Тендер - Вода дистиллированная №266887000

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Вода.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34 (аптека)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в закупке должна содержать:

Сведения об участнике закупки (форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме прилагается)

Сведения о предмете закупки (форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме прилагается)

Ценовое предложение с указанием сведений о включенных или не включенных в него расходах (стоимость товара, работ, услуг, упаковки и маркировки, расходы на транспортировку, погрузо–разгрузочные работы, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ), цену единицы товара, работы, услуги

Согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок

Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель

Сведения о наименовании, об организационно–правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты участника закупки (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц

Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

Копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством РФ (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем)

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц)

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) является крупной сделкой. В случае если для данного участника закупки товаров, работ, услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо

Копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке) является крупной сделкой

Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленных п.п. 2 – 6, 8 – 9, 11 – 12 п. 59 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ». Декларация, предусмотренная п.п. 9 п. 63 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ», представляется в составе заявки участником запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с использованием программно–аппаратных средств электронной площадки

Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 62 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»

Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленных п.п. 1 п. 59 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»

Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного п.п. 7 п. 59 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге

Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Письменное согласие участника закупки (для физического лица) на обработку его персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 132–ФЗ «О персональных данных»)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Извещение № ___

Наименование закупки ___

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о предмете закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого _______________ руб. (Сумма прописью _________ руб. __ коп.),

в т. ч. НДС ___% (Сумма прописью _________ руб. __ коп.) / НДС не облагается.

Цена включает в себя _

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Единые требования:

Соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

Отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

Обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата
при исполнении договора.

Соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участник закупки не является иностранным агентом.

Дополнительные требования:

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 03.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки).

Наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/) (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1332 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ

г. Невьянск «__» _______ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Волкова Дениса Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» (далее – Положение), по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, на основании протокола от __ № __, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• В соответствии с договором поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку воды дистиллированной (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.
• Номенклатура товара и его количество, технические показатели (характеристики) определяются спецификацией (приложение № 1 к договору).
• Поставщик доставляет товар заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34 (аптека) (далее – место доставки). Поставщик обязан поставить товар непосредственно на склад заказчика. Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства. Погрузочно–разгрузочные работы в процессе сдачи товара заказчику производятся силами поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
• Цена договора составляет ____ руб. (__ руб. _ коп.), включая НДС __% / НДС не облагается.
• Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.
• Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, а также все расходы на транспортировку, погрузо–разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ.
• Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета заказчика на счет поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика.
• Для оплаты по договору поставщик предоставляет следующие документы на оплату:
• счет;
• счет–фактура (при наличии);
• товарная накладная (товарно–транспортная накладная) или универсальный передаточный документ;
• акт приема–передачи товара или универсальный передаточный документ.
• На всех документах, перечисленных в п. 2.6. договора, должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.
• Оплата по договору осуществляется по факту поставки всего товара (либо – по факту поставки товара по каждому этапу поставки), предусмотренного спецификацией, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема–передачи товара, на основании документов, предусмотренных п. 2.6. договора. Аванс не предусмотрен.
• По окончании исполнения сторонами обязательств по договору в течение 5 рабочих дней стороны подписывают акт сверки расчетов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

• Поставщик обязан:
• поставить товар путем его доставки непосредственно на склад заказчика;
• выполнять все виды погрузо–разгрузочных мероприятий;
• поставить товар, соответствующий требованиям законодательства РФ, а также находящийся в первичном легальном обороте, в соответствии с условиями договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
• представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора;
• обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством РФ;
• незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;
• устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке товара.
• Поставщик вправе:
• требовать от заказчика приемки поставленного товара в месте доставки;
• требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;
• требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
• Заказчик обязан:
• предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по договору;
• своевременно принять и оплатить поставленный товар.
• Заказчик вправе:
• требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;
• запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;
• проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки товара в соответствии с условиями договора;
• осуществлять выборочную проверку качества поставляемого товара, в том числе после приемки товара;
• требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора, за его счет;
• отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
• привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

• Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
• Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования товара.
• Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование товара: __________________ / Договор № ___________________ / Заказчик: (наименование) _________________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _______________

Пункт назначения: ___________________ / Грузоотправитель: ___________________

Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________

Размеры (высота, длина, ширина) ___________________ / Вес брутто ___________ кг. / Вес нетто ____________ кг.

• Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества товара, указанием номера и даты договора (далее – упаковочный лист). Один упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных п. 5.3. договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
• Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства РФ надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией на товар и инструкцией по медицинскому применению товара.

ПОСТАВКА ТОВАРА

• Поставка товара осуществляется поставщиком единовременно в место доставки на условиях, предусмотренных п. 1.3. договора. Заказчик за 5 дней до получения (выборки) товара направляет поставщику заявку о получении (выборке) товара в месте доставки. Заказчик вправе передать заявку любым доступным способом (посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонограммой и др.), позволяющим зафиксировать отправку заявки поставщику. Контактное лицо (уполномоченный представитель заказчика): Королева Наталья Геннадьевна, тел.: 8 (34356) 42507.
• Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема–передачи товара.
• При поставке товара поставщик представляет следующие документы:
• копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;
• товарную накладную (товарно–транспортную накладную) или универсальный передаточный документ;
• акт приема–передачи товара или универсальный передаточный документ.
• копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (в соответствии с ПП РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);
• В случае поставки товара через транспортную компанию (перевозчика) разгрузка транспортного средства и погрузочно–разгрузочные работы в процессе сдачи товара заказчику производятся силами представителей транспортной компании (перевозчика).

ПРИЕМКА ТОВАРА

• Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в ходе передачи товара заказчику в месте доставки и включает в себя:
• проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации и техническим характеристикам;
• проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных п. 5.3. договора;
• контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;
• проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке товара (в случае поставки иммунобиологических лекарственных препаратов).
• По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают акт приема–передачи товара.
• Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, заказчиком проводится экспертиза товара. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
• Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения от поставщика документов, предусмотренных п. 5.3. договора, направляет поставщику подписанный акт приема–передачи товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
• После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема–передачи товара, поставщик и заказчик подписывают акт приема–передачи товара в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.3. и 6.4. договора.
• Со дня подписания акта приема–передачи товара заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к заказчику.

ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА

• Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого товара, в том числе после приемки товара.
• Для проведения проверки товара заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3–кратном количестве упаковок товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет поставщик.
• Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется заказчиком.
• Проверка товара проводится за счет средств заказчика.
• Если по результатам проверки товара определяется, что товар не соответствует требованиям договора, несоответствующий условиям договора товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма договора остаются неизменными, а поставщик обязан заменить забракованную серию товара. Расходы по проведению проверки товара в случае, если по результатам проверки товара определяется, что товар не соответствует требованиям договора, несет поставщик.
• Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы товара за счет поставщика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

• Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ, Технических характеристик, что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие товара.
• Остаточный срок годности товара на дату поставки заказчику должен соответствовать значению, указанному в технических характеристиках. Срок годности товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения
  или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

• В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
• Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

• В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.
• [1] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• [2] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
• [3] Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• [4] За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.
• В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

– удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

– удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

– предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

– взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• [5] Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.
• При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2024 г., а в части финансовых обязательств – до момента надлежащего их исполнения сторонами.
• Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору. В случае изменения реквизитов (наименование, юридический адрес, почтовый адрес, место нахождения, телефонные номера, банковские реквизиты, регистрационные данные организации) стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде в срок не позднее 3 рабочих дней с момента произведения таких изменений. Все риски, связанные с не уведомлением, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
• Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.
• По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:
• предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота;
• сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;
• срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;
• цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
• цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
• цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора.
• Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024 г., путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.
• Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

• При исполнении договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет субсидий, указанных в п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон допускается изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
• При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, выполнение работы или оказание услуги, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, принятыми в развитие п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона № 223–ФЗ, в случае их применения.

• При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и настоящим договором.

В частности, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, в том числе:

– отказ передать товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора;

– существенное нарушение требований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

– невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании товара (в случае передачи некомплектного товара);

– неоднократное нарушение сроков поставки товара.

• В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком по результатам такой экспертизы.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о себе либо поставляемом товаре, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
• Если поставщик (подрядчик, исполнитель) не в состоянии осуществить поставку товара, качество и количество которого соответствует условиям настоящего договора, в сроки, соответствующие условиям настоящего договора, а именно: задерживает поставку на 5 рабочих дней и более, то стороны считают это существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий настоящего договора. В этом случае заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
• Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

УВЕДОМЛЕНИЯ

• Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде электронного письма по адресу другой стороны с подтверждением о получении. Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной стороной.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о нарушениях каких–либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления заказчика о нарушениях каких–либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей стороне об итогах его рассмотрения.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

В случае подтверждения факта нарушений одной стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
• Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения заказчика.
• Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к договору:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Описание предмета закупки

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к договору №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2
к договору №

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована заказчиком посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 положения. ↑

Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения. ↑

Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения. ↑

Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ↑