Тендер - Поставка средств по уходу за автомобилями №269545257

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 28.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000022

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кировская обл, Киров г, Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 12359.80 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК_Поставка средств по уходу за автомобилями

Проект контракта

1 Проект госконтракта_Поставка поставка средств по уходу за автомобилями

Описание объекта закупки

1 Описание_Поставка средств по уходу за автомобилями

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования_Поставка средств по уходу за автомобилями

Дополнительная информация и документы

1 Извещение_Поставка средств по уходу за автомобилями

Обоснование_НМЦК_Поставка_средств_по_уходу_за_автомобилями ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к извещению о закупке

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

(идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

Государственный заказчик: Второй арбитражный апелляционный суд

Предмет государственного контракта: Поставка средств по уходу за автомобилями

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_Поставка_средств_по_уходу_за_автомобилями ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к извещению о закупке

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

(идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (далее — заявка) установлены статьями 43 и 50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заявка должна содержать:

а) информацию и документы об участнике закупки:

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено названным федеральным законом;

декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

б) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, принятым постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст;

иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки);

в) предложение участника закупки о цене контракта;

г) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

в части применения постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии);

в части применения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке наименования страны происхождения товара.

В случае отсутствия в заявке информации и документов, предусмотренных подпунктом «г», такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки до окончания установленного срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

3. До подачи заявки участнику закупки рекомендуется изучить Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, извещение об осуществлении закупки с приложениями.

Подача участником закупки заявки обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки. Участник закупки подает заявку в соответствии с порядком, определенным оператором электронной площадки.

Заявка должна быть заполнена на русском языке.

Информация и документы в заявке должны соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, быть достоверными, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «от», «до», «не более», «не менее». В заявке должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и т. п.) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об осуществлении закупки.

При заполнении заявки участник закупки должен учитывать тот факт, что в случае признания его победителем закупки конкретные показатели товара, указанные в его заявке, включаются в государственный контракт, заключаемый по результатам закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_Поставка_средств_по_уходу_за_автомобилями ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

Раздел 1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости))

- Посмотреть таблицу с данными

2. Иные требования

2.1. Конечный срок годности товара устанавливается не ранее 01.03.2025 (представлять в заявке информацию по конечному сроку годности товара не требуется).

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_Поставка_средств_по_уходу_за_автомобилями ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Второго арбитражного апелляционного суда

_________________ А.И.Семенов

____ марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

«Поставка средств по уходу за автомобилями»

Наименование государственного заказчика: Второй арбитражный апелляционный суд

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо государственного заказчика: Попов Алексей Александрович

2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

3. Указание на соответствующую часть статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не применяется

4. Указание на осуществление закупки осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»: не применяется

5. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок в электронной форме

6. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru/

7. Наименование объекта закупки: Поставка средств по уходу за автомобилями

8. Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: не установлено

9. Указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования: не применяется

10. Информация о количестве товара и единице измерения:

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) — согласно приложению № 1 к настоящему извещению.

Информация о месте поставки товара: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3

11. Информация об объеме выполнения работ или оказания услуг: не применяется

Информация о единице измерения (при наличии): не применяется

Информация о месте выполнения работ или оказания услуг: не применяется

12. Срок исполнения контракта: не позднее семи рабочих дней с даты заключения государственного контракта

Срок исполнения отдельных этапов исполнения контракта: не установлено

13. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двенадцать тысяч триста пятьдесят девять) руб. 80 коп.,

из нее по финансовым годам:

2024 год —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 80 коп.

Цена отдельных этапов исполнения контракта: не применяется

Начальная цена единицы товара, работы, услуги: не применяется

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги: не применяется

Максимальное значение цены контракта: не применяется

Ориентировочное значение цены контракта: не применяется

Формула цены контракта: не применяется

Максимальное значение цены контракта: не применяется

14. Источник финансирования: средства федерального бюджета

15. Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют: российский рубль

16. Размер аванса: аванс не предусмотрен

17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости критериев: не применяется

18. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: установлены следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо государственного заказчика (руководитель государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом государственного заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом государственного заказчика, либо усыновитель должностного лица государственного заказчика является: физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

19. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям: не установлены

20. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям: не установлены

21. Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о следующих лицах:

о членах коллегиального исполнительного органа;

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа;

управляющем;

управляющей организации;

участниках (членах) корпоративного юридического лица, владеющих более чем 25% акций (долей, паев) корпоративного юридического лица;

учредителях унитарного юридического лица.

22. Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не установлено

23. Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: установлено преимущество — участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

24. Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с указанием объема привлечения к исполнению субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено

25. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

1) Установлено ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственный заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в закупке подана одна (или более) заявка, удовлетворяющая требованиям настоящего извещения, которая содержит предложения о поставке товаров, страной происхождения которых являются только государства — члены Евразийского экономического союза.

Подтверждением страны происхождения товаров является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий));

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств — членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств — членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).

2) В случае если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

а) рассмотрение и оценка заявок, содержащих предложения о поставке товаров, происходящих исключительно из государств — членов Евразийского экономического союза, осуществляются с применением к предложенной в указанных заявках цене контракта понижающего 15-процентного коэффициента. Контракт заключается по цене, предложенной в заявке победителем запроса котировок в электронной форме.

Подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) участником закупки в заявке наименования страны происхождения товара.

3) Положения подпункта 2 настоящего пункта не применяются в случаях, если:

а) запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

б) все заявки участников закупки, признанные соответствующими требованиям настоящего извещения, содержат предложения о поставке товаров, происходящих исключительно из государств — членов Евразийского экономического союза;

в) все заявки участников закупки, признанные соответствующими требованиям настоящего извещения, содержат предложение о поставке товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза);

г) в отношении товаров Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

26. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: не установлено

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке: не применяется

Условия независимой гарантии: не применяется

27. Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими государственному заказчику: не применяется

28. Размер обеспечения исполнения контракта: не установлено

Размер обеспечения гарантийных обязательств: не установлено

Порядок предоставления обеспечения: не применяется

Требования к такому обеспечению: не применяется

29. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не применяется

Информация о казначейском сопровождении: не применяется

30. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов: не применяется

31. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

32. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 04.04.2024, 07:00 (время московское)

33. Дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке: не применяется

34. Дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке: не применяется

35. Дата окончания срока рассмотрения заявок: не применяется

36. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 05.04.2024

37. Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: не применяется

38. Предупреждение: установлена административная и уголовная ответственность за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_госконтракта_Поставка_поставка_средств_по_уходу_за_автомобилями ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению о закупке

ПРОЕКТ

государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

(идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Киров / _____________ ___________ 2024 г.

Второй арбитражный апелляционный суд, действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________________, действующ___ на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании __________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения поставщика способом запроса котировок в электронной форме, что отражено в протоколе заседания комиссии по осуществлению закупок Второго арбитражного апелляционного суда от __.__.2024, заключили настоящий государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить средства по уходу за автомобилями (далее — товар), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________________) руб. ___ коп., в том числе НДС (по ставке ___%) в сумме ________ (__________________) руб. __ коп. / НДС не облагается, далее — цена Контракта.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Источник финансирования Контракта: средства федерального бюджета.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Государственного заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Условия и сроки поставки
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3, первый этаж (Место поставки).
3.2. Поставщик осуществляет поставку товара в срок не позднее семи рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.3. Поставщик обязан в рабочий день, предшествующий дню поставки товара, направить Государственному заказчику факсом или электронной почтой извещение о готовности товара к поставке.
3.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет товар в упаковке изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Порядок и сроки осуществления Государственным заказчиком приемки поставленного товара, оформления результатов приемки
4.1. Поставщик к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.
4.2. Приемка результатов поставки товара по Контракту осуществляется в соответствии с частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в следующих порядке и сроки:
а) Поставщик в срок не позднее двух рабочих дней по окончании исполнения Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее — ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Государственный заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке (при отсутствии претензий по количеству и качеству поставленного товара) либо формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
в) в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке;
г) датой приемки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.
Для подтверждения факта приема-передачи товара (по его количеству) Стороны вправе дополнительно оформить в письменном виде на бумажном носителе товаросопроводительный документ (акт приема-передачи товара, товарную накладную, универсальный передаточный документ или иной подобный документ) в двух экземплярах. При этом порядок приемки поставленного товара по количеству и качеству, формирования мотивированного отказа от подписания документа о приемке, дата приемки определяются в порядке, определенном подпунктами «б» — «г» настоящего пункта.
4.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.4. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т. д.), препятствующих его приемке, Государственный заказчик в срок, установленный в пункте 4.2 Контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара.
4.5. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
4.6. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

Порядок и сроки оплаты
5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком документа о приемке при наличии на его лицевом счете соответствующих предельных объемов оплаты денежных обязательств.
5.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5.3. Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.
При этом оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке и расчета, в котором Государственным заказчиком указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

Условие об ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом
6.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб. 00 коп.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Контракта, но не более 5000 руб. 00 коп. и не менее 1000 руб. 00 коп.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 руб. 00 коп.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Качество товара
7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.
На товаре не должно быть механических повреждений.
7.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать три рабочих дня. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, телеграмм, иным способом, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения — с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Изменение Контракта
9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Изменения существенных условий Контракта могут быть осуществлены в пределах доведенных Государственному заказчику в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.
9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.
9.3. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому государственному заказчику.
9.4. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
9.5. При исполнении Контракта:
а) при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617, не допускается замена товара на товар, страной происхождения которого не является государство — член Евразийского экономического союза;
б) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство — член Евразийского экономического союза (в случае определения Поставщика на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н).

Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.2. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения Контракта могут являться следующие случаи:
отказ Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;
существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;
неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров;
иные существенные нарушения Контракта, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Прочие условия

11.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, с использованием электронной площадки.

Если Контракт заключается на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных пунктами 3–6 части 1 статьи 52 названного федерального закона, Стороны заключают Контракт в письменной форме на бумажном носителе без использования единой информационной системы в сфере закупок, электронной площадки.

11.3. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 06.05.2024.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств (при их наличии), и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия.

Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

11.4. Любые изменения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе и подписаны обеими Сторонами.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к государственному контракту

№ ________ от ___.___.2024

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

____________

* Цена за единицу товара, работы, услуги округляется по математическим правилам округления до 11 цифр после запятой (Правила ведения реестра контрактов, заключаемых заказчиками (постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60)).

- Посмотреть таблицу с данными