Тендер - Антигололедный реагент Бионорд Pro 23 кг №313365289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_Договора_Бионорд_-_PRO

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г. Казань «___» __________ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «УК «ПЖКХ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице главного инженера Кутенкова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Доверенности №48 от 02.04.2025г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью _______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора __________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с результатами размещения заказа путем проведения ________________№ __________ (Протокол № ______ от _____________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Антигололедный реагент Бионорд - PRO (далее «Товар»). Наименование, цена, количество согласовывается сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, иной обязательной документации. Соответствие качества товара условиям договора подтверждается сертификатом по установленной действующим законодательством форме.

Гарантийный срок на поставленный товар по настоящему договору составляет 12 месяцев с момента передачи товара Покупателю, если иной гарантийный срок не установлен в технической документации на товар. В случае обнаружения дефектов в товаре, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Приемка по качеству и комплектности осуществляется в момент получения товара Покупателем (Перевозчиком, Грузополучателем). Приемка по качеству осуществляется путем наружного осмотра товара для определения следов повреждения товара, а по комплектности - путем сверки комплектности товара, обозначенного в технической документации на товар, с комплектностью, обозначенной в товаросопроводительных документах.

При обнаружении недостачи товара при приемке, а также производственных дефектов в товаре при его приемке, монтаже и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика является обязательным. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок проверка качества и количества товара производится односторонне Покупателем.
Для проверки соответствия качества поставленного товара условиям договора Покупатель вправе провести экспертизу. Если заключение по результатам экспертизы товара подтверждает соответствие поставленного товара условиям договора, Покупатель осуществляет приемку товара.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в товаре с гарантийным сроком службы, должен быть составлен в течение 10 дней со дня обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

В случае обнаружения недостачи, производственных недостатков или некомплектности, Поставщик обязан в течение 20 дней со дня составления акта или в иной срок, установленный в акте, предоставить недостающий товар, произвести ремонт, либо замену товара и в тот же срок возместить Покупателю убытки. Впредь до устранения дефектов товара или его доукомплектования Покупатель вправе приостановить его оплату. Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Покупателем в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

В случае невыполнения обязанностей Поставщиком по пункту 2.5. Покупатель принимает товар на ответственное хранение на срок не более 20 дней. Расходы на хранение возмещаются Поставщиком перечислением платежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 5 банковских дней с момента получения счета Поставщиком из расчета 250 рублей за один календарный день хранения Товара.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

Срок поставки – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя, направленной на адрес электронной почты Поставщика. Товар поставляется по заявкам Покупателя. Досрочная поставка товара допускается только при наличии письменного согласия Покупателя.

3.2. Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика, транспортом Поставщика до склада Покупателя по адресу:

г. Казань, ул. Васильченко, д.6

Товар передается Поставщиком в согласованные с Покупателем рабочие дни Покупателя с 08.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени.

Поставляемый товар упаковывается в тару с соответствующей защитной маркировкой в соответствии с требованиями ТУ, ГОСТ, либо по достигнутому согласованию с Покупателем. Упаковка и тара должны обеспечивать неподвижность груза внутри тары и предохранять груз от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Право собственности, а также риски, связанные с гибелью или ухудшением качества товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента (даты) передачи товара Покупателю. Документом, подтверждающим переход права собственности от Поставщика к Покупателю, является товарная накладная, подписанная Поставщиком и Покупателем.

3.5. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными после получения Покупателем товара 100 % комплектности с полным комплектом предусмотренных действующим законодательством платежно-отгрузочных документов (оригинал счета-фактуры, накладная и др.) и технической и иной сопроводительной документации (сертификат, паспорт и др.).

Поставщик несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим договором документов. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченной суммы и вернуть Поставщику принятый товар в случае предоставления недостоверных документов на товар (паспорт качества, сертификат соответствии и пр.), отсутствия гарантий изготовителя (производителя). Покупатель вправе в любое время всеми доступными ему способами осуществить проверку достоверности документов и сведений, указанных в документах.

Поставщик гарантирует законность происхождения товара и что он обладает правом собственности или разрешением на использование всех прав интеллектуальной собственности (включая, в т.ч. все патентные права, авторские права и права промышленной собственности) в отношении товара, и что исполнение настоящего договора Поставщиком не нарушает какие-либо права интеллектуальной собственности каких-либо третьих лиц.

ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, согласованным сторонами в спецификациях. Цена за единицу поставляемого товара не подлежит изменению на весь срок действия Договора. Покупатель вправе осуществить выборку товара не на всю сумму договора без применения штрафных санкций со стороны Поставщика.
Стоимость доставки, разгрузки, размещение в местах хранения, тары и упаковки входит в цену товара.

В случае если в спецификации не установлено иное, транспортные расходы входят в цену товара. Иные условия поставки могут быть согласованы сторонами путем заключения дополнительного соглашения к договору.

Общая сумма настоящего договора согласно Приложения составляет ___________________________ рублей. Сумма договора не включает налог на добавленную стоимость (НДС), подлежащий уплате в случаях и в размере, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Далее выбрать:
В случае, если контрагент в соответствии с НК РФ является плательщиком НДС:
Кроме того, Покупатель уплачивает Поставщику НДС в размере __ %, в соответствии с налоговым законодательством РФ.
В случае, если контрагент в соответствии с НК РФ не является плательщиком НДС:
Поставка товара не облагается НДС в связи с применением Поставщиком налоговых режимов, освобождающих от уплаты НДС.

Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств платёжными поручениями на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.
Покупатель при оплате поставленного по настоящему договору товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), с суммы, предназначенной для оплаты товара. Удержание суммы неустойки (пени, штрафов) производится Покупателем после письменного уведомления Поставщика.
Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Покупателя по оплате Поставщику стоимости поставленного товара.

Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате товара является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае нарушения сроков поставки товара, замены некачественного товара на надлежащий, устранения недостатков, доукомплектования товара Покупатель имеет право взыскать, а Поставщик обязан уплатить пени в размере 0,5 % от стоимости несвоевременно поставленного, подлежащего ремонту, доукомплектованию либо замене товара за каждый день просрочки поставки, ремонта, замены, доукомплектования.

В случае поставки некачественного, некомплектного или не соответствующего согласованным условиям о комплектации товара Покупатель имеет право взыскать, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 5% от стоимости некачественного (некомплектного или не соответствующего согласованным условиям о комплектации) товара, а также убытки, не покрытые неустойкой. Замена некачественного (не соответствующего согласованным условиям о комплектации) товара или исправление обнаруженных недостатков товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

Поставщик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, в случае если такой ущерб был причинен вследствие поставки некачественного товара.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые признаются таковыми по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны быть подтверждены Российской торгово-промышленной палатой.

Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение последующего одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть договор при условии, что стороны погасят друг другу взаимные обязательства возникшие в связи с действием настоящего договора, до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Должник, допустивший просрочку исполнения своих обязательств по настоящему договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обязательств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31.12.2025 г. а в части расчетов – до их полного исполнения Сторонами. По взаимному согласию сторон срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения.

Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо по соглашению сторон.
Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное договором количество товара, при этом по соглашению Сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены договора.

Покупатель вправе расторгнуть как полностью, так и частично, настоящий договор в одностороннем, внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в случаях:

просрочки поставки товара на срок более 30 (тридцати) календарных дней,

замены некачественного товара в срок более 20 (двадцати) календарных дней,

в иных случаях, предусмотренных действующих законодательством РФ.
Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о расторжении договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.5. Настоящий договор и другие документы, касающиеся договора и необходимые для его исполнения, могут быть подписаны и переданы по факсимильной либо электронной связи и имеют полную юридическую силу до обмена сторонами подлинниками. Стороны обязаны обменятся подлинниками в течение 15 ( пятнадцати) дней с даты их подписания и получения по факсимильной либо электронной связи.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами. Получившая претензию сторона обязана ее рассмотреть и дать ответ по существу в течение 20 дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1 Ни одна из сторон без письменного согласия другой стороны не вправе передавать свои права третьей стороне.

Приложения:

Приложение 1 – Спецификация и техническое задание.

Приложение 2 – О противодействии коррупции и мошенничеству

Приложение 3 – Положение о конфиденциальности.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

№_____ от «____» ____________ 2025 г.

Спецификация и техническое задание

на поставку товара для нужд ООО «УК «ПЖКХ»

(заполняется на основании заявки победителя конкурентной закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Товар поставляется новый, не бывший в эксплуатации, без следов механических повреждений, в споре и под запрещением не состоящий, не обремененный правами третьих лиц.

Итого стоимость поставляемого товара без НДС составляет_______________________, кроме того НДС - _______________.

Качество товара должно подтверждаться Сертификатом соответствия.
Место поставки товара: г.Казань, ул. Васильченко д.6. Сроки поставки товара: в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя, направленной на адрес электронной почты Поставщика. Товар поставляется по заявкам Покупателя. Товар передается Поставщиком в согласованные с Покупателем рабочие дни Покупателя с 08.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени. Досрочная поставка товара допускается только при наличии письменного согласия Покупателя. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение №2
к договору поставки
№ ___ от «____» ____________ 2025 г.
Положение
О противодействии коррупции и мошенничеству.
ООО «УК «ПЖКХ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного инженера Кутенкова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Доверенности №48 от 02.04.2025г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, а отдельно Сторона, заключили настоящее Положение о нижеследующем:

Поставщик обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Поставщика, его аффилированных лиц или бенефициаров.

Термин «Коррупционные действия» означает следующие действия:
2.1. обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Покупателю в целях побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения каких-либо преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
2.2. прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

Термин «Мошеннические действия» означает действия совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации);

Покупатель вправе запрашивать и получать у Поставщика любые документы, связанные с исполнением Поставщиком Договора, для проверки соблюдения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

В случае возникновения у Поставщика оснований полагать, что произошло или может произойти совершение Мошеннических и Коррупционных действий, Поставщик обязуется незамедлительно уведомить об этом Покупателя в письменной форме с предоставлением подтверждающих материалов. Получение либо направление такого уведомления является основанием для Покупателя приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта совершения Мошеннических и Коррупционных действий.

Нарушение обязательств по настоящему Приложению является существенным нарушением Договора и дает Покупателю право в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) без необходимости соблюдения какого-либо срока предварительного предупреждения. При этом Поставщик компенсирует Покупателю в полном объёме все убытки, которые возникли в связи с нарушением Поставщиком обязательств, принятых согласно настоящему пункту Договора, а также в связи с односторонним расторжением (отказом от исполнения) Договора Покупателем, а также уплачивает штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости договора сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.

Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

Настоящее Положение является неотъемлемой частью договора № __ от _____.202_ г.

Во всем остальном, что не согласовано настоящим Положением, Стороны руководствуются условиями договора № ___от ____.202__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к договору поставки

№ ______ от «__» _______2025 г.

Положение о конфиденциальности

Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:
1.1.1. Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
1.1.2. Конфиденциальная Информация - информация, составляющая коммерческую тайну Стороны, Инсайдерская Информация, персональные данные, а также любая иная принадлежащая одной Стороне информация, передаваемая в письменном виде на бумажном или электронном носителе другой Стороне в связи с заключением и исполнением Договора. Любые отчеты, анализы или справки, основанные на Конфиденциальной Информации или содержащие ее, также являются конфиденциальными и признаются Конфиденциальной Информацией.
1.1.3. Инсайдерская Информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю Заказчиком для целей исполнения настоящего Договора.

Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора в отношении Конфиденциальной информации, полученной Сторонами или ставшей им известной до истечения срока действия настоящего Договора или в связи с настоящим Договором, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по настоящему Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________

__________________/________________/

М.П.