Тендер - Губка для мытья посуды №296000118

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Закупка с фиксированной суммой контракта Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_губки

Государственный контракт № ______

на поставку товаров для государственных нужд

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Йошкар-Ола «____» __________2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия],
с одной стороны, и [наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия],
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);

распоряжением ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Марий Эл от ___.__.2025 №_____ - р, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить губки для мытья посуды (далее - Товар), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2 Наименование, количество, ассортимент, комплектность Товара указаны в Спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки Товара: с момента подписания настоящего Контракта по 30.04.2025.

1.4. Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Советская, д. 100.

1.5. Источник финансирования: федеральный бюджет

2. Качество, комплектность и гарантийный срок

2.1. Поставщик обязуется передать Товар, качество которого соответствует нормативным правовыми актам Российской Федерации, требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.2. Если Законом № 44-ФЗ или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого Товара, то Поставщик обязан передать Государственному заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.4. Поставщик обязуется поставить новый Товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида Товара, системами добровольной сертификации и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на Товар и в обязательном порядке передаются Государственному заказчику.

2.6. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Государственному заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

2.7. Государственный заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования о:

соразмерном уменьшении покупной цены;

безвозмездном устранении недостатков Товара в разумный срок;

возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Государственного заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

2.8. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на данный вид Товара.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.3. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, в случае частичной приемки Товара - составить и подписать документ о приемке Товара с указанием принятого и непринятого Товара, а также основания для отказа в принятии Товара.

3.1.4. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов приемки Товара.

3.1.6. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков
в случае расторжения Контракта по решению суда и в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.1.8. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.1.9. Принять поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом,
и оплатить этот Товар на указанных в нем условиях.

3.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Государственный заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

3.2.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.2.4. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Требовать передачи Товара в срок, установленный настоящим Контрактом.

3.2.7. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

3.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

3.2.9. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

3.2.10. Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3.Поставщик обязуется:

3.3.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией

3.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

3.3.6. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.3.7.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по согласованию с Государственным заказчиком, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятого Товара.

3.4.5. По согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ.

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Контрактом.

4. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 20% ________ (сумма прописью) рублей __ копеек. [1]

4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

4.3. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя все расходы Поставщика, возникшие у него в ходе исполнения Контракта в соответствии со спецификацией в полном объеме, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Поставщика.

4.4. Аванс не предусмотрен.

4.5.Оплата по настоящему Контракту осуществляется в валюте Российской Федерации (рубль) по безналичному расчету платежными поручениями за счет средств федерального бюджета по коду бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта в следующем порядке:

Государственный заказчик производит оплату Товара в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2025 год, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке Товара.

4.6. Днем исполнения Государственным заказчиком своих обязательств по оплате Товара считается день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

4.7. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, удерживаются из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

5. Тара и упаковка

5.1. Поставщик обязан передать Государственному заказчику Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

5.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

5.3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Государственному заказчику Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

6. Порядок поставки и приема товара

6.1. Поставка Товара (партии Товара) осуществляется единой партией в установленные Контрактом сроки.

6.2. Поставщик за 1 (один) день до момента осуществления поставки Товара направляет Государственному заказчику уведомление о времени поставки Товара.

6.3. Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между Сторонами.

6.2. Досрочная поставка Товара может производиться с согласия Государственного заказчика.

6.4. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Доставка Товара осуществляется по адресу; Российская Федерация, Республика Марий Эл,
ул. Советская, д. 100.

6.5. Государственный заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим контрактом.

6.6. Принятый Государственным заказчиком Товар должен быть им осмотрен в течение 5 (пяти) дней.

6.7. Государственный заказчик) обязан в этот же срок провести экспертизу, проверив соответствие количества, качества и комплектности принятого Товара требованиям, установленным настоящим контрактом, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Указанная экспертиза осуществляется ответственными лицами Государственного заказчика.

6.8. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Государственный заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять этот Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

6.9. Государственный заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Государственный заказчик обязан принять и оплатить.

6.10. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик - выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента подписания Государственным заказчиком сопровождающих Товар товарно-транспортных документов. При этом право собственности на Товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент приемки Товара Государственным заказчиком.

6.11. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при поэтапном исполнении Контракта) либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.12. Общий срок приемки Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

7. Экспертиза товара

7.1. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком Товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ проводится экспертиза Товара.

7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Закона № 44-ФЗ.

7.3. Проводить экспертизу собственными силами уполномочен представитель Государственного заказчика в течение 5 дней со дня поставки Товара. Результаты проведения экспертизы оформляются документом о приемке Товара, подписанным Государственным заказчиком (при проведении экспертизы собственными силами).

7.4. При установлении по результатам экспертизы соответствия Товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта Государственный заказчик подписывает документ о приемке Товара и оплачивает Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.5. В случае, если по результатам экспертизы Товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом в случае выявления несоответствия Товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке Товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом, постановлением Правительства Российской Федерации 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от25.11.2013 № 1063», иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 10% от цены Контракта (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Контракта).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
1 000,00 (одна тысяча) рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения сроков поставки, нарушения срока замены некачественного Товара, предусмотренных Контрактом, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта или от соответствующего этапа Контракта, если настоящим Контрактом предусмотрены этапы, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

8.11. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

8.12. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Государственный заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и(или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8.14. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик производит оплату Контракта за вычетом соответствующего размере неустойки (пени, штрафы) или возврата обеспечения Контракта, уменьшенного на размер начисленной неустойки (пени, штрафы).

8.15. Каждая из сторон обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона № 44-ФЗ.

10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

10.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

10.10. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семь) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
по 31.12.2025. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту, в том числе обязательств Государственного заказчика по оплате поставленного Товара, обязательств Поставщика по уплате неустойки (пеней, штрафов).

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Государственному контракту

от «___»_________2025 г.

№___

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставляемого Товара составляет: ________ (__________) руб. ___ коп., в том числе НДС _______.

Государственный заказчик Поставщик

________________ (ФИО руководителя) ________________ (ФИО руководителя)

М.П. М.П.

В случае если Поставщик является плательщиком НДС. ↑

Расчет_НМЦК_-_губки_для_посуды - Посмотреть таблицу с данными