Тендер - Кислорода медицинского газообразного в баллонах №266874644

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

1_Инструкция

Инструкция по заполнению формы заявки

1. Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать всем показателям, указанным Заказчиком. (Согласно р.6 Положения)

1.1) согласие участника закупки с использованием электронного магазинана поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о закупки в электронной форме;

1.2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным закупкой в электронной форме.

1.3) предоставить заполненную форму заявки

1.4) В заявке участника закупки в отношении каждой позиции объекта закупки должны быть указаны показатели, содержащиеся в столбце «Показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения закупки с использованием электронного магазина» в полном объеме, значения которых указываются на условиях предложенных заказчиком.

Участник закупки обязан в своей заявке отразить характеристики, указанные в данном столбце, без изменений, в полном объеме.

Обращаем ваше внимание, что все характеристики из данного столбца перенесены в неизменном виде заказчиком в спецификацию к договору т.е. при заключении договора характеристики данного столбца не подлежат изменению.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен обладать всеми характеристиками, описанными в данном столбце.

Изменение характеристик, указанных в данном столбце, равно как их частичное или полное исключение, будет расцениваться комиссией по осуществлению закупок как предложение участником закупки товара, несоответствующего потребности заказчика и, следовательно, повлечет за собой отклонение такой заявки.

1.5) Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» должны быть указаны участником закупки точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не более», «не менее» и т.п.

Предложение участника закупки с использованием электронного магазина(сведения о предлагаемом к поставке товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «от и до», «от», «до»,«или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения участника закупки с использованием электронного магазина в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества. Также в заявке участника закупки не должно содержаться недостоверных сведений о предлагаемых к поставке товаре. Указание недостоверных сведений в отношении поставляемого товара или сведений об участнике влечет за собой отклонение заявки участника закупки и самого участника закупки.

Значения, установленные со словом «не менее», являются минимальными значениями, участник закупки указывает конкретное значение показателя равное или превышающее заявленное заказчиком.

Значения, установленные со словом «не более», являются максимальными значениями, участник закупки указывает конкретное значение показателя равное или не превышающее заявленное заказчиком.

Если установлены максимальные и минимальные значения соответствующих показателей, сопровождаясь при этом соответственно словами: «не менее… не более… », то участником закупки с использованием электронного магазинаустанавливается конкретное значение.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать показателям, указанным Заказчиком в данном столбце и должна содержать информацию в объеме не менее того количества показателей, которое указано в данном столбце, позволяющую сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика.

Предложение участника закупки с использованием электронного магазина (сведения о предлагаемом к поставке товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «от и до», «от», «до»,«или», а также слов «не менее» и «не более» за исключением предложения участника закупки с использованием электронного магазина в части гарантийного срока товара и (или) объема предоставления гарантий его качества. Также в заявке участника закупки не должно содержаться недостоверных сведений о предлагаемых к поставке товаре. Указание недостоверных сведений в отношении поставляемого товара или сведений об участнике влечет за собой отклонение заявки участника закупки и самого участника закупки.

В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам, Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления суммы единичных цен, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на сумму начальных единичных цен, указанную в извещении об осуществлении закупки. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, если иное не предусмотрено документацией о закупке.(п 19.8 Положения о закупке)

В случае несоответствия требованиям закупки в электронной форме, комиссия заказчика вправе отклонить такого участника от участия в закупке.

4_Расчет_НМЦД

Обоснование Н(М)ЦД

на кислорода медицинского газообразного в баллонах

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) НМЦК определяется по формуле: НМЦ рын = ( V / n ) * ∑ n i=1 ц i ,
где:

НМЦ рын - НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

– цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 26.11 Положения о закупке.,

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: ,

где:

V - коэффициент вариации;

Среднее квадратичное отклонение по следующей формуле:

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

- Посмотреть таблицу с данными

*в соответствии с пунктом 25.2 Положения о закупке Заказчиком принято решение снизить цену за единицу товара, работы, услуги исходя из имеющегося объема финансового обеспечения.

Итого НМЦД заключаемого с поставщиком составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двенадцать тысяч сто пять) рублей 60 копеек.

Коэффициент вариации – 0,51 %, что не превышает 33 %, совокупность значения считается однородной.

Работник контрактной службы, Чернышова Ольга Владимировна, 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2_Форма_заявки_ед.поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка участника закупки должна содержать все сведения, предусмотренные настоящей формой

ФОРМА

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Городская больница № 2 г. Миасс»

Заявка на участие в закупке

Изучив проект Договора на поставку Кислорода медицинского газообразного в баллонах (далее - товар), участник ____________________________________________________, сообщает о своем согласии участвовать в закупке и направляет настоящую заявку.
(полное наименование участника закупки)

Предлагаемая участником цена договора составляет __________________ (___________________________ рублей ________ копеек), в т.ч. НДС (если предусмотрен).
(сумма прописью)
Участник предлагает к поставке следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
Срок действия цены не менее 6 месяцев.
Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней со дня подписания договора. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени, обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.
Требования к качеству товара:
Поставщик обязуется предоставить заказчику документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (при наличии), копия решения Министерства здравоохранения РФ о включении фармацевстической субстанции в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения или номер реестровой записи из государственного реестра лекарственных средств (* - раздел «Фармацевтические субстанции»; ** - раздел «Лекарственные препараты»).
Требования к таре:
Тара должна иметь действующее освидетельствование о пригодности её использования. Размещение и эксплуатация тары Поставщика осуществляется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности оборудования газоснабжения и газораспределения. (Акт предоставляется Поставщиком при первой поставке).
Требования к участникам закупки:
- наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с указанием в приложении вида деятельности: организация оптовой торговли лекарственными средствами (если участник закупки является организацией торговли лекарственными средствами);
- или наличие действующей лицензии на производство лекарственных средств, с приложением лекарственных форм, разрешенных для производства (если участник закупки является производителем лекарственных средств);
- или выписка из реестра лицензий по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».
Условия поставки: Поставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Отгрузка-разгрузка товара, подъем до помещения приема товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом. Поставщик несет полную ответственность за действие или бездействие привлекаемых им по настоящему контракту третьих лиц. Поставка товара осуществляется со дня заключения договора по 31.12.2024г., в соответствии с заявкой Заказчика круглосуточно, в течение 24 часов с момента поступления заявки (включая выходные и праздничные дни). Заявка подается путем направления на электронный адрес почты, количества м.куб и дату поставки. Поставщик осуществляет отпуск медицинских газов через аптеку ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс».
Транспортировка кислорода жидкого медицинского согласно Правил перевозки опасных грузов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.12.2020 г. № 2200 и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.Примечание: Цистерна с фармацевтической субстанцией должна иметь маркировку в виде прикрепленной к ней этикетки или паспорта\сертификата качества с указанием, предусмотренной ст. 46 ФЗ-61"Об обращении лекарственных средств" информацией.
Место поставки товаров:
Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, д. 81(стационар)
Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау,3(стационар)

Мы гарантируем качество поставляемого товара.

Если наши условия, изложенные выше, будут приняты, и мы будем признаны победителем закупки, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями договора и согласно нашему предложению о цене предлагаемого товара.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_.

(контактная информация уполномоченного лица (его ФИО и телефон)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

3_договор_кислород ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № 140

г. Миасс " " 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Миасс» (ГАУЗ «ГБ № 2 г. Миасс»), в лице руководителя контрактной службы Мальцевой Елены Сергеевны, действующей на основании доверенности №5188 от 29.12.2023., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________, в лице________________________ , действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 17. 1.1 Положения о закупке для нужд государственного учреждения (ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс»), подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области (далее Положение), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения кислорода газообразного медицинского (ОКПД2 20.11.11.150 – Кислород) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, со дня заключения договора по 31.12.2023., в соответствии с заявкой Заказчика круглосуточно, в течение 24 часов с момента поступления заявки (включая выходные и праздничные дни). Заявка подается путем направления на электронный адрес почты, количества тонн (кг) и дату поставки. Поставщик осуществляет отпуск Товара через аптеку ГАУЗ «ГБ №2 г. Миасс».
1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем ее доставки Заказчику по адресам:
- Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, 81 – стационар.
- Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧелябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 3 – стационар.

Цена договора
2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена договора составляет
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации .
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора; предоставить документы, подтверждающие соблюдение условий.
3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих его исполнению;
3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата в период исполнения обязательств по договору, - представлять Заказчику подтверждение направление обращения для его продления в течение 5 рабочих дней со дня направления такого обращения;
3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными договором;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
3.2.5. принять решение о расторжении договора и об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Положением о закупках и настоящим договором;
3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 12 договора;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. обеспечить контроль над исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по договору;
3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, провести экспертизу;
3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;
3.3.5.требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 12 договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями договора;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договора.
3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.9. принять решение о расторжении договора и об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Положением о закупках и настоящим договором;
3.4.10. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Упаковка и маркировка. Условия перевозки
4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.
При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.
4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.
4.4.Транспортировка кислорода газообразного медицинского согласно Правил перевозки опасных грузов, утвержденных Постановлением Правительства от 21.12.2020 г. № 2200 и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Примечание: Цистерна с фармацевтической субстанцией должна иметь маркировку в виде прикрепленной к ней этикетки или паспорта\сертификата качества с указанием, предусмотренной ст. 46 ФЗ-61"Об обращении лекарственных средств" информацией.

Поставка Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях и в сроки, предусмотренных пунктом 1.3 договора.
5.2. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а) копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов), выданного(ых) уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"), при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
в) товарной накладной, товарно-транспортной накладной, УПД или иной документ, подтверждающий поставку Товара, составленный по форме предложенной Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
г) иные относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида товара.
5.3. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение N 1 к договору), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации (приложение N 1 к договору), осуществляется за счет Поставщика.
5.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке в соответствии с пунктом 6.7 Контракта.

Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в порядке, предусмотренном договором.
6.2. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.5.2. договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
6.3. Приемка поставленного Товара (результата отдельного этапа исполнения договора) осуществляется лицом, ответственным за приемку или специально созданной Комиссией по приемке Товара ( результата отдельного этапа исполнения договора).
6.4. Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара, приемка осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поставки Товара (включая срок на оформление и подписание документа о приемке, проведение экспертизы и оформление ее результата).
Поставщик обеспечивает участие в приемке Товара своего уполномоченного представителя, не явка которого означает согласие Поставщика на проведение приемки Товара Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный таким образом документ о приемке имеет полную юридическую силу.
6.5. Приемка осуществляется в Месте доставки, указанному в п. 1.3. настоящего договора и включает в себя:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2. договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (при необходимости).
6.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
6.7. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, УПД или ином документе, подтверждающим поставку Товара, составленный по форме предложенной Поставщиком). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.
6.8. В случае установления заказчиком при приемке полного соответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, а также маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества Товара (установленных органолептическим методом), требованиям договора и предусмотренными им нормативной и технической документации товар им принимается с оформлением всех необходимых приемочных документов, определенных договором.
6.9. При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, а также маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества Товара (установленных органолептическим методом), требованиям договора и предусмотренными им нормативной и технической документации Заказчик Товар не принимает, а составляет акт приемки по фактическим результатам.
6.10. При отсутствии замечаний и разногласий по результатам приемки документ о приемке оформляется по форме представленной Поставщиком при поставке товара, подписывается со стороны Заказчика лицом (-ами), ответственными за приемку.
6.11. Документ о приемке составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
6.12. При наличии выявленных несоответствий или недостатков замечания и разногласия по результатам приемки отражаются в документе о приемки по форме Заказчика (Акт приемки), который подписывается со стороны Заказчика лицом (-ами), ответственными за приемку, который в тот же срок (п.6.11.) направляется Поставщику, при этом последнему предоставляется срок на устранение выявленных по результатам приемки несоответствий или недостатков - 10 рабочих дней со дня получения им указанного документа о приемке (Акта приемки).
В случае устранения выявленных несоответствий или недостатков Товара, повторная приемка производится в сроки и в порядке для приемки Товара ( п. 6.4. договора).
6.13. Документ о приемке составляется и подписывается с учетом заключения экспертизы. Срок проведения экспертизы входит в срок для приемки товара, предусмотренный в п. 6.4. договора.
6.14. При приемке поставленного Товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
6.15. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
6.16. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке товара.
Подписанный Заказчиком документ о приемке передается (направляется) Поставщику в течение 3 –х рабочих дней со дня его подписания Заказчиком.
6.17. Товар, не соответствующий указанным договором требованиям, а также не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
6.18. В рамках исполнения настоящего договора возможно формирование и обмен документами о приемке товара в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, а также предоставление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку Товара, универсального передаточного документа (счета –фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.
6.19. Ответственное лицо за приемку от Заказчика Гизитдиновой Д.З, тел.8-(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Качество Товара
7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение N 1 к договору), что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями) лекарственного(ых) препарата(ов), выданным(ыми) уполномоченным органом.
7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 1 к договору). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

Порядок расчетов
8.1. Оплата по договору осуществляется за счет Стационар ФОМС на 2024 год.
8.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
8.3. Оплата по договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по договору /по каждому этапу поставки Товара.
8.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком документа о приеме Товара по договору у (этапу) а также представления Поставщиком в срок 3 (три) рабочих дня документов, предусмотренных пунктом 5.2.договора , а также документов на оплату:
а) счета;
б) счета-фактуры;
8.5. На всех документах, указанных в пункте 9.4 договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.
8.6. Оплата по договору осуществляется по факту поставки всего Товара/по факту поставки Товара по каждому этапу поставки Товара (в случае если этапы предусмотрены договором), предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к договору) не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара по договору (этапу), и на основании документов, предусмотренных пунктом 9.4 договора.
8.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения срока поставки Товара, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором порядке размера неустойки (пени).
8.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по договору Поставщик в течение 10 (календарных) дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (приложение N 2 к договору).

Ответственность Сторон
9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора.
9.2. Поставщик обязан возмещать Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору.
За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.
9.4.Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.
9.5.В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
9.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от цены договора.
9.7.Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.
9.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.
9.9.Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных договором.
9.10. Заказчик имеет право удержать суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней), из суммы, подлежащей оплате Поставщику, о чем уведомляет его в письменном виде.

Срок действия договора
10.1. Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024 года.

Порядок изменения договора

11.1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных разд.19 Положения о закупке Заказчика.

11.2. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

12. Порядок расторжения договора

12.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

12.3. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

12.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

13. Порядок урегулирования споров

13.1. Разрешение споров в порядке исполнения настоящего договора осуществляется путем переговоров.

13.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения. Право на предъявление претензии возникает у Стороны чье право было нарушено на следующий день после его нарушения.

Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены и будут считаться направленными надлежащим образом Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов по реквизитам сторон, указанным в договоре:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

—заказным или ценным письмом с описью вложения, а также курьерской доставкой, передачей лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись по адресу места ее нахождения;

— факсом.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.

В случае если ответ на претензию не будет получен направившей ее Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня ее направления, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Челябинской области.

13.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно являлось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших воли и желания сторон, и некоторые нельзя было предвидеть или предотвратить.

14.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия неопределимой силы.

14.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влияния на исполнение обязательств по договору.

15.Антикоррупционная оговорка

15.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

15.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

16. Уведомления

16.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 19 настоящего договором, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 19 настоящего договора, либо с использованием факсимильной связи с подтверждением о получении.

16.2.Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 19 настоящего договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

17. Прочие условия

17.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и содержат ссылку на договор.

17.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действия таких изменений.

17.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.5.Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 20.4 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

17.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.8.Настоящий договор составлен на русском языке , в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.9.К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Посмотреть таблицу с данными

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1

к договору №

от " " 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого

Остаточный срок годности медикаментов на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев

От Заказчика: От Поставщика:

__________________/Е.С. Мальцева/ ______________________/ /

М.П. М.П. (при наличии)

Приложение N 2

к договору №

от " " 2024г.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_____________________________________ и __________________________________________________

(Договор от "__" ____________ 20__ г. N ____)

Сальдо на ___________ ____________ Раздел _____________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ _________________________________________________

(дата) (сумма)

В пользу _______________________________________________________________

Заказчик Поставщик

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 26.02.2024

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Кислорода медицинского газообразного в баллонах

Наименование предмета договора: Кислорода медицинского газообразного в баллонах

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными