Тендер - Поставка хозяйственных товаров №266887133

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Ботаническая ул., д. 35, стр. 1, комната 101
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.02.2024 по 27.02.2024Место предоставления документации:В соответствие с документациейПорядок предоставления документации:В соответствие с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):29.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствие с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35Дата подведения итогов:01.03.2024Порядок подведения итогов:В соответствие с документацией Документация_по_проведение_электронного_аукциона

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на Поставку хозяйственных товаров.

г. Москва 2023 г.

Заказчик проводит аукцион в электронной форме в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук, утвержденном 15 апреля 2022 г. Минобрнауки России 15 апреля 2022 г. (далее Положение о закупке).

Примечание: с Положением о закупке заказчика можно ознакомиться на общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru/223/ в опции «Реестр положений о закупках», указав в поисковой системе ИНН заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку Хозяйственных товаров

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35

Технические требования к поставляемым товарам (Таблица 1):

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация о соответствии участника закупки установленным требованиям

Настоящим декларируем, что я (мы), являясь участником закупки, соответствую (-ем) следующим требованиям:

1 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

6 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. Принадлежность (документально подтверждаемая) к субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Проект Договора

Договор № ___-___-ИФР

г. Москва «___» _____________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук (ИФР РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с итогами Электронного аукциона, размещённого на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от «___» _______ 2024 г. в извещении №______________ и Протоколом №_______________ комиссии по размещению заказов ИФР РАН от «____» ________ 2024 г. заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный настоящим Договором, передать Заказчику Хозяйственные товары (далее – Товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара определяются согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ, КАЧЕСТВО, УПАКОВКА

2.1. Комплектация поставляемого по настоящему Договору Товара определяется в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать условиям настоящего Договора, государственным стандартам, действующим техническим условиям, другой нормативно-технической документации (если применимо).

2.3. Товар передается Заказчику в упакованным виде и ненарушенной таре. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке.

2.4 Хранение и транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком при температуре, рекомендованной производителем

2.5. На упаковку должна быть нанесена маркировка:

2.5.1. Наименование Товара;

2.5.2. Рекомендации по хранению и транспортировке.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна быть произведена до 31 марта 2024 года.

3.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в п. 3.1. Договора, более чем на 5 (пять) дней является существенным нарушением настоящего Договора.

3.3. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара по адресу (по тексту также – Место поставки):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35. По всем вопросам, связанным с доставкой Товара, Поставщик может получить консультацию по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.431, 131

3.4. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Право выбора способа доставки Товара Заказчику принадлежит Поставщику.

3.5. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи Товара перевозчику для доставки Заказчику, разгрузки Товара в Месте поставки производятся силами и за счет Поставщика.

3.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документацию на поставляемый Товар:

3.6.1. техническую и пользовательскую документацию (если имеется);

3.6.2. акт сдачи-приемки Товара;

3.6.3. счёт, счёт-фактуру;

3.6.4. регистрационные удостоверения (при наличии);

3.6.5. сертификаты соответствия (при наличии);

3.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.8. Порядок приемки Товара устанавливается следующий:

3.8.1. Прием Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По факту приемки Заказчик на товарной (товарно-транспортной) накладной делает соответствующую отметку.

3.8.2. В случае поступления Товара в нарушенной таре (упаковке), либо с признаками порчи, повреждения или недостачи, составляется Акт о приемке Товара (продукции) по количеству и качеству. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки Товара (продукции) по количеству и качеству №П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР, в установленном порядке.

3.8.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору является момент передачи Товара Поставщиком, что подтверждается подписанной Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, при отсутствии у Заказчика претензий по качеству и количеству Товара.

3.8.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику по настоящему Договору с момента подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.8.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику, при отсутствии претензий у Заказчика по качеству и количеству Товара.

4. Цена ДОГОВОРА и Порядок оплаты ТОВАРА

4.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.2. Общая стоимость поставляемого Товара по настоящему Договору (по тексту также – Цена Договора), составляет ______________ рублей (прописью рублей цифрами копеек), в том числе НДС ___%.

4.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоги (в том числе НДС), все транспортные расходы, все таможенные расходы, в том числе расходы по доставке Товара, расходы, связанные с упаковкой, погрузкой и разгрузкой Товара, все иные расходы.

4.4. Цена Договора является окончательной и не может быть увеличена в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

4.5. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами товарной (товарно-транспортной накладной), при отсутствии у Заказчика претензий по качеству и количеству Товара.

4.6. Оплата по настоящему Договору будет осуществляться за счет средств полученных от сдачи в аренду Федерального имущества

5. Гарантия качества Товара

• Товар поставляется Покупателю свободным от любых обременений, обязательств, прошедшим таможенное оформление.
• Качество Товара должно соответствовать стандартам для данной группы товаров (документам изготовителя импортного Товара), Спецификации.
• Срок гарантии на поставленный Товар указывается в Спецификации.
• Гарантии не распространяются:

- на товар, имеющий следы механических, термических и электрических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа (в результате неправильной эксплуатации) или небрежной эксплуатации, нарушение пломб производителя или иные признаки попыток самостоятельного ремонта и вскрытия;

- на расходные материалы и все изнашиваемые части, подвергаемые обычному износу;

- на товары в отношении которых будут установлены факты использования, противоречащего инструкции по эксплуатации и требованиям техники безопасности и лабораторной практики.

Во время гарантийного периода должны использоваться только оригинальные запасные и изнашиваемые части, производимые изготовителем Товара.

• На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, равный гарантийному сроку на замененный Товар. На период ремонта Товара в период гарантии срок гарантии прерывается и срок гарантии на отремонтированный товар продляется на период ремонта, который не может превышать сроки поставки, установленные в Спецификациях (Приложениях) к данному Договору.

6. ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.1. Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, либо расторжения Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены непоставленного Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязанностей, обязательств или ответственности по настоящему Договору.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.7. Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязанностей, обязательств или ответственности по настоящему Договору.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.5. Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.6. В случае поставки Товара с существенными недостатками, которые не могут быть устранены в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, неустранимыми недостатками, а также в случае уклонения Поставщиком от замены некачественного Товара на Товар надлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа:

6.7.1. 10 % ______________ рублей (прописью рублей цифрами копеек) от Цены Договора (указывается в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей).

6.7. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной п. 3.8. Договора, Поставщик лишается права в будущем ссылаться на какие-либо обстоятельства, послужившие ненадлежащему исполнению принятых им обязательств по Договору, в качестве освобождающих от ответственности.

6.8. За несоблюдение Поставщиком правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, правил охраны труда, промышленной санитарии, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа:

6.8.1. 10 % ______________ рублей (прописью рублей цифрами копеек) от Цены Договора, за каждый случай нарушения, зафиксированный Актом или предписанием государственных надзорных органов или двусторонним Актом, составленным представителями Подрядчика и Заказчика (указывается в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей);

6.9. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки (прямой ущерб), причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе вследствие нарушения правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, правил охраны труда и промышленной санитарии, а также вследствие халатного отношения к принятым по Договору обязательствам, в 15-дневный (пятнадцатидневный) срок с момента получения обоснованной претензии о факте причинения убытков.

6.10. Убытки (прямой ущерб), возникшие у Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком настоящего Договора, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

6.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.12. Неустойку, предусмотренную настоящим разделом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, Заказчик вправе взыскать с Поставщика путем вычета суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате за поставленный Товар. При этом в товарной (товарно-транспортной) накладной/Акте технической приемки выполненных работ (ином документе, направляемом Поставщику) указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

6.13. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Договора, если такое обеспечение исполнения Договора предоставлено Поставщиком.

6.14. В случае заявления (претензии) о ненадлежащем обеспечении исполнения Договора, представленного на момент заключения Договора, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком представить надлежащее обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии либо путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь, следующими: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Любая из Сторон Договора имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (Решение) в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям.

Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, размещает такое Решение на официальном сайте и направляет его Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного Решения или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте Решения Заказчика.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии, что нарушения условий настоящего Договора, послуживших основанием для принятия Решения, Поставщиком не были устранены, либо в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, а также в случае, если Поставщик не компенсировал Заказчику затраты на проведение экспертизы.

Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Решения, направляет его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии, что нарушения условий настоящего Договора, послуживших основанием для принятия Решения, Заказчиком не были устранены.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Прочие положения

Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по соглашению обеих Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Стороны обязуются в течение 10 календарных дней извещать друг друга об изменениях места нахождения, платежных реквизитах (полностью или в любой их части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами по Договору. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств в результате отсутствия информации об указанных изменениях, исполнение, произведенное не имеющей указанной информации Стороной, будет считаться надлежащим.

Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по исполнению настоящего Договора третьим лицам без согласования с заказчиком.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Договор составляется на русском языке.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Спецификация (Приложение № 1).

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ____

от «___» _______ 2024года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая стоимость товара составляет __________ рублей __ копеек (________ рублей __ копеек) в том числе НДС% __ ______ рублей __ копеек (________ рублей __ копеек). - Посмотреть таблицу с данными