Тендер - Договор поставки бытовой химии №271020649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):422470, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. 50 лет Октября, 9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Докум_сред.чист_2

Утверждаю:

Директор ______________ Е.Н.Иванцов

(подпись) (расшифровка)

М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

Старое Дрожжаное 2024 г.

Структура извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Информационная карта

Раздел II. Формы документов, включенных в заявку

Раздел III. Техническое задание

Раздел IV. Проект договора

Раздел V. Обоснование начальной максимальной цены договора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого МОГУТ БЫТЬ только субъекты малого и среднего предпринимательства

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ

Форма № 1

ОБРАЗЕЦ КОТОРИВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

г. ___________________ «__»___________2024 год

На Ваш запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора оказание прачечных услуг.

_______________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (для физических лиц, самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей))

ИНН _______________________

(указывается в отношении каждого из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого из нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)

Согласно, поставить хозяйственные товары, в соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить товар на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, техническом задании, проекте договора и подписать договор в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (включая все приложения к нему), регламент работы электронной площадки, и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (включая все приложения к нему).

Цена в соответствии со спецификацией (приложение №1) к договору составляет _________ рублей, в т.ч. НДС___% - _____(_________________) рублей ___ копеек (без НДС).

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

В указанную стоимость включены расходы на доставку до местоположения Заказчика (по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 82), а так же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. (Указать включенные или не включенные расходы, если фирма работает без НДС – указать это)

Подпись руководителя: ________________________________ / ________________________________/ФИО

М.П.

Форма № 2

Декларация о соответствии участника

запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящим «___________________________________________________________________________» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении:

1) участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

2) в отношении участника не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – юр. лица) и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

3) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;

4) у участника закупки за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

5) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юр. лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физ. лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

6) юр. лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;

7) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных гос. реестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

8) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) участник обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

Подпись (Ф.И.О.) (руководителя или уполномоченного лица) ______________/_____________________/

Должность ______________________________ МП (организации)

Форма № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Анкета участника запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

*Рекомендуется для заполнения

Подпись (Ф.И.О.) (руководителя или уполномоченного лица) ______________/_____________________/

Должность ______________________________ МП (организации)

Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров.

Место поставки товара: Доставка и выгрузка товара производятся Поставщиком Заказчику за счет собственных средств по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с.Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д.9

Срок и условия поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора. Поставщик вправе произвести поставку досрочно.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставляемому товару:

Не допускается механические повреждения: складки, пятна, замятия;

Товар должен быть упакован с полной защитой в упаковочный материал, обеспечивающий сохранность упакованной продукции;

Товар должен быть пригоден для его использования по назначению, соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и иным установленным требованиям к подобному виду Товаров;

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям Договора или иным обязательным требованиям, Поставщик должен заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, со дня подписания акта сдачи-приемки товара.

Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям ГОСТа, нормативным и техническим условиям, действующим на территории РФ, международным стандартам. Гарантийный срок эксплуатации товара – не менее срока гарантии, установленной производителем на данные Товары.

Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) составляет не менее 12 месяцев от установленного предприятием - изготовителем срока годности.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на поставку товара

с.Старое Дрожжаное «__» _________2024 г.

МУП «Прогресс» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванцова Евгения Николаевича, действующего на основании Распоржения №241 от 02 ноября 2015 года с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме, участниками которого, являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на основании протокола подведения итогов № ____________________________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором хозяйственные товары (далее именуемый Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, качественные характеристики товара, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ____________________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь период исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.4. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования - средства автономных учреждений.

2.6. Оплата поставленного Поставщиком товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа при предоставлении Поставщиком счета.

2.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, арест и т.д.) и соответствовать заявленным требованиям.

3.2. Весь Товар должен быть упакован и маркирован изготовителем. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

3.3.Качество поставляемого товара должно отвечать требованиям ГОСТа, нормативным и техническим условиям, действующим на территории РФ, международным стандартам. Гарантийный срок эксплуатации товара – не менее срока гарантии, установленной производителем на данные Товары.

3.4. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

3.5. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

3.6. В период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты, некачественный материал т. д.), Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней, после получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

3.7. В случае выявления ошибок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Поставщика, Поставщик устраняет выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней не зависимо от времени обнаружения ошибки.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМА ТОВАРА

4.1. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, с даты заключения Договора.

Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, по адресу: :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д.9

4.2.Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной/УПД, акт приема-передачи (по форме Приложения № 2 к Договору) в 2-х экземплярах, счета/ счета-фактуры (при наличии) в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства и иные документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется Заказчиком до 15 рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик требованиям, установленным в Договоре.

В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.

4.5. По итогам приемки, не позднее срока указанного в п. 4.3 настоящего Договора, представленный Поставщиком акт приемки-передачи подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику, либо в те же сроки, Заказчиком, направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара, с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

4.6. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего Спецификации (Приложение №1) или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.8. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт приема-передачи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки и (или) участвующих в приемке товара.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.5. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Провести экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

5.2.3. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

5.2.4. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.3. Предоставлять в срок, предусмотренный в требовании Заказчика о предоставлении информации о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

6.2.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

6.2.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

6.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

7.3. В случае задержки поступления средств государственного задания, субсидий на иные цели на оплату договора, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) на основании письменного уведомления Заказчика предоставляет отсрочку платежа на период соответствующей задержки поступления финансовых средств.

7.4. За просрочку исполнения обязательства Поставщиком либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3.Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договору между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до «31» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств и ответственности – до полного их исполнения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в случае получения другой Стороной письменного уведомления об этом не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.5. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору.

10.5.1. В рамках настоящего Договора Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Договора является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:

- установление факта поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (ч. 2 ст. 523 ГК РФ);

- установление факта не передачи Поставщиком в указанный срок принадлежностей или документов, относящиеся к товару (ст. 464 ГК РФ);

- установление факта проведения ликвидации Поставщиком или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10.7. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

10.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация,

Приложение № 2 – Акт приема-передачи.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

 

Приложение № 1

к договору № ______ на поставку товара

от «__» ________ 2024.

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ______на поставку товара

от «__» ________ 2024.

АКТ

Приема - передачи

С.Старое Дрожжаное «_____» __________ 202___ г.

МУП «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванцова Евгения Николаевича, действующего на основании Распоржения №241 от 02 ноября 2015 года с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на основании протокола подведения итогов № ____________________________ по результатам приема - передачи товара от ______________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил и передал Заказчику товар по Договору на поставку товара №___ от______________, (поставка хозяйственных товаров) а Заказчик принял товар согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

В указанную стоимость включены расходы на доставку до местоположения Заказчика (по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ,Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, д.9), а так же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. (Указать включенные или не включенные расходы, если фирма работает без НДС – указать это).

Результаты поставки товара (поставка хозяйственных товаров), соответствуют требованиям Договора на поставку товара №___ от ___________.

Претензий по количеству, качеству, комплектности* и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором №___ от___________, Заказчик не имеет.

* - указывается если товар, поставляется в комплекте

Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Заказчик: МУП «Прогресс»

Метод определения НМЦД: Метод сопоставимых рыночных цен. Начальная максимальная цена договора составит: 5819 руб.94 коп.

- Посмотреть таблицу с данными