Тендер - Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства №266762832

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• извещение.docx
• договор_ТЗ_календарный_план.docx
• НМЦ.docx

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

Расчет произведен на основании метода сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступной ценовой информации. Цена Договора включает приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора на поставку мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать четыре тысячи восемьсот девять) руб. 60 коп.

Извещение на закупку

1. Закупку осуществляет: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары Чувашской Республики.

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Шумилова, д.8.

Почтовый адрес: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Шумилова, д.8.

Номер контактного телефона: 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07

2. Источник финансирования закупки: за счет средств от приносящий доход деятельности учреждения.

3. Наименование поставляемых товаров (работ, услуг): на поставку мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

4. Характеристики и объем поставляемых товаров (работ, услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Шумилова, д.8.

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в течение 14 календарных дней с момента заключения договора

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену договора включены: приобретение, доставка, разгрузка необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный Товар производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика 100% оплаты, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения товара, счета и универсального передаточного документа, являющегося основанием для оплаты. Авансирование не предусмотрено.

9. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать четыре тысячи восемьсот девять) руб. 60 коп.

10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: на основании НМЦ на проведение закупки.

11.Дата и время окончания срока подачи Поставщиком предложений о продаже: до 14:00 часов по московскому времени 26 февраля 2024 года.

12.Планируемый срок заключения контракта (договора): 27 февраля 2024 года.

13. Требования о представлении Поставщиком в предложении о продаже:

1) Копии документов по предмету закупки, подтверждающих соответствие Поставщика требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки:

2) Карточки организации (реквизиты) с указанием налоговых и банковских реквизитов, информации о руководителе учреждения, контактной информации лица, отвечающего за поставку товара, работы, услуги.

3) Рисунок (или фото) предлагаемого товара.

4) Информация о стране происхождения товара.

5) Информация о производителе товара.

Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предложением о продаже Поставщика.

14. Требование к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ;

12) участник закупки не является иностранным агентом.

Проект договора

на поставку мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

г. Чебоксары « » февраля 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ионовой Веры Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке, заключили настоящий Договор о нижеследующем и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов проведения закупки малого объема Чувашской Республики заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку товара согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Требования, предъявляемые к поставке товара, а также последовательность действий при поставке товара и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________________НДС ___________ рублей ___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается Заказчиком за счет средств от приносящий доход деятельности учреждения.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика на выполнение всего предусмотренного: приобретение, доставку, разгрузку, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе поставки товара и сдачи Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с поставкой товара.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата поставки товара производится путем безналичного расчета в течение 7 рабочих дней на основании подписанных Сторонами товарной накладной, счета на оплату, счета-фактуры, представленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае превышения Поставщиком стоимости поставленного товара предусмотренных Договором, такое превышение оплачивается Поставщиком за свой счет.

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости поставленного товара по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

3.1.3. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в течение суток с момента их возникновения.

3.1.4. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.

3.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

3.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара по настоящему Договору на основании представленных Поставщиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.6 настоящего Договора.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки поставленного товара.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставляемый товар в соответствии с настоящим Договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.

3.4.4. Проверять соблюдение сроков совершения действий при поставке товара срокам, установленным в Техническом задании и Календарном плане, в любое время.

3.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.6. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.4.7. В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить поставленный товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4. Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки поставленного товара

4.1. Поставщик поставляет товар в соответствии с Календарным планом поставки товара (приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).

4.2. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору- согласно календарному плану.

4.3. Поставщик вправе досрочно поставить товар и сдать Заказчику.

4.4. После завершения поставки товара, предусмотренных Договором, Поставщик письменно уведомляет Заказчика о факте, в соответствии с Календарным планом.

4.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 Договора, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и акт сдачи-приемки поставленного товара, подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.6. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.5 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки поставленного товара либо запрос о предоставлении разъяснений касательно качества поставленного товара, или мотивированный отказ от принятия товара, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия качества поставленного товара, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.7. Подписанный Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки поставленного товара и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты.

5. Гарантия качества, обеспечение гарантийных обязательств

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, информацией о стране происхождения товара, информацию о производителе товара, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать заявленной гарантии поставляемого товара, с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил.

5.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

5.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

5.4. Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных подрядчиком.

7.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 7.3, 7.6-7.8 настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее – цена Договора (этапа).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов цены Договора, что составляет______________. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 руб.

коп.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение, расторжение Договора

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, переданного Исполнителю.

8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Настоящий Договор действует с момента заключения его Сторонами по 31.12.2024г.

10.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

10.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. Перечень приложений

Приложение № 1 - Техническое задание

Приложение № 2 – Календарный план поставки товара

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к проекту договора

от « » февраля 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

Закупку осуществляет: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары Чувашской Республики

Описание объекта закупки, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к продукции:

1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

2. Поставка товара должна подтверждаться документами — счет-фактура/счет, товарная накладная, сертификатами на данную продукцию.

3. Товар должен соответствовать заявленным характеристикам.

4. Товар должен быть без повреждений, загрязнений, гарантирующей сохранность в пути следования, при погрузке, разгрузке и в условиях длительного хранения.

5. Товар должен иметь срок гарантии, быть в чистом, пригодном для применения виде, неповрежденный.

6. Поставщик обязан заменить любые товары, повредившиеся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

7. В случае поставки товара не соответствующего предъявляемым к нему требованиям, Заказчик (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) вправе отказаться от принятия товара и потребовать его безвозмездной замены Поставщиком на надлежащий товар.

8. В случае недопоставки товара по количеству и ассортименту, Поставщик обязан восполнить количество недопоставленного товара в течение 10 дней.

9. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, выполняются силами Поставщика до места поставки товара: г.Чебоксары, ул. Шумилова, д.8

10. Поставка товара должна быть осуществлена в срок: 14 календарных дней с даты заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к проекту договора от « » февраля 2024 г.

Календарный план поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273655420 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #273655420	121 550 Обеспечение контракта: 5%	1 день 29.05.2024 10.06.2024
Тендер №273950003 Моющие средства	Запрос котировок #273950003	347 638	2 дня 03.06.2024 11.06.2024
Тендер №273955976 Средство дезинфицирующее	Электронный аукцион #273955976	307 073 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 03.06.2024 11.06.2024
Тендер №274007666 Поставка хозяйственных товаров, чистящих и моющих средств	Запрос котировок #274007666	123 710 Обеспечение контракта: 1%	5 дней 04.06.2024 14.06.2024
Тендер №274048531 Поставка средств дезинфицирующих.	Электронный аукцион #274048531	133 136 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 04.06.2024 13.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266762801 Поставка средства дезинфицирующих	Малая закупка #266762801	3 244	срок истек - 26.02.2024
Тендер №266762625 Поставка чистящих и моющих средств	Малая закупка #266762625	83 757	срок истек - 21.02.2024
Тендер №266762593 Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы" объявляет тендер: Средство моющее (2 лота), Средство дезинфицирующее (Номер: 962842) (с результатом)	Запрос предложений #266762593	1 089 880	срок истек 20.02.2024 28.02.2024
Тендер №266762571 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" объявляет тендер: Хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #266762571	40 092	срок истек 20.02.2024 22.02.2024
Тендер №266762555 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "БУРАТИНО" АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН объявляет тендер: Набор моющих и чистящих средств (с результ...	Запрос предложений #266762555	78 000	срок истек 20.02.2024 22.02.2024

Тендеры из региона Чебоксары

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266762735 поставка медицинского изделия - Инкубатор для новорожденных интенсивной терапии, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие.	Анализ цен #266762735	См. док.	срок истек - 22.02.2024
Тендер №266761746 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Транспортное машиностроение объявляет тендер: Открытый запрос предложений на поставку шамотных изделий в апреле-июне 2024 г. для ООО "Промлит" (id862650)	Запрос предложений #266761746	См. док.	срок истек - 27.02.2024
Тендер №266761343 Приобретение жилых помещений для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (с результатом)	Электронный аукцион #266761343	17 784 768 Обеспечение заявки: 177 848	срок истек 20.02.2024 29.03.2024
Тендер №266761302 УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ объявляет тендер: Приобретение жилых помещений для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма ...	Электронный аукцион #266761302	17 784 768	срок истек 20.02.2024 29.03.2024
Тендер №266761274 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: заукпка анкерного болта, врезного ...	Запрос цен #266761274	15 127	срок истек 20.02.2024 21.02.2024