Тендер - Аромадиффузор Aromateria "Табак и ваниль" 100 мл №267339849

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
109_диффузор_для_воздуха_-_ВБ__ОМС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №

г. Казань _________ 2024 г.

место составления дата подписания

______«_________» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________, действующего на основании ___, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический центр», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Хайруллина Р.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ

Заказчик заявляет и заверяет Поставщика, что на момент подписания настоящего Контракта он должным образом организован, зарегистрирован компетентными государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности, и в состоянии привлечь необходимые ресурсы для выполнения настоящего Контракта.

Поставщик заявляет и заверяет Заказчика, что на момент подписания настоящего Контракта, он должным образом организован, зарегистрирован компетентными государственными органами, реально существует, имеет все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел, обладает соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности, имеет необходимые ресурсы для выполнения обязательств по Контракту.

Настоящий Контракт заключается в соответствии с ст. 93 ч. 1 п. 4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_________ от _____).

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные настоящим Контрактом и приложениями к нему, поставить Заказчику продукцию (товар), а именно: диффузоры для воздуха, определенные в настоящем Контракте Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Спецификация формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки №______________ от ______________в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить ее цену, согласно настоящему Контракту.

1.2. Продукция (товар) принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом иска третьих лиц.

2. ЦЕНА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая сумма контракта составляет _______ (__________________) рублей __ коп., НДС/НДС не облагается, согласно Спецификации (Приложение №1).

2.2. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика платежным поручением. Срок оплаты товара не должен превышать 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Счет (счет-фактура) выставляется со ссылкой на номер и дату данного контракта. Оплата продукции поставляемого Поставщиком по настоящему контракту производится за счет средств Фонда ОМС - рублей, внебюджетных средств - рублей, после постановки на учет в органах Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан и выставления счета Поставщиком. При оплате из средств Фонда ОМС, внебюджетных средств оплата осуществляется исключительно после поступления денежных средств на оплату данного контракта по соответствующей строке (коду) финансирования, при этом Поставщик не вправе сдвинуть сроки поставки продукции. Датой поставки считается отметка в товарно-транспортной накладной уполномоченным лицом.

2.3. Цена после заключения контракта фиксируется и изменению не подлежит. Лимит финансирования по данному контракту в 2024 г. - _______________руб.

2.4. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.5. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость транспортных расходов на доставку товара до места поставки товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки в месте поставки товара, таможенные платежи (уплату таможенных пошлин), НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

2.6. Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку продукции в соответствии с требованиями ГОСТов. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо – разгрузочных работах. Упаковка обеспечивает сохранность, стерильность и легкость вскрытия. Товар, получивший при отгрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения вследствие использования поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается не поставленным.

3.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1. Срок поставки продукции: продукция должна быть поставлена с момента заключения контракта, но не позднее 29.03.2024 г. в соответствии с условиями поставки.

Условия поставки: поставка в течение 10 календарных дней после заявки Заказчика. Заявка передается путем направления ее с электронной почты Заказчика на электронную почту Поставщика. Поставщик обязан письменно уведомить о времени и дате выполнения работ не менее чем за 1 рабочий день до осуществления работ, тем же способом. В случае изменения адреса электронной почты, Стороны обязаны письменно извещать об этом друг друга. Доставка и разгрузка силами поставщика до склада Заказчика в рабочие дни с 9:00 до 12:00 часов.

3.2. Поставщик по мере готовности поставки продукции в адрес Заказчика, факсимильным сообщением уведомляет Заказчика о готовности к доставке продукции в пункт назначения (г. Казань, ул. Карбышева, д. 12 а, ГАУЗ МКДЦ).

3.3. Доставка продукции может производиться железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, или самовывозом, согласно спецификации.

3.5. В случае, когда Поставщик не исполнил обязанности по передаче (поставке) продукции в установленный в настоящем Контракте срок, Заказчик утрачивает интерес к неисполненному в срок обязательству Поставщика по Контракту.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.

4.1. Взаимоотношения сторон в области приемки продукции регулируются положениями статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2. Приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта осуществляет заказчик своими силами, путем создания приемочной комиссии при привлечении эксперта, экспертных организаций.

4.3. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

Приемка товара производится в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара;

4.4. В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком;

4.5. В случае отказа в приемке продукции поставщику в течение 10 дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.6. При привлечении Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ (требованиям уполномоченных государственных органов власти РФ) для соответствующего вида продукции и прилагаемым документам, подтверждающим качество.

4.8. Вместе с продукцией Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы на продукцию (при их наличии в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации):

- подлинник сертификата соответствия (включая гигиенический) или копию сертификата, заверенную подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона;

- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или Поставщиком на основании документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям качества и безопасности, установленным в соответствии с законодательством РФ. Товарно-сопроводительные документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя или Поставщика с указанием его адреса и телефона;

- сопроводительную и техническую документацию на продукцию на русском языке;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию (при необходимости);

- документация изготовителя продукции, подтверждающая срок годности продукции (при необходимости)

- сертификат о происхождении товара.

4.9. Срок гарантии качества 12 месяцев с момента поставки товара. Предоставление гарантии качества должно быть в полном объеме. В случае поставки некачественной товара (брака) Поставщик обязан заменить товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления об этом Поставщика.

4.10. Если в период гарантийного срока с момента передачи продукции Заказчику, если на продукцию не установлен гарантийный срок или срок годности обнаружатся дефекты или иные проявления и обстоятельства, свидетельствующие о факте поставки некачественной продукции, то Поставщик обязан их устранить за свой счет на следующий день после уведомления об этом. В случае невозможности устранения Поставщик обязан заменить продукцию в течение следующего дня с момента уведомления о дефекте на новую идентичную продукцию. В противном случае Поставщик возмещает Заказчику все его расходы, связанные с устранением дефекта, в том числе, связанные с арендой продукции, аналогичной дефектной.

4.11. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 – х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, в противном случае составляется односторонний акт имеющий обязательную силу для сторон.

4.12. Поставщик настоящим гарантирует, что продукция, поставленное в рамках настоящего Контракта, является новой, неиспользованной, серийно выпускаемой, отражающей все последние модификации конструкций и материалов.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Контракта;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;

5.1.5. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.3. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;

5.2.4. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта;

5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Контракта;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;

5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную (универсальный передаточный акт (документ));

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Заказе-спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Контракта;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы), сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Контрактом Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного данным Контрактом, Заказчик обязан потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного данным Контрактом срока исполнения обязательства.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.7. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик) выплачивает заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ________ руб. ____ коп., при этом Поставщик не освобождается от обязательства устранения последствий некачественно оказанных работ, услуг.

6.8. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.9. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к оказанию услуг субподрядчиков и (или) иных лиц, Поставщик несет ответственность за действия таких субподрядчиков и (или) иных лиц как за свои собственные.

6.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.11. За ущерб, причиненный Заказчику или третьему лицу в процессе (вследствие) оказания услуг, отвечает Поставщик. Поставщик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Контракту третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Контракта, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.13. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. В случае расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для включения сведений в отношении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

7.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров.

7.2. Стороны рассматривают претензии в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Все споры, после претензионного рассмотрения, рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Просрочка поставки (недопоставка/некомплектная поставка) является существенным нарушением Контракта, влекущим утрату интереса Заказчика к неисполненному в срок обязательству Поставщика.

7.5. Передача прав по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия с другой стороны, не допускается.

7.6. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в судебном порядке при существенном нарушении Контракта Поставщиком.

7.7. В случае невыполнения Поставщиком условии настоящего контракта, Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 г. Настоящий Контракт подлежит постановке на учет в органах Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.

8.2. При не поставке (недопоставке) продукции, предусмотренной Спецификацией (-ями), в срок до 29.03.2024 г., Заказчик утрачивает интерес к неисполненному в срок обязательству Поставщика по Контракту, может отказаться от не поставленной (недопоставленной) продукции и требовать возмещения убытков.

9. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Место исполнения Контракта: г. Казань, ул. Карбышева 12 а, ГАУЗ МКДЦ.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

10.3. При наступлении указанных в пункте 10.1. - 10.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

10.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

10.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

10.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Риск случайной гибели на поставляемую продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки продукции в соответствии с п. 3.1. Контракта.

11.2. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.

11.3. Изменение условий контракта.

11.3.1. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.3.2. в случае изменения потребности в количестве Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных Контрактом Товаров;

11.3.3. при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству Товара, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении количества Товара, предусмотренного Контрактом, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

11.3.4. изменение цены Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

11.4. Во всем остальном, что не урегулировано данным Контрактом и приложениями к нему, стороны руководствуются условиями, указанными в Спецификации и действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Приложения:

1. Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________________ __________________________________

/_______________/ Генеральный директор /Хайруллин Р.Н./

Ответственный за исполнение условий Контракта ____________________/ Манерова Т.В. / Тел.

Приложение №1 к контракту

№ ______от «___»______2024 г.

(является неотъемлемой частью контракта)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму:

В том числе: Производитель РТ – 00 руб. 00 коп.

Производитель РФ – 00 руб. 00 коп.

Производитель ИМП – 00 руб. 00 коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

РТ – Республика Татарстан

РФ – Российская Федерация

ИМП – Импорт (Зарубежные страны)

Протокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными