Тендер - Чистящие и моющие средства №267593651

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Нижнесергинский район, горд Нижние Серги, улица Титова, 67. Склад Заказчика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.03.2024 по 18.03.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для ознакомления на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) и на электронной торговой площадке ООО "РТС - тендер" (http://www.rts-tender.ru/) в период с момента размещения извещения о проведения закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Документация доступна для ознакомления без взимания платы.Порядок предоставления документации:В соответствии с Регламентом работы ЭТП ООО "РТС - тендер", сайта (http://zakupki.gov.ru )Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с п. 7 Документации об открытом аукционе в электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Титова, д.67Дата подведения итогов:21.03.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке и главой 26 Положения Часть_II_Техническое_задание_(Описание_объекта_закупки)xx

Часть II. Техническое Задание «Описание объекта закупки»

Предмет закупки: «Чистящие и моющие средства»

ОКПД 2: 20.41.44.120, 20.41.31.114, 20.41.31.121, 20.41.31.130, 20.41.32.111, 20.41.32.121

ОКВЭД 2: 20.41

- Посмотреть таблицу с данными

*При предоставлении продукции общий вес предлагаемого товара должен быть не менее требуемого веса товара запрашиваемого Заказчиком.

Часть_IV_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора - Посмотреть таблицу с даннымиИнструкция_по_заполнению_заявкиxx

«Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке»

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
в электронной форме (далее – закупка).

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении к Части II «Описание объекта закупки» документации о закупке «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)».

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Товарный знак указывается участником закупки в составе первой части заявки только при его наличии.

Изменение наименования показателя не допускается.

Предлагаемые участником закупки конкретные показатели товара должны соответствовать значениям и не противоречить требованиям, установленным в приложении к Части II «Описание объекта закупки» документации о закупке «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)».

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) показателя» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

Участник закупки вправе предоставить сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) поставляемых товаров (используемых материалов) в соответствии с Приложением к «Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» либо в произвольной форме.

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к «Инструкции по заполнению

заявки на участие в закупке»

Первая часть заявки

Изучив документацию (извещение № __________), выражаем согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке:

Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

1) строки в столбцах 2, 3 заполняются в соответствии с приложением к Части II «Описание объекта закупки» «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)»;

2) строки в столбце 4 заполняются в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке и с приложением к Части II «Описание объекта закупки» «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)».

Часть_III_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект договора

Договор №___

на поставку товаров

г. Нижние Серги

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_ главного врача Баранниковой Елены Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», (далее - Положение), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ 20__г. №____________, на основании протокола подведения итогов аукциона от «___» _______ 20___ г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему по доверенности (Получателю) (далее по тексту – Заказчик), чистящие и моющие средства (далее – Товар) наименование, количество, ассортимент и характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Ответственным лицом Заказчика по приемке Товара является: _______________________________, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.тел: (____) ________.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар / партию Товара.

2.1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в договор.

2.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

2.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

2.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

2.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

2.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее – документ о приемке) (Приложение № 2 к договору).

2.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

2.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1 Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.

2.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.

2.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

2.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора в случае их установления в договоре. Срок предоставления указанной информации составляет 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика.

2.4.7. В день заключения договора назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику указанную информацию об ответственном с указанием должности, ФИО, телефона, адреса электронной почты.

2.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Цена договора составляет: _______ рублей (сумма указывается прописью), ____ копеек в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____) в сумме __________ (сумма указывается прописью), а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.

3.2. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора.

3.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в соответствии со спецификацией, стоимость сопутствующих работ, услуг (включая, но, не ограничиваясь расходами на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы), стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, страховых взносов, налогов, сборов, других обязательных платежей, все иные расходы и риски Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

3.5. Источник финансирования: средства автономных учреждений и бюджет Свердловской области

3.6. Аванс не предусмотрен.

При заключении и исполнении договора изменение цены договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД (далее – Типовое положение), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница», настоящим договором.

3.7. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в случаях:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

предусмотренный договором объем и(или) вид выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на 30 % цены договора;

сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2024 года, путем заключения заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (исполнителя, подрядчика) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

при условии предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора (обеспечением гарантийных обязательств), и если при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) требование обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) установлено в извещении о закупке и (или) документации о закупке в соответствии с главой 6 Положения. При этом:
размер обеспечения исполнения договора может быть уменьшен по решению заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 32 Положения;
обеспечение исполнения (обеспечение гарантийных обязательств) договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии;
если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему банковской гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной банковской гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной банковской гарантии прекращается с момента выдачи новой банковской гарантии;
если при увеличении в соответствии с настоящим пунктом цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет перечисление денежных средств на счет заказчика, указанный в извещении о закупке и (или) документации о закупке, в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика);
в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены договора заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора.
Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
10) При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.
11) Поставщик (подрядчик, исполнитель) по согласованию с заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к заказчику, возникшие из договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключённых по результатам осуществления закупок.
3.8. Заказчик оплачивает Товар поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке или Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3.9. Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
3.109. В течение 30 (тридцати) дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 30(тридцати) дней с даты его получения.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен полностью.

4.1.1. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

4.1.2. Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к договору), Заказчик незамедлительно извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется и принимается на ответственное хранение Заказчиком в порядке статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 10 дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

4.2. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется двумя партиями: первая партия товара в течение 15 дней с момента заключения договора, вторая – июнь 2024 г. по предварительным заявкам Заказчика. Товар поставляется партиями в соответствии с заявками о получении товара (далее – заявка) Заказчика, направленными Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, указанному в Договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении. Форма отгрузочной разнарядки (заявки) определена Приложением №3 к Договору.

Отгрузочная разнарядка (заявка) направляется Поставщику по адресу электронной почты Поставщика _____________.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение № 3 к договору), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 67, склад Заказчика.

Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем Товара на -1 этаж здания, в котором расположен Заказчик;

распаковывает Товар, производит проверку всех компонентов;

проверяет функционирование каждой единицы Товара.

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

4.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

4.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

4.6. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев.

4.7. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

• декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и (или) сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию (сертификации),
• свидетельство о государственной регистрации (в случае, если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ),
• техническую документацию (руководство по эксплуатации, сервисную книжку, правила эксплуатации на Товар) на русском языке,
• иные документы. 1

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара (отдельной партии) осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п. 4.7 настоящего договора;

г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного Товара.

5.2. В течение 5 (пяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.7. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара и оформить ее результат путем подписания документов о приемке либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

- Посмотреть таблицу с данными

5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика. Особенности приемки поставленного Товара осуществляются на основании приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 08.06.2023 № 61-ОД, в части описания применения фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки) при приемке Товара.

5.5. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из трех человек.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия обеспечения исполнения гарантийных обязательств 2 и сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору) и (или) отгрузочной разнарядке (заявке) (Приложение № 3 к договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), эксплуатационных характеристик, остаточного срока годности Товара, размера, иных показателей Товара, указанных в договоре, фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.6.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывает в приемке Товара в случае несоответствия поставленного Товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного Товара от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.6.6. договора.

5.6.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.6.6. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в договоре.

5.6.7. Поставщик в установленный в извещении о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора срок обязан восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичен порядку приемки и сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.8. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном п. 5.6.6 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных недостатках Товара (Приложение № 4 к договору) не позднее 3дней с момента уведомления.

В течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар либо безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

5.6.9. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.7. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

6.1. Требования к качеству Товара.

6.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении).

6.1.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 3

6.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора в сумме_____________ (_____________) рублей.

7.2. Обеспечение исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, выданной банком или путём перечисления денежных средств на счет Заказчика:

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница» ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(указывается в поле № 15 платежа), Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ,Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(указывается в поле № 17 платежа), КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В назначении платежного поручения указать: «Обеспечение исполнения договора №____ и (или) № изв. _________________».

7.3. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок действия договора плюс 30 (тридцать) дней.

7.4. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

7.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.6. Требования к банковской гарантии в случае предоставления в счет обеспечения по договору:

7.6.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

Заказчик вправе направить запрос Гаранту для подтверждения выдачи банковской гарантии Поставщику.

7.6.2.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) указание на Бенефициара;

2) номер извещения о проведении аукциона в электронной форме и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;

3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации об аукционе в электронной форме;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. При этом из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что она покрывает весь объем обязательств Принципала перед Заказчиком (Бенефициаром), предусмотренный условиями договора в пределах срока действия банковской гарантии;

5) условие о том, что выплата денежных средств в пределах суммы банковской гарантии производится заказчику (бенефициару) по первому требованию Заказчика (Бенефициара) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Гарантом Требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, и предусмотренных в гарантии документов;

6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

7) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Срок начала отсчета просрочки исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, определяется в соответствии с пп.5, пп.6 настоящего раздела. Ответственность Гаранта не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;

8) срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией;

9) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;

10) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

11) условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере суммы обеспечения;

12) условие о праве заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

13) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

14) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты.

Из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что гарант не имеет права требовать от Заказчика других документов (в том числе, подтверждающих факт направления и (или) получения Принципалом от Заказчика каких-либо требований или претензий по договору) или совершать иные действия, направленные на изучение обстоятельств по исполнению принципалом обязательств, предусмотренных договором, даже при наличии мотивированных возражений со стороны принципала по предъявленному гаранту требованию.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

15) указание на то, что все споры по банковской гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области;

16) из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что требование Заказчика (Бенефициара) по банковской гарантии принимается Банком, если оно было направлено в пределах срока действия банковской гарантии, независимо от того, было ли оно получено Банком (Гарантом) в указанный срок;

17) учитывая то, что Заказчик вправе взыскать сумму банковской гарантии единовременно, либо направить несколько требований о взыскании денежных средств в пределах суммы банковской гарантии, в банковской гарантии не должно содержаться условий, предусматривающих для обращения взыскания направление Заказчиком (Бенефициаром) оригинала банковской гарантии;

18) из содержания банковской гарантии должно явно следовать, что заказчик имеет право предъявить требования по банковской гарантии и в случае возникновения убытков (реальный ущерб, упущенная выгода) и на сумму начисленной неустойки (пени, штрафы) и в иных случаях, предусмотренных договором;

19) в банковской гарантии должно содержаться указание на то, что изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии независимо от факта уведомления Бенефициаром Гаранта.

7.6.3. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, гарантийных обязательств или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

- требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора, гарантийных обязательств;

- требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указанный в пп. 9 п. 7.6.2 Договора.

- требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

7.6.4. В банковской гарантии обязательно наличие нумерации на всех листах, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

7.6.5. В случае неисполнения обязательства по предоставлению участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за не исполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

1 8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

2 8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3 8.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4 8.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

8.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5 8.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

8.19. При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

1 Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 Положения.

2 Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

3 Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.

4 Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5 Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий, в порядке, предусмотренном договором. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения настоящего договора осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница» и договором, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

2) поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

8.5. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

8.6.Договор подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон (представителями Сторон).

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

12.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

4 Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30.06.2024г., а в части осуществления гарантийных обязательств и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 договора, до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

13.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

13.5. В случае заключения договора факторинга, если возможность уступки финансовому агенту (фактору) денежных требований к заказчику, возникших из договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключённых по результатам осуществления закупок способами, определенными положением о закупке предусмотрена договором, Поставщик обязан уведомить об указанном факте Заказчика в письменном виде в течение трех дней с даты заключения указанного договора.

13.6. В случае заключения Поставщиком договора факторинга, все риски и расходы, связанные с заключением такого договора, несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

13.8.При заключении настоящего договора Поставщик (участник закупки) гарантирует, что не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.

13.9. Стороны обязуются предоставлять друг другу сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

13.10. Все сообщения, замечания, уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в виде писем, телеграмм либо с использованием иных средств связи и доставки, а в случаях направления телекса, факса, с использованием электронной почты или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от нее, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.

13.11. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.12. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

13.13. К договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Спецификация на Товар»;

-Приложение № 2 «Акт приема-передачи товара»;

- Приложение № 3 «Форма отгрузочной разнарядки (заявки)»;

- Приложение № 4 «Акт выявленных недостатков».

14. АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от «___» _________ 20__ г № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет закупки: «Чистящие и моющие средства»

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена за товар составляет _______________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

Требования к качеству Товара: _____________________________________________________.

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: _______________________________________

Заказчик: Поставщик:

Главный врач

ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»

_________________ Е.Н. Баранникова ______________________

Приложение № 2 к Договору от «___» _________ 20__ г. №_________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» («Получатель») ____________ (полностью наименование Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с Договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Фактическое качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора и подтверждается /не подтверждается документами.

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «____» _________ 20__ г.

Недостатки выявлены/не выявлены_______________________________________

Заказчиком выявлены следующие нарушения условий Договора: _

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора _____________(___________) руб.

В соответствии с п ______ Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________) руб.

На основании раздела ___ Договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

2) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

3) товарную накладную (УПД), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры).

От Поставщика От Заказчика

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г.

Приложение № 3 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ __________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма Товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

*при необходимости указываются установленные в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору) требования к характеристикам Товара: технические и функциональные характеристики, потребительские свойства, остаточный срок годности, иные показатели, производитель Товара (товарный знак (при наличии)), страна происхождения Товара.

Приложение № 4 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _______________________.

Фактическое качество Товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами______________. Указывается информация: дата, _______количество, _______ассортимент поставленного Товара.

Вышеуказанные поставки, согласно договору, должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

Недостатки Товаров выявлены/не выявлены____________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ____________ (___________) руб.

В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ___________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________) руб.

На основании раздела ___ договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

^ Указывается Заказчиком при необходимости с учетом специфики закупки: например, гигиеническое или санитарно–эпидемиологическое заключение (протокол лабораторных исследований), в случае, если Товар подлежит обязательной гигиенической сертификации), паспорт качества.

^ Указывается в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки и(или) документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении исполнения гарантийных обязательств.

^ На официальном сайте Министерства природы и экологии Российской Федерации размещен Перечень нормативных правовых актов, технических регламентов, ГОСТов, содержащих экологические требования.

^

Часть_I_Общая_часть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГАУЗ СО

«Нижнесергинская ЦРБ»

_______________/Е.Н.Баранникова/

«09» февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предмет закупки: «Чистящие и моющие средства»

- Посмотреть таблицу с данными

г. Нижние Серги

2024 год

Часть I. Общая часть

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесергинская центральная районная больница»), (далее – Положение).

- Посмотреть таблицу с данными