Тендер - Дезинфицирующее средство Хелиматик дезинфектант 5 литров №270234974

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта_на_изделие_мед_назнач_дез_средства_Хелиматик_дезинфектант_08_04_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №____-п

на поставку изделий медицинского назначения

Р/№ ПП_________________________

г. Псков «____»_______2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковский областной клинический онкологический диспансер», далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача Юрова А.С., действующего на основании Устава с одной стороны,

и ________________________далее именуемое «Поставщик», в лице ________________________________________действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке определенном пунктом 4 части 1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить изделия медицинского назначения (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

Цена контракта составляет ______________________(__________________) рублей 00 коп., включая НДС. В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» меняются на слова «НДС не облагается». Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, расходы, связанные с разгрузкой-погрузкой, расходы, связанные с размещением товара в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования настоящего Контракта – средства бюджетных организаций -Средства ФОМС на 2024 год.

Порядок оплаты контракта:
Оплата за поставленный Товар по настоящему Контракту производится по ценам определяемым в соответствии с настоящим Контрактом за каждую партию товара и осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти ) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной и предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных товарной накладной, акта о приемке товаров, счета на оплату, счета-фактуры.
Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере подлежащем оплате с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

Если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшается) предусмотренное контрактом количество поставляемых Товаров не более чем на десять процентов по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товаров Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе вычитать при оплате поставленного Товара из цены Контракта сумму неустойки (штрафа, пени) и произвести зачет встречных однородных требований, предварительно уведомив об этом Поставщика. В этом случае, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта приема-сдачи товаров, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, уменьшенная на сумму неустойки (штрафа, пени), и подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Псков, Вокзальная, д.15а, ГБУЗ «ПОКОД» в течение 7 календарных дней.

Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям: Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться у упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки или хранения.

При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если товар был оплачен, потребовать возврат уплаченной денежной суммы или поставку товара в упаковке (таре) обеспечивающей его дальнейшее хранение.

На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Контракта.

Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка товаров производится в следующие сроки:

а) Товаров, поступивших без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, а также товаров поступивших в исправной упаковке (таре) по весу брутто и количеству мест - в момент получения ее от Поставщика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для разгрузки их;

б) товаров, поступивших в исправной упаковке (таре) по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием упаковки (тары), но не позднее 10 дней, а по скоропортящейся продукции не позднее 24 часов с момента получения товаров – при доставке продукции Поставщиком или при вывозке ее Заказчиком со склада Поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта - во всех остальных случаях.

3.8. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передаётся Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. должны быть, лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт товара, гарантийный талон (сервисные книжки), удостоверение о качестве, копии сертификатов соответствия и декларации о соответствии с печатью и подписью поставщика, ветеринарные свидетельства – для продуктов животного происхождения Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

3.9. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик обязан осуществлять транспортную упаковку Товара.

3.11. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. При поставке товара: наличие у поставщика действующего регистрационного удостоверения на поставляемую продукцию. Обязательное предоставление образца товара для экспертной идентификации. Обязательное наличие одной или нескольких голограмм, подтверждающие производителя, на упаковке.

3.12. Произвести поставку Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта и технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) до места нахождения Заказчика. При поставке предоставить сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии, заверенные оригинальной печатью Поставщика. Заказчик имеет право отказаться от Товара и исполнения настоящего Контракта, если Поставщик не представил документы, указанные в п. 2.4. настоящего Контракта.

Осуществление приемки товара:

Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации (настоящем Контракте), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка товаров производится в следующие сроки:

а) Приемка товаров по качеству и комплектности производится по адресу Заказчика в течение в течении 2-х дней с момента поступления Товара Заказчику (на склад Заказчика) при доставке Товара Поставщиком или при вывозке Товара Заказчиком;

б) Приемка товаров по количеству:

• поступивших без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент их получения от Поставщика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее в течении 2-х дней с даты вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров.
• поступивших в исправной таре по весу брутто и количеству мест - в момент их получения от Поставщика либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее в течении 2-х дней с даты вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров.
• поступивших в исправной таре по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее в течении 2-х дней с момента получения Товара - при доставке Товара Поставщиком или при вывозке ее Заказчиком со склада Поставщика.

Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы: технический паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации.

Приемка поставленного товара оформляется товарно-транспортной накладной, которая подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в течение 2 дней с даты приемки Товара, либо Поставщику в этот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.

Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии по качеству Товара.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

В случае поставки некомплектного товара, а равно поставки товара в объеме меньшем, чем указано в настоящем Контракте или заявке Заказчика, Поставщик по требованию Заказчика обязан доставить недостающий товар (доукомплектовать товар или заменить некомплектный товар на комплектный) в течение 168 часов с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

В случае поставки товара в объеме большем, чем указано в настоящем Контракте или заявке Заказчика, Заказчик вправе по своему усмотрению либо осуществить его приемку и зачесть в счет будущей поставки аналогичного товара, либо не принимать такой товар и не осуществлять его хранение.

4. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязуется:
своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и предоставить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом;
обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Контракта;
обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
Информация предоставляется не позднее 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с соисполнителем.

Поставщик вправе:
требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Контракта;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязуется:
обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона в электронной форме

Заказчик вправе:
требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Контракту;
отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Качество Товара и гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.
На Товаре не должно быть механических повреждений.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока (срока годности Товара). Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 7 дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. При этом под скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.
В случае, когда на комплектующее изделие в Контракте установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основной Товар, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основной Товар.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основной Товар, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основной Товар.
Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре на который установлен срок годности должен быть составлен в течение 7 дней по обнаружении недостатков, которые обнаружены в течение срока годности Товара.

Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей.
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
61.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
61.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек. (1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей).
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.9. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатков оказываемых услуг.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей.
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.14. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней после получения соответствующего письменного требования от Заказчика оплатить Заказчику штраф.
6.15. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением гарантийных обязательств), Заказчик удерживает начисленные штрафы и пени за счёт обеспечения исполнения контракта

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2.Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печатей).

8.3.Неурегулированные споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, передаются на разрешение в Арбитражный суд Псковской области, только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

8.4.Претензия должна быть направлена в письменной виде. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семь) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.5.В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.6.Если претензионные требования подлежат денежной оценке, то в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7.В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

8.8.В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора или разногласия.

9. Срок действия и порядок расторжения Контракта

9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части поставки в течение 10 календарных дней, а по расчетам – до 30.04.2024 года . Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров поставленных в течение срока действия контракта.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

При существенном нарушении Контракта Поставщиком выражающемся в нарушении Поставщиком требований к качеству товаров (несоответствие по качеству требованиям ГОСТа, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, а также поставки товара со с остаточным сроком годности не соответствующим, установленному в настоящем Контракте остаточному сроку годности товаров), поставке товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый товар подлежит затариванию и (или) упаковке и которое не устранено в установленные настоящим Контрактом сроки, а также неоднократном (от двух и более раз) нарушении сроков поставки товаров, указанных в настоящем Контракте.

В случае неоднократной (от двух и более раз) поставки товаров в неполном объеме или передачи некомплектного товара (за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами), если Поставщик не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара в срок, установленный в настоящем Контракте.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения определения поставщика.

В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.5.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9.6.Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.7.В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

При существенном нарушении Контракта Поставщиком выражающемся в нарушении Поставщиком требований к качеству товаров (несоответствие по качеству требованиям ГОСТа, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, а также поставки товара со с остаточным сроком годности не соответствующим, установленному в настоящем Контракте остаточному сроку годности товаров), поставке товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке в случаях, когда поставляемый товар подлежит затариванию и (или) упаковке и которое не устранено в установленные настоящим Контрактом сроки, а также неоднократном (от двух и более раз) нарушении сроков поставки товаров, указанных в настоящем Контракте.

В случае неоднократной (от двух и более раз) поставки товаров в неполном объеме или передачи некомплектного товара (за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами), если Поставщик не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара в срок, установленный в настоящем Контракте.

В случае отсутствия у Поставщика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту.

В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.10.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:

При неоднократном (от двух и более раз) нарушении более чем на 10 (десять) банковских дней Заказчиком сроков оплаты за поставленные товары.

При неоднократном (от двух и более раз) необоснованном отказе Заказчика от приемки товаров.

9.11. По соглашению сторон возможно применение п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2.В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

Настоящий Контракт подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

13. Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Спецификация на 2 л.

Акт приема-передачи товаров на 1л.

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

«_____»_______2024г.№____-п

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______________ (_______________)руб. 00 коп., включая НДС

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

«___»_____________2023г.

№___

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Псков «__» __________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковский областной онкологический диспансер», далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, далее именуемое «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) при приемке и проведении экспертизы поставленного товара (и оказанных сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет _____________ (указывается порядок расчета неустойки (штрафа, пени).

Общая стоимость неустойки (штрафа, пени) составит: ________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет _________________________________________.

8. Результаты работ по Контракту:

- Посмотреть таблицу с данными