Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость №266795083

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 20.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000111

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга / Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0) / муниципальный округ Сосновское, пр. Культуры, д. 4.

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Приложение 2. Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение 4. Проект Контракта (3)

Дополнительная информация и документы

1 Приложение 1. Описание объекта закупки

Приложение_2._Обоснование_НМЦК Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился в соответствии с пп. «а» п. 9 Приказа Минздрава России от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

Валютой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с Поставщиком является российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не применяется.

2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о закупке у единственного поставщика в электронной форме, по цене, предложенной его победителем. Итоговая стоимость каждой позиции рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученному в ходе проведения процедуры закупки.

При этом дробные значения округляются до двух знаков после запятой по следующим правилам: если третий знак после запятой 5,то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а третий и все последующие обнуляются.

3. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (двести одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек).

4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1._Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара

Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1.Поставляемый товар должен быть должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и соответствующей требованиям настоящей документации.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара.

Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности на Товар.

Приложение_4._Проект_Контракта_(3)

Приложение 4 к Извещению

Проект контракта

КОНТРАКТ № ____

г. Санкт-Петербург «____» ______________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора В.М. Колабутина, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке __________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам проведения___________________________, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. № ________, идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании _________ от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКОМ

1.1. Поставщик обязуется передавать Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, средства дезинфицирующие (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принимать Товар и оплачивать его в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Сведения о Товаре: наименование, характеристики товара, производитель и страна происхождения,
№ и дата регистрационного удостоверения, единица измерения, цена, стоимость – согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту), Характеристики товара (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Право собственности на Товар, риск его случайного повреждения и случайной гибели переходит к Заказчику с момента им документа о приемке в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

1.4. Срок действия Контракта – с момента заключения Контракта по «31» марта 2025 г.

1.5. Место поставки: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4.

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., в том числе НДС___%_____________(___________________) руб. [1] Цена Контракта включает в себя, в т.ч.: стоимость товара, перевозку, доставку, упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Финансирование обеспечено за счет средств бюджетного учреждения.

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством:

- в соответствии с п. 1.1. ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13 при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

- в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Товар должен также соответствовать:

- характеристикам Товара, установленным в Спецификации к настоящему Контракту;

- требованиям технических регламентов, государственных стандартов, и иных нормативных правовых актов, действующих в отношении поставляемого Товара;

- товар должен быть пригодным для целей (нужд) Заказчика, для которых этот Товар используется.

- упаковка и маркировки Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

3.2. При поставке Товара Поставщик также прилагает к поставляемому Товару:

- сертификат или декларацию о соответствии (если Товар подлежит сертификации/декларированию);

- счета-фактуры (если применимо),

- товарной накладной и (или) УПД.

3.3. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки – в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

3.4. Запрещается поставка Товара с истекшими сроками годности.

3.5. Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности Товара.

3.6. В случае, если на Товар установлен гарантийный срок, то с момента установки, имплантирования, вживления Заказчиком Товара Пациенту Заказчика, право требовать исполнения гарантийных обязательств в отношении Товара возникает как у Заказчика, так и у Пациента Заказчика на основании и в порядке, предусмотренных Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами РФ. Поставщик (Производитель) Товара обязан обеспечить исполнение гарантийных обязательств перед Пациентом Заказчика в объеме и порядке, регламентированных Законом РФ от 07.02.1992
№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами РФ.

СРОК, ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1 Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает наименование, количество, ассортимент поставляемого Товара, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в разделе 10 и 12 настоящего Контракта.

4.1.1. Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

4.2. Срок поставки Товара – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику. Ассортимент, характеристики и количество Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации.

4.2.1. Период поставки товара - с момента заключения Контракта по «31» декабря 2024 г.

4.2.2. В целях соблюдения ст. 94 и ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, этапом исполнения Контракта считается полное исполнение сторонами своих обязательства, если Контрактом не предусмотрено иное.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в складские помещения Заказчика с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

• название продукции;
• название организации - производителя продукции;
• номер серии и дата изготовления.

Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке.

4.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком по количеству и качеству на складе Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные:

4.5.1. Ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13;

4.5.2. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18;

4.5.3. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18.

В случае, если положения Инструкции № П-7 и (или) Инструкции № П-6 вступают в противоречие с требованиями Контракта, приоритет имеют требования, содержащиеся в Контракте.

4.6. На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен быть свободен от прав третьих лиц.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров и определения их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13.

В случаях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13., Заказчик в обязательном порядке привлекает к проведению экспертизы экспертов и/или экспертные организации.

4.9. При исполнении Контракта Поставщик в день поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в документе о приемке.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.10. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.11. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.12. Заказчик подписывает документ о приемке на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.8 Контракта.

4.13. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.

4.14. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР

5.1. Оплата за поставленный Товар производится на основании документа о приемке, оформленного в порядке, предусмотренном п. 4.9-4.14 настоящего Контракта.

5.2. Срок оплаты – в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.3. Форма оплаты – безналичный расчет платежным поручением.

5.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) (далее – Требования) Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком Требований из суммы, подлежащей оплате Поставщику по Контракту.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременный прием и оплату полученного Товара в сроки и по ценам, установленным Контрактом;

- известить Поставщика о несоответствия наименования, ассортимента, цены, производителя, сроков годности, ненадлежащего качества или недостачи Товара, выявленные при его приемке в течение 24 часов с момента установления такого несоответствия;

- для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый им Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (в случае, если для данной закупки была использована документация) требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее дня направления решения разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок;

- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 7 Контракта.

6.2. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

- запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

- проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

- осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

- требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

- отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

- до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.3. Поставщик обязан:

- обеспечить прием заявок способами, указанными в п. 4.1 Контракта;

- поставить Товар надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта, в место, сроки, в объемах и по цене Контракта;

- предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

- незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

- сформировать документы о приемке, оформленные в порядке, предусмотренном пп. 4.9-4.14 Контракта, в сроки, установленные Контрактом;

• представлять Заказчику при поставке документы, указанные в разделе 3 Контракта;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления Заказчиком уведомления путем его вручения Поставщику нарочным, передачи средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика., заменить несоответствующий спецификации и/или некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, в т.ч. условию о сроке годности на качественный Товар/Товар соответствующий иным условиям Контракта или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации Контракта и/или некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежат.

6.4. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком Товар;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 19 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, то за каждый факт нарушения таких обязательств поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) цена не превышает 3 млн руб., штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

б) цена от 3 млн до 50 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

в) цена от 50 млн до 100 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.,

г) цена превышает 100 млн руб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. Указанная в настоящем Контракте сумма неустойки (штрафа, пени) может быть удержана Заказчиком при оплате счетов поставщика (подрядчика, исполнителя). Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму неустойки (штрафа, пени), поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере:

а) если цена контракта не превышает 3 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

б) если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

в) если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

г) если цена контракта превышает 100 млн руб., штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Ответственность за достоверность данных и актуальность данных, предоставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и указываемых в Контракте, несет поставщик (подрядчик, исполнитель).

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, приостановка деятельности в связи с проверками налоговых органов, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

• О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в установленном Законом порядке или по соглашению Сторон. Все согласованные между Заказчиком и Поставщиком изменения или дополнения к Контракту и спецификации оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в т.ч. по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.5. Неразрешенные споры, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта на поставку Товара, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня её получения.

9.6. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13 Заказчик имеет право удержать всю сумму обеспечения исполнения Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий:

от Заказчика: Кушнаренко Михаил Александрович, начальник ОМТС, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

от Поставщика: _____________________________________ тел. __________, факс:________, эл.почта:_______

(Ф.И.О., должность) (подлежит обязательному заполнению)

10.2. Стороны Контракта пришли к соглашению, что уступка требования по денежному обязательству (передача права требования) должной Стороны по Контракту возможна только при условии получения письменного согласия Заказчика на совершение данной сделки. В соответствии с п. 3 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения Стороной - Кредитором настоящего условия Кредитор несет перед Должником ответственность, предусмотренную Контрактом и действующим законодательством.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

1. Приложение № 1 – Спецификация.

2. Приложение № 2 – Характеристика товара.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от _____.______.2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму___________ (____________________________) руб., в том числе НДС___%_____________(___________________) руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ___

от ___.___.2024 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

В случае применения победителем упрощенной системы налогообложения, абз.1. п. 2.1. излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается на основании применения УСН.

В случае отсутствия НДС, абз. 1. п. 2.1. излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается. ↑