Тендер - Поставка масел и технических жидкостей №271285165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_масла.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Марий Эл
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.04.2024 по 02.05.2024Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:424000, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, дом 24, корпус бДата подведения итогов:02.05.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. - Посмотреть таблицу с даннымиЗК_масла - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

проводимого в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Форма заявки

(оформляется участником закупки;

для юридических лиц - на бланке

участника закупки)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения с _____________________________________________ договора на

(наименование заказчика) ___________________________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

1. Изучив извещение № ______________ от «___» _________ 20__ г. о проведении запроса котировок на __________________________________________________________, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, ________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) участника закупки и его фамилия, имя, отчество),

действующего на основании _______________, сообщает о согласии участвовать в запросе

(устав и т.п.)

котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок на _________________________________________________________,

(предмет запроса котировок)

и направляет настоящую заявку.

Настоящей заявкой подтверждаем, что _____________________________________

(наименование участника закупки)

соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки.

Мы согласны поставить товар/оказать услугу/выполнить работу, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

3. Предлагаемая нами цена договора указана в Ценовом предложении к настоящей заявке.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки стоимости поставки товара составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, оказание услуг в любом случае будет осуществлено в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок и согласно нашим предложениям об условиях исполнения договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

следующим требованиям:

1) не проведение ликвидации участника закупки заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора;

3) не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

4) не приостановление деятельности участника закупки заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6) Участник закупки- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений;

7) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

11) участник закупки не является офшорной компанией.

12) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и ( или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

7. В случае победы нашей заявки берем на себя обязательства подписать договор (с учётом всех Приложений) на ________________________________ с заказчиком в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок в течение срока, указанного в документации о проведении запроса котировок.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, то мы обязуемся подписать договор (с учётом всех Приложений) на ________________________________________________, в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок в течение срока, указанного в документации о проведении запроса котировок.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________.

10.Номер телефона, по которому можно связаться с нашей организацией при доставке корреспонденции в наш адрес: __________________________________________.

Сведения о нашей организации:

- Посмотреть таблицу с данными

Должность руководителя участника запроса котировок

(уполномоченного лица) _________________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц при наличии)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения с _____________________________________________ договора на

(наименование заказчика) ___________________________________________________________________________

(предмет запроса котировок)

1. Изучив извещение № ______________ от «___» _________ 20__ г. о проведении запроса котировок на __________________________________________________________, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, ,______________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника закупки)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) участника закупки и его фамилия, имя, отчество),

действующего на основании _______________, настоящим сообщаем, что предлагаемая нами цена договора составляет

___________________________________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС____ % в размере _____ руб. (если участник закупки не является плательщиком НДС, то необходимо указать основание для освобождения от уплаты НДС),

Цена договора включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара, в том числе: стоимость Товара (включая НДС), все затраты, связанные с поставкой, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и иных платежей, которые являются обязательными в силу действующего законодательства РФ и связанных с исполнением договора.

Должность руководителя участника запроса котировок

(уполномоченного лица) _________________ ______________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц при наличии)

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание на поставку масел и технических жидкостей

Предмет закупки

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, п.Куяр, ул.Центральная д.103 Здание ПХС

3. Срок поставки: по заявке заказчика в течение 10 календарных дней.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _______________

на поставку масел и технических жидкостей

п.Куяр «____» __________ 2024 года

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ______, с одной стороны, и, _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд СГАУ РМЭ «Авиалесоохрана», Протокола от «___» _________2024 года, закупка №__________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Поставщик поставляет _____________ (далее по тексту «товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему договору), которые является неотъемлемой частью договора.

1.2. Заказчик оценивает и принимает фактически поставленный Поставщиком товар и оплачивает его в сроки, в размере и порядке, установленном настоящим договором.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее РФ), требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

МЕСТО И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Период поставки товара – с даты заключения договора до полной выборки объема.

2.2. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика до достижения максимальной цены договора, указанной в п.4.1 настоящего договора.

Срок поставки партии товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявки поставщиком.

2.3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, п.Куяр, ул.Центральная д.103 Здание ПХС

2.4. Датой поставки товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком документов о приемке товара.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Поставщика:

3.1.1. Приостанавливать действие настоящего договора в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом за 3 (три) дня.

3.1.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий настоящего договора.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в том числе:

- при отступлении Поставщика при поставке от условий договора или обнаружении недостатков результатов поставки, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми в соответствии с содержанием пункта 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. В течение 2 (двух) дней после поставки предоставить документ о приемке.

3.3.2. В случае некачественной поставки устранить за свой счёт допущенные по своей вине недостатки, выявленные в процессе поставки, в течение 7 (семи) дней со дня их обнаружения Заказчиком.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. В случае обнаружения недостатков в поставленном товаре в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выявления недостатков предъявить Поставщику требования об их устранении.

3.4.2. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора (максимальное значение цены договора) __________________ в т.ч. НДС / без НДС. Итоговая цена договора определяется из товарных накладных/универсальных передаточных документов, выставленных по договору в соответствии с заявками Заказчика.

4.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара, в том числе: стоимость Товара (включая НДС), все затраты, связанные с поставкой, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и иных платежей, которые являются обязательными в силу действующего законодательства РФ и связанных с исполнением договора.

Общая стоимость поставляемого товара по Договору не может превышать максимального значения цены договора и определяется из документов о приемке, выставленных по Договору в соответствии с заявками Заказчика.

4.3. Цена за единицу товара зафиксирована в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

4.4. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором требований по качеству поставляемого товара и иных условий договора. Увеличение цены договора допускается по согласованию сторон единоразово, но не более чем на 10%, при этом цена каждой единицы товара остается неизменной.

4.5. Если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

4.6. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара или иного документа о приемке за фактически поставленное количество товара. В платежных документах Поставщиком указываются основания для осуществления платежа: номер и дата договора, согласно которого поставляется товар. В противном случае, документы считаются оформленными ненадлежащим образом и не принимаются к оплате.

4.7. Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При поставке товар сопровождается следующими документами:

- документ о приемке (акт приема-передачи товара - приложение №3 к настоящему договору; товарные накладные / универсальный передаточный документ)

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и предприятия-изготовителя товара.

- паспорт на партию Товара с основными характеристиками;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении).

Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой заявке.

Комплектация отчетной документации в виде копий не допускается.

5.2. Приемка товара по количеству осуществляется Заказчиком в месте доставки товара путем подписания документа о приемке при поставке каждой партии товара, либо Заказчиком направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение срока, предусмотренного п.3.3.2. настоящего договора, с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара,а равно товарной накладной/универсального передаточного документаили письменного уведомления о недостатках, обнаруженных в поставленном товаре.

5.4. При наличии между Сторонами спора о недостатках товара, их наличие устанавливается по результатам экспертизы товара, проведенной экспертами, экспертными организациями.

5.5. Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом при подписании Сторонами документа о приемке. Срок подписания документа о приемке Заказчиком не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней.

5.6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.7. В случае обнаружения в процессе эксплуатации товара дефектов, которые не были обнаружены при их приемке Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней в одностороннем порядке составить рекламационный акт и направить его Поставщику, с уведомлением о вручении.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения рассмотреть рекламационный акт и при его обоснованности обеспечить безвозмездную замену некачественного Товара и возместить Заказчику все понесенные им убытки.

В случае отсутствия со стороны Поставщика ответа на рекламационный акт, последний признается обоснованным.

В случае, если Поставщик признает требования Заказчика необоснованными, создается комиссия из представителей Заказчика и Поставщика с привлечением в комиссию аккредитованных в данной области экспертов или организаций. Состав комиссии определяется Сторонами в течении двух дней после истечения срока рассмотрения рекламационного акта Поставщиком.

В случае отказа Поставщика в определении состава комиссии в указанный срок, Заказчик вправе привлечь к работе в комиссии аккредитованных экспертов или организаций самостоятельно.

Вызов членов комиссии производится телефонограммой не позднее, чем за два дня до начала работы комиссии.

В случае неявки представителя(ей) Поставщика, комиссия имеет право в его отсутствие давать заключение по факту поставки некачественного товара, при этом оно бесспорно принимается Поставщиком.

Время работы комиссии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента начала ее работы.

Акт комиссии является основанием для возмещения Поставщиком Заказчику причиненных убытков в результате поставки некачественного Товара.

При необходимости проведения экспертизы все связанные с экспертизой расходы несет виновная Сторона.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае не решения вопроса по безвозмездной замене некачественного Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в договоре, Техническом задании (Приложение №2 к документации об электронном аукционе).

6.2. Поставщик гарантирует сохранение технических характеристик поставленного товара в течение 12 месяцев с датыподписания Сторонами документа о приемке.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней сообщает об этом Поставщику письменно посредством по адресу электронной почты Поставщика. Поставщик обязан в течение срока, предусмотренного п.3.3.2 настоящего договора, с момента получения сообщения произвести замену некачественного или неподходящего товара.

6.4. В случае поставки товара, не соответствующего условиям договора, обязательства по замене товара, в том числе в течение гарантийного срока, несет непосредственно Поставщик. В случае замены товара, доставку товара в адрес Заказчика, Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет, с возмещением всех затрат Заказчика, связанных с его приемкой, хранением, экспертизой и возвратом.

6.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее восстановлению.

6.6. Требования к качеству товара устанавливаются техническими условиями, стандартами и техническим условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе требованиям ГОСТ . Товар должен соответствовать указанным допускам и физико-химическим характеристикам в технической информации завода-изготовителя о данном продукте. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым законодательством РФ и нормативно-технической документацией на данный вид товара.

6.7. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТа (импортный товар - международным стандартам упаковки) и обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации. Товар должен быть поставлен в таре (упаковке) производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений при перевозке любыми видами транспорта.

6.8. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка должна быть выполнена типографским или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к изделию. Маркировка товара должна быть четкой, чистой и хорошо читаемой. Производственные коды на товарах должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать паспорту качества, декларациям соответствия, иметь санитарно-эпидемилогическое заключение и гигиеническую характеристику продукции (гигиенический норматив СанПиН, МДУ, ПДК и др.).

На таре должна быть этикетка с маркировкой установленного образца, содержащая информацию: о заводе (фирмы-изготовителя), названия, гpyппы качества по классификации API, маркировку по SAE (вязкостные свойства), основа (синтетическое, полусинтетическое, минеральное), номер или индекс партии масла или смазки, дату изготовления.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнениязаказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

7.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Договором подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договоромв размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет - 10 % цены договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Неустойка (штраф, пени) в пользу Заказчика перечисляется в доход ГП НО «Богородское ПАП».

7.13. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора, в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения по договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда, в том числе если одна из сторон нарушила договор или значительно изменились обстоятельства.

- при наступлении причин, указанных в п. 4.4. настоящего договора

9.2. При повторном факте срыва поставки товара, а равно поставки товара в объеме меньшем, чем указано в заявке, или поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

9.3. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при наступлении причин, указанных в 3.2.2, 5.7, 9.2, 9.5 настоящего договора.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком.

9.5.2. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений.

9.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора. При этом Заказчик вправе приобрести такой товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц товара в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика о замене товара на товар соответствующего качества производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 10 (десяти) рабочих дней.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Обеспечение исполнения Договора:

11.1 Установлено, в размере 5% от НМЦД, что составляет ______ (___________) рубля ___копейки.

11.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям настоящего раздела. Выбор способа обеспечения исполнения Договора, осуществляется участником самостоятельно.

11.3. Требования к независимой гарантии:

- независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ, т.е. организаций из перечня Минфина России "Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ";

- информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный ч. 8 ст. 45 Закона N 44-ФЗ;

- независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

Независимая гарантия должна включать в себя ряд условий:

- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику соответствующую денежную сумму не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы, в случае установления такого перечня Правительством РФ;

- указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять:

- менее 1 мес. с даты окончания срока подачи заявок - для обеспечения заявок;

- менее 1 мес. с даты окончания срока исполнения основного обязательства - для обеспечения договора;

- в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии за каждый день просрочки гарант обязан уплатить заказчику пени в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по независимой гарантии. При этом гарантия для обеспечения договора не должна содержать условие о представлении гаранту судебных актов в подтверждение неисполненных обязательств.

Несоответствие независимой гарантии указанным требованиям является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Дополнительные требования к независимой гарантии, типовые формы независимых гарантий, форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии и перечень документов, представляемых заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397.

В случае если исполнение договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на тридцать календарных дней.

Победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:

1) в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение десяти рабочих дней с момента принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора;

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор действует с момента его заключения и до полной выборки объема товара.

12.2. Все приложения и/или дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой составной частью.

12.3. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.4. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

12.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего договора.

12.6. Заказчик в течение 30 календарных дней с момента поставки Поставщиком товара имеет право вернуть данный товар Поставщику, в случае если товар не был в употреблении и сохранены его товарный вид, потребительские свойства и он не был оплачен.

12.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

12.8. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

12.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, которые указаны в договоре.

12.10. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан электронной цифровой подписью.

12.11. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.11.1. Приложение № 1 – Спецификация.

12.11.2. Приложение № 2 –. Техническое задание

12.11.3. Приложение № 3 – форма акта приема-передачи товара

12.12. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. К отношениям сторон по настоящему договору не применяются положения ст.317.1 ГК РФ и на суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим договором, не начисляются проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___________

от «___» ____________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ___________

от «___» ____________ 2024 г.

Техническое задание

на поставку масел и технических жидкостей

Предмет закупки

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Марий Эл, п.Куяр, ул.Центральная д.103 Здание ПХС

3. Срок поставки: по заявке заказчика в течение 10 календарных дней.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.3. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Приложение №3

к договору № ___________

от «___» ____________ 20__ г.

ФОРМА

Акт приема-передачи товара

______ «____» __________ 2024 года

___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________а, действующего на основании ______, с одной стороны, и, _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами договора от "___" _______ 2024г. N_____ (далее - Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

- Посмотреть таблицу с данными

2. На Товар выписана накладная от «___» ________ ____ г. № ___.

3. Товар передан в соответствующем количестве и ассортименте.

4. Стороны взаимных претензий не имеют.

Вариант.4. При приемке Товара обнаружены недостатки:

4.1. По ассортименту: ___________________________________________.

4.2. По количеству: _____________________________________________.

4.3. ____________________________________________________________.

5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом