Тендер - Интерактивный модуль "3D моделирование, макетирование и прототипирование" №293704707

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.03.2025 по 17.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется техническое_задание_(18)

Техническое задание

Предмет договора: Интерактивный модуль "Технология обработки материалов и пищевых продуктов"

Место поставки: :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская Область, Асиновский район, город Асино, ул. Павлика Морозова, д.6

Срок поставки товара: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар доставляется до Заказчика и разгружается силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов (местное время) или с 14.00 до 16.00 часов (местное время). Поставщик несет ответственность за состояние доставляющего Товара.

Гарантия 24 месяца

договор_(1)_(2)

Договор поставки № ____________

Г.Асино ___ __________ ____ года

_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании подпункта _ пункта ___ Положения о закупке товаров, работ, услуг, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику ______(далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

1.2. Наименование Товара [,товарный знак] [1] , характеристики Товара, количество Товара, единица измерения, цена за единицу Товара, цена Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [2] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [3] .

2.2. Цена единицы Товара составляет _______ (________) рублей __ копеек в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

2.3. Цена Договора включает в себя [стоимость Товара, комплектующих изделий к Товару, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, маркировку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи].

3. Порядок и форма расчетов

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7(семи) [рабочих] дней после подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов____] в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями.

3.2. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества Товара, поставка которого осуществлена в ходе исполнения Договора по заявкам Заказчика, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

3.3. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие [Товара, партии Товара], поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленных Товаров [в течение _________ (________) [рабочих, календарных дней].

4.1.4. Рассматривать претензию Поставщика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от оплаты [Товара, партии Товара] ненадлежащего качества и некомплектного [Товара, партии Товара], а если [Товар, партия Товара] оплачен(а), потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования [Товара, партии Товара] либо их замены.

4.2.2. При расчетах за поставленный [Товар, партию Товара] вычитать из цены Договора сумму в виде неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.2.3. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение [срока годности, гарантийного срока, установленного пунктом ___ Договора], [________ (________)[дней, месяцев ] со дня передачи Товара Заказчику].

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Передать Заказчику Товар [в срок до ___ __________ ____ года, в течение _________ (________) [рабочих, календарных] дней со дня заключения Договора] .

4.3.2. Поставить Заказчику Товар [в соответствии с Графиком поставки Товара (Приложение 2 к Договору), отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение ____ (________) [рабочих, календарных] дней со дня направления таких заявок Поставщику ________________________________________________________________________________.

4.3.3. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие [принадлежности, документы] ______________________________________________________

4.3.4. Рассматривать претензию Заказчика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Передать Заказчику Товар до наступления или после истечения срока, установленного пунктом __ Договора, только с согласия Заказчика.

5. Условия поставки и принятия товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Период поставки Товара: со дня заключения Договора в течении 20 рабочих дней.

5.3. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика согласно Приложению 3 к Договору.

5.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская Область, Асиновский район, город Асино, ул. Павлика Морозова, д.6

5.5. Поставщик не позднее чем за 1(один) рабочий день до дня поставки [Товара, партии Товара] согласовывает с представителем Заказчика дату и время доставки [Товара, партии Товара]. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов (местное время) или с 14.00 до 16.00 часов (местное время).

5.6. Заказчик осматривает принятый [Товар, партию Товара], проверяет количество и качество принятого [Товара, партии Товара] в течение 3 (трех) [рабочих дней, часов] с момента доставки [Товара, партии Товара] Заказчику, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, за исключением поставки Товара ненадлежащего качества, незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.

5.7. В случае получения поставленного [Товара, партии Товара] от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие [Товара, партии Товара] сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает [Товар, партию Товара] от транспортной организации в соответствии с __________________________________________.

5.8. Товар считается переданный Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной [, иного документа _______] без замечаний.

6. Качество и гарантия качества товара

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

6.2. Гарантийный срок на Товар, установленный пунктом 6.3 Договора исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов_____].

6.3. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым.

7. Тара (упаковка), маркировка товара

7.1. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть затарен (упакован) в ___________.

7.2. Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям ___________________.

7.3. Заказчик возвращает Поставщику [многооборотную тару, средства пакетирования, в которых поступил Товар, упаковку Товара] в течение _________ (________) [рабочих, календарных] дней со дня подписания Сторонами товарной накладной [,иных документов_____] в следующем порядке _________________________________________________________________.

7.4. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты [Товара, партии Товара] [4] Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. В случае недопоставки или просрочки поставки [Товара, партии Товара] [5] Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от цены недопоставленного или не поставленного в срок [Товара, партии Товара] [6] .

8.3. За нарушение сроков устранения несоответствия или недостатков [Товара, партии Товара] [7] , не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере _________ (________) процентов от цены [Товара, партии Товара] [8] за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере _______ (________) рублей __ копеек.

8.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет ответ на претензию в письменной форме другой Стороне в течение _________ (________) [рабочих, календарных] [9] дней со дня получения такой претензии.

9.3. Неурегулированные Сторонами споры в претензионном (досудебном) порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка [10]

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. [Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации; договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [11] .

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к договору

12.1. Приложение 1 - Спецификация.

12.2. [12] Приложение 2 - График поставки товара.

12.3. [13] Приложение 3 - Форма заявки.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

График поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

Заявка № __ по договору поставки № _________ от ___ __________ ____ года

- Посмотреть таблицу с данными

Условие включается при необходимости. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Устанавливается в соответствии со статьей 13 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». ↑

Указывается необходимый вариант. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

Пункт включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑

2 Условие включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑

2 Условие включается при необходимости. ↑

1 Указывается при наличии. ↑