,5 % скидки по Лоту.

Лот №1. Техническое задание

Прилагается отдельным файлом

Приложения:

- Техническое задание.

РАЗДЕЛ 6

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Существенные условия договора:

Форма оплаты: безналичная.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9. к.1.

Срок выполнения работ:

Срок изготовления хемосорбционной очистки от сероводорода (скруббера) с блоком КФУ, монтаж и обвязка к коммуникациям на КНС-1 по договору – не более 60 рабочих дней с даты подписания договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания последней Стороной и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающий обязательства Сторон в период действия гарантийного срока, установленного Договором, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами, в том числе, завершения взаиморасчетов.

Порядок оплаты:

- 100% постоплата в течение 10 (десять) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ и используемых при выполнении Работ материалов. Срок гарантии на выполненные Работы в соответствии с ГК РФ с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ последней Стороной.

Проект договора:

Прилагается отдельным файлом

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКУПКИ Приложение – 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Заявка подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:

Группа 1. «Выписка из ЕГРЮЛ».

• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения.

Группа 2. «Общие документы. Документы финансовой отчетности».

• Анкета участника, составленная по прилагаемой форме 2;
• Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
• Отчет организации за прошедший год, и отчет организации за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника (при ее наличии).

Группа 3. «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы».

Для резидента юридического лица:

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001;
• Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или Устав);
• Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица);
• Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании соответствующего документа);
• Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника процедуры закупки, поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой.

Для резидента физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на занятие частной практикой или иным видом предпринимательской деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление деятельности, если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании такого документа (лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.) - для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации;
• Документ о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства.
• Доверенность, в случае, если от имени участника, действует иное уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия участника.
• Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и физического лица-представителя участника.

Для нерезидента:

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.

Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки.

Состав документов:

• Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении);
• выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);
• свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
• налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2 года;
• документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);
• Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки, принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или совместно с другим лицом сделок).

В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:

• документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
• положение о филиале;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи соответствующего документа;
• доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

Группа 4. «Предложения об условиях договора.

Квалификационные документы».

• Заявка на участие по прилагаемой форме 1, с указанием основных условий исполнения Соглашения (наименование продукции, условия поставки, условия оплаты, информация о включенных в цену расходах участника, место и срок поставки продукции, а также иные условия Соглашения в соответствии с требованиями Документации).

Форма 1. Письмо о подаче заявки

«_____»_______________ года

№________________________

На Извещение о проведении _______________________________________________________, размещенное

наименование закупки

совместно с Документацией, ____________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрированное(ый) по адресу:

_____________________________________________________________________________________________,

(местонахождение Участника закупки (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в данных документах требований и условий закупки в целом, о согласии заключить договор на указанных в закупочной документации условиях, по цене, предложенной нашей организацией в ходе торгов, (но не выше начальной максимальной) в соответствии с документами, подтверждающими соответствие участника и продукции требованиям, содержащимся в документации:

Настоящая заявка действует до «____»_______________________20__ года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

Опись документов, входящих в заявку Участника:

________________________ на ____ л;

________________________ на ____ л;

________________________ на ____ л;

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

• Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
• Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
• Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью (при ее наличии).

Форма 2 Анкета Участника
от «____»_____________ г. №__________

_________________________________

полное наименование и адрес Участника в соответствии с учредительными документами

анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку ООО «МРИЯ» их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление ООО «МРИЯ» согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на обработку этих данных ООО «МРИЯ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

• Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
• Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
• Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
• В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.