Тендер - Поставка технических газов (263) №271602511

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт № ___

на поставку товаров

«___» ____________2024 г. г. Воронеж

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лютикова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт на поставку ____________, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку ____________ ОКПД2 - ____________ (далее - Товар) в количестве согласно Таблице, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок действия Контракта

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Качество товара

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки Товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, не является выставочным образцом.

3.3. Поставщик передает Заказчику одновременно с поставляемым Товаром обязательные для данного вида товара копии документов, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

3.4. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, обеспечивающие сохранность Товара, установленные нормативной документацией для данного вида Товара.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставка Товара производится в полном объеме с даты заключения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.2. Отгрузка и транспортировка Товара до места передачи Заказчику производится силами и за счет средств Поставщика.

4.3. Местом передачи Товара является склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 23, склад блок «В» (подвальное помещение).

4.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет подписанные им счета (счета-фактуры), акт приема-передачи, товарные накладные либо универсальный передаточный документ, и иные необходимые документы (при наличии).

4.5. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных и иных документах, а также по наименованиям, ассортименту, количеству и качеству.

4.6. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара.

Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика акта приема-передачи направляет Поставщику подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от его подписания.

4.7. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного Товара и/или не соответствующего характеристикам, указанным в спецификации, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан произвести допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству товара, указанного в Спецификации.

4.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема-передачи товара, Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.9. Со дня подписания акта приема-передачи товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.10. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Контракта, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп.

5.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

5.3. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (акта приема-передачи).

5.4. Источник финансирования:

___________________________

КБК ___________________________

Направление: ___________________________

5.5. Цена Контракта включает общую стоимость всех Товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и уплате иных платежей, оплачиваемых Заказчиком Поставщику.

5.6. Заказчик вправе удержать суммы неустоек, возникших по причине неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящего Контракта Поставщиком, при оплате Поставщику суммы Контракта.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

6.1.1. поставить Товар в полном объеме и надлежащего качества, соответствующий требованиям законодательства РФ и условиям настоящего Контракта;

6.1.2. соблюдать сроки поставки, установленные настоящим Контрактом;

6.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

6.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

6.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

6.1.6. информировать Заказчика об изменении своего адреса и (или) своих реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2. Поставщик по настоящему Контракту имеет право:

6.2.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Контракта.

6.2.2. получать от Заказчика подписанные документы об исполнении обязательств по настоящему Контракту.

6.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

6.2.4. пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством РФ правами.

6.3. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

6.3.1. предоставлять Поставщику необходимую информацию, относящуюся к предмету Контракта и необходимую для исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту;

6.3.2. принять и оплатить поставленный Товар в размере и в порядке, установленном Контрактом.

6.4. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

6.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

6.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

6.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

6.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

6.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторон Контракта от исполнения своих обязательств по Контракту.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все разногласия, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются в процессе переговоров или в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

9. Расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

9.2.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.2.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

9.2.3. Невыполнения Поставщиком обязательства по передаче вместе с Товаром документов или копий документов, предусмотренных настоящим Контрактом;

9.2.4. Невыполнения Поставщиком требования Заказчика о замене товара, доукомплектовании товара, поставки недопоставленного количества товара;

9.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты принятого Товара;

9.3.2. Неоднократного уклонения от приемки Товара;

9.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.5. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Заключительные условия

12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

образец

Акт приема-сдачи товара

«____» _________ 2024 г. г. Воронеж

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача Лютикова Юрия Владимировича, действующего на основании Приказа №389-Л от 22.11.2023г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам приемки Товара Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Поставщик поставил Товар согласно условиям Контракта № ___ от _________, а Заказчик принял следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставленный Товар соответствует требованиям Контракта № ___ от _________.

3. Претензий по объему, количеству, качеству и иным характеристикам, связанным с определением соответствия поставленного Товара потребностям Заказчика, установленным Контрактом № ____ от _________, Заказчик не имеет.

4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271937261 Поставка моторных масел и смазочных материалов	Электронный аукцион #271937261	72 380 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 724	22 часа 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №272002944 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВОРОНЕЖ" объявляет тендер: Материал для флексопечати	Запрос предложений #272002944	249 750	3 дня 03.05.2024 17.05.2024
Тендер №272151071 БУЗ ВО "Воронежское областное бюро СМЭ" объявляет тендер: 0679-Поставка бумаги индикаторной и трубок для экстракции наркотиков	Электронный аукцион #272151071	134 312	1 день 06.05.2024 15.05.2024
Тендер №272157896 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка соли для промышленных целей	Электронный аукцион #272157896	15 183 000 Обеспечение контракта: 1% Обеспечение заявки: 151 830	22 часа 06.05.2024 14.05.2024
Тендер №272268181 Поставка ортофосфорной кислоты	Электронный аукцион #272268181	53 517 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 08.05.2024 16.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271602122 Поставка товаров для кружка по 3D моделированию	Не определен #271602122	57 551	срок истек 25.04.2024 02.05.2024
Тендер №271601991 Поставка краски	Малая закупка #271601991	16 950	срок истек 25.04.2024 02.05.2024
Тендер №271601909 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Сульфонол порошок технический	Запрос предложений #271601909	См. док.	срок истек 25.04.2024 06.05.2024
Тендер №271601828 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" объявляет тендер: Поставка одоранта	Запрос предложений #271601828	См. док.	11 часов 25.04.2024 13.05.2024
Тендер №271601813 Поставка краски (с результатом)	Малая закупка #271601813	43 237	срок истек 25.04.2024 27.04.2024

Тендеры из региона Воронежская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271601954 Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники	Малая закупка #271601954	36 000	срок истек 25.04.2024 27.04.2024
Тендер №271601931 Поставка товара (Порошок стиральный, ч/с пемоксоль, сода кальцинированная, ср-во д/стекол, липкая лента от мух)	Малая закупка #271601931	115 959	срок истек 25.04.2024 27.04.2024
Тендер №271601559 Услуги по монтажу системы безопасности по адресу : г.Воронеж Московский проспект,22	Малая закупка #271601559	190 036	срок истек 25.04.2024 13.05.2024
Тендер №271601310 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ. К.В. ФЕДЯЕВСКОГО" объявляет тендер: 2024-04147*Поставка медицинских изделий	Электронный аукцион #271601310	497 000 Обеспечение контракта: 5%	1 день 25.04.2024 15.05.2024
Тендер №271600696 Общество с ограниченной ответственностью "Нововоронежская АЭС-Авто" объявляет тендер: Право использования программы для ЭВМ «Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» версия 5 в редакции «Корпорация + ФСТЭК» (Сертификат ФСТЭК России) (5 уп...	Малая закупка #271600696	634 000	срок истек 25.04.2024 03.05.2024