Тендер - Поставка материалов для нанесения дорожной разметки №266680327

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Калининградская обл, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, д. 30

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

Проект контракта

1 Приложение 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 Приложение 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Дополнительная информация и документы

1 ИЗВЕЩЕНИЕ_ЭА_КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Приложение_1._ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Чистота»

МО «Гусевский городской округ»

________________А. А. Круцан

Приложение №1

к Извещению о проведении

электронного аукциона

описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 - ФЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка краски для нанесения дорожной разметки

Предмет контракта: Поставка краски для нанесения дорожной разметки.

Источник финансирования: Муниципальный бюджет

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, д. 30

Режим работы учреждения: Пн. – Пт. с 08:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Срок и условия поставки товара: В течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка всего товара производится одной партией.

Доставка Товара на склад Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.

Форма, сроки оплаты товара: Поставщик в срок, установленный в контракте, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает документ о приемке. К электронному документу о приемке прикладывается счет на оплату товара и документ, подтверждающий качество товара. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. Оплата по контракту будет производиться в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком товара в безналичной форме, платежным поручением на расчетный счет Поставщика. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Сведения о включенных в цену товара расходах: Цена Контракта включает в себя расходы по транспортировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, а также все налоги, пошлины, торговые надбавки и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта, т. е. является конечной.

Наименование, качественные характеристики и количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару:

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении, простоту учета.

Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.

Начальник дорожного участка

МБУ «Чистота» Дороднов А. В.

Приложение_2._ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к Извещению о проведении

электронного аукциона

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка краски для нанесения дорожной разметки

- Посмотреть таблицу с данными

Контрактный управляющий

МБУ «Чистота» Старинцева А. В.

- Посмотреть таблицу с данными

При расчете и обосновании цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены услуги, по указанной ниже формуле, был рассчитан коэффициент вариации:

, где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы услуги, указанная в источнике с номером i;

- - средняя арифметическая величина цены единицы услуги;

- n - количество значений, используемых в расчете.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) каждого Заказчика определяется по формуле:

, где

- Посмотреть таблицу с данными

ц i - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i.

Приложение_3._Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_на_участие_в_аукционе ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к Извещению о проведении

электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

В составе заявки на участие в конкурентной закупке, участник указывает характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям (наименованию и значению), установленным в описании объекта закупки (техническом задании).
В случае если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) значение показателей функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик необходимого к поставке товара или товара, поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (больше, больше или равно, более, не менее, от), максимальным (меньше, меньше или равно, менее, не более, до), сопровождается словами «больше», «больше илиравно», «не менее», «более», «не более», «меньше», «меньше или равно», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «>», «≥», « », «≥», « Описание товара в заявке без указания конкретных значений показателей не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей инструкции.
Описание в заявке значений показателей, не позволяющее установить их соответствие требованиям технического задания, не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании.
Значения, понятия и определения, используемые при описании объекта закупки в техническом задании, утвержденные заказчиком, содержатся в приложении № 5 к извещению.

Используя указанные в пункте 1 настоящей инструкции слова (знаки) при описании характеристик товара в заявке, участник закупки вправе сопровождать такие слова (знаки) указанием на документ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 1 настоящей инструкции (далее также – документ производителя).
Характеристики товара, соответствующие требованиям, установленным в техническом задании, описанные в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, при условии сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя (вид документа) являются характеристиками товара, соответствующими показателям, установленным в описании объекта закупки.
Описание характеристик товара в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, без сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя, не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.
Допустимо использовать слова «от … до…» и «включая диапазон от … до…» при указании показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от … до …» или «в диапазоне от … до …».
Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии, что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».
При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более», «больше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно» и знаки «>», «≥», «

Если в техническом задании значение показателя характеристики выражено одним числом без использования слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции), то данное значение является точным, не подлежит изменению. В таком случае в заявке на участие в закупке указывается характеристика, соответствующая такому значению показателя, установленному в соответствии с техническим заданием.
Заявка на участие в закупке может быть заполнена с использованием установленных настоящим извещением и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

При описании предлагаемого товара, участник закупки указывает значения показателей характеристик, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и точные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения.
Скопированное в заявку техническое задание или часть технического задания со словами (знаками), указанными в пункте 1 настоящей инструкции, без соблюдения требований пункта 2 настоящей инструкции не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.

В случае указания участником закупки в заявке на участие закупке сведений о кодах ОКПД2, ОКВЭД, КТРУ, коде вида медицинского изделия, при отсутствии требований в техническом задании к таким кодам (такому коду), такие сведения не являются информацией и документами, предусмотренными настоящим извещением о проведении закупки.

При установлении в извещении запрета, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановление № 616), или ограничения допуска, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, а в случае закупки товаров, указанных в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 29 перечня Постановления № 616,
номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.
Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров или единого реестра российской радиоэлектронной продукции, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

При установлении в извещении ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление № 878), участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.
Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

При установлении в извещении ограничений и условий допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ограничений и условий допуска,

предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289

«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ограничений, предусмотренных Постановлением № 878, подтверждением страны происхождения товара является сертификат о происхождении товара (копия сертификата по форме СТ-1), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами. Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в сертификате о происхождении товара.

Приложение_4._ПРОЕКТ_КОНТРАКТА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению о проведении

электронного аукциона

Контракт на поставку товара №

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» муниципального образования «Гусевский городской округ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Круцан Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

, далее именуем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ___________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе Федеральным законом от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта осуществить поставку краски для нанесения дорожной разметки (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в порядке и на условиях настоящего Контракта.
1.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.
1.3. Наименование (ассортимент), количество, качество поставляемого Поставщиком по настоящему Контракту Товара и цена за единицу Товара указаны в Приложении № 1 к Контракту «Спецификация товара».
1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____________ () руб., (условие об НДС).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то оплата по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя расходы по транспортировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию, а также все налоги, пошлины, торговые надбавки и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта, т. е. является конечной.

2.4. Источник финансирования: муниципальный бюджет.

2.5. Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика.

2.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3.Срок и условия поставки

3.1. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, д. 30 в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (режим работы заказчика: Пн. – Пт. с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) с момента заключения Контракта. Поставка всего товара производится одной партией. Доставка Товара на склад Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.

3.2. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

3.3. Тара (упаковка)

3.3.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

3.3.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

3.3.3. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

3.3.4. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

3.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки Товара.

3.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с даты приемки Товара.

3.6. Права третьих лиц

3.6.1. Поставщик обязан передать товар свободный от любых прав третьих лиц.

3.6.2. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта.

3.6.3. При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Контракта, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

3.6.4. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Контракта, предъявит к Заказчику иск об изъятии товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика.

3.6.5. Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара.

3.6.6. Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

3.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

4. Порядок приемки товара

4.1. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику Товар, предусмотренный Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в срок не более срока оформления документа о приемке. Проверка Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

4.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.3. Поставщик в день поставки Товара по адресу, указанному в п. 3.1. Контракта формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К документу о приемке должен прилагаться счет, на основании которого будет произведена оплата, документ, подтверждающий качество товара.

4.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.7. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5. Изменение, расторжение контракта

5.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

5.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, ч. 9 – 23 Федерального закона от 05 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность сторон

* Штрафные санкции, перечисленные в настоящем разделе контракта в полной мере соответствуют перечисленным штрафным санкциям в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и применяются при нарушении принятых обязательств в соответствии с приведенными в настоящем разделе условиями.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.7 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. Уплата Сторонами неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных контрактом.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде. Истец должен предпринять меры по досудебному порядку урегулирования спора независимо от того, утрачена возможность его соблюдения или нет.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Заключительные положения

9.1. Контракт заключается в форме электронного документа.

9.2. Срок действия контракта – с момента заключения по 31.12.2024.

9.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

9.4. Приложения к Контракту:

Приложение № Спецификация товара.

9.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ ____ от ____________

Спецификация

товара

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ_ЭА_КРАСКА_ДЛЯ_РАЗМЕТКИ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ПОСТАВКА КРАСКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

для нужд

Муниципального бюджетного учреждения «Чистота» муниципального образования «Гусевский городской округ»

Гусев

2024 год

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящее извещение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

- Посмотреть таблицу с данными