Тендер - Дезинфицирующее средство с моющим эффектом №266667825

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом (с результатом)
Сумма контракта:	3 270,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	19.02.2024
Окончание:	20.02.2024 16:33:03
Тендер №:	266667825
Тип:	Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(202014000) Средства дезинфекционные
Регион:	Северо-западный ФО / Псковская область / Псков
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Псковская область / Псков
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Дезинфицирующее средство с моющим эффектом
Цена контракта: 3 270,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом Ника Экстра М	3270	327	10	шт

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Пскова

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Проект договора дезсредства.docx

48 КБ

19.02.24 16:37

Действующая

Скачать все файлы

МБУ ДО «СШОР по плаванию «Барс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куваевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, …………………. (сокращенное наименование …………..), именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ……………………….., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику дезинфицирующе средства с моющим эффектом (далее Товар) в соответствии со Спецификацией и с описанием объекта закупки (Приложения №1,2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет …………… (……………….) рублей … копеек, за счет средств от приносящей доход деятельности. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной (или УПД) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или УПД).

2.3. Цена договора включает НДС (для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость), иные налоги, сборы и обязательные платежи, все расходы, связанные с исполнением Договора, включая поставку, погрузку, разгрузку товара на склад Заказчика, которая осуществляется средствами, транспортом и за счет Поставщика.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара Заказчику до 07 марта 2024 года по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д. 16.

3.2. Доставка Товара до адреса Заказчика: за счет Поставщика.

3.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику от даты передачи товара представителем Поставщика Заказчику (представителю Заказчика) в момент подписания товарной накладной (или УПД).

3.4. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке с момента передачи Товара Заказчику.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Обеспечить своевременную приемку товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Провести приемку поставленного товара для проверки его соответствия условиям настоящего Договора своими силами в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.2.Поставщик обязан:

4.2.1. Осуществлять доставку в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

4.2.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику товар в наименовании, количестве и в соответствии с характеристиками товара, указанными в Спецификации и описании объекта закупки (Приложение №1,2 Договора).

4.2.3. Обеспечить поставку товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договора.

4.2.4. В течение 48 (Сорока восьми) часов поставить недостающий товар на склад Заказчика за свой счет.

4.2.5. Осуществить поставку, погрузку, разгрузку товара на склад Заказчика средствами, транспортом за свой счет.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора.

4.4.Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты за поставленный Товар, в соответствии с объемом и качеством в установленные Договором сроки.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик производит приемку товара согласно сопровождающей документации Поставщика в момент получения товара от Поставщика или соответствующей транспортной компании.

5.2. Передача Товара производится по товарной накладной (или УПД).

5.3. Заказчик (представитель Заказчика) обязан при приемке Товара осмотреть Товар, убедиться, что количество, качество и ассортимент Товара соответствуют указанным в товарной накладной (или УПД) и настоящему договору.

5.4. Приемка товара у перевозчика производится по количеству тарных мест. При этом Заказчик, обязан убедиться в сохранности упаковки (целостности упаковочных материалов). Если целостность не сохранена при перевозке Транспортной компанией, все претензии необходимо предъявлять перевозчику во время передачи товара.

5.5. Заказчик (представитель Заказчика) производит приемку товара по количеству (в т.ч. по количеству товарных единиц и их ассортименту в каждом тарном месте) и качеству товара (порча, брак, повреждение, комплектность и т.п.) на основании товарной накладной (или УПД). Претензии по количеству и качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение 14 рабочих дней со дня передачи товара Заказчику.

5.6. При наличии возражений по количеству, качеству и ассортименту Товара Заказчик (представитель Заказчика) обязан немедленно (в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента выявления несоответствий) письменно уведомить Поставщика, составить акт о несоответствии фактического количества заявленному в накладной (или УПД), с подписями ответственных лиц и печатью Заказчика. После принятия и подписания акта Поставщиком составляется товарная накладная, соответствующая фактическому количеству поступившего товара и отправляется посредством факсимильной, электронной или иной связи. Оригиналы Поставщик отправляет по почте, либо с курьером.

5.7. При отсутствии возражений по количеству, ассортименту Товара, либо после получения исправленной накладной, Заказчик (представитель Заказчика) обязан незамедлительно подписать товарную накладную (или УПД) и выслать посредством факсимильной, электронной или иной связи Поставщику, а также отправить оригиналы товарной накладной (или УПД) по почте, либо с курьером.

5.8. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен не позднее чем через 14 дней с момента подписания акта обнаружения дефектов. Замена производится в случае, если дефект носит производственный характер (производственный брак), либо Заказчик докажет, что дефект возник до передачи товара Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 10% от цены договора.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически поставленного Поставщиком товара.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном положениями частей 8-11,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.:

а) в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара Поставщиком;

б) в случае несоответствия количества поставленного Товара количеству, предусмотренному Договору;

в) в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества;

г) в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора;

д) в случае, если Поставщик не выполняет в назначенный Заказчиком срок требования об устранении недостатков, выявленных в период поставки Товара.

7.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

7.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном положениями частей 8, 19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.

7.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 22 марта 2024 г.

8.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, оформляемому в письменной форме.

8.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств.

8.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение одного дня с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

9.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 9.2, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней с момента получения претензии.

10.2. При невозможности достичь согласия в ходе переговоров споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1 и 10.2, являются неотъемлемой частью Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

12.2. Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает свое соответствие ч. 1, ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 1 к

Договору №б/н от «___».____.2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 2 к

Договору №б/н от «___».____.2024 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271826794 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" объявляет тендер: поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #271826794	104 282	1 день 27.04.2024 14.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266667595 Средства дезинфицирующие	Электронный аукцион #266667595	18 800	срок истек 19.02.2024 01.03.2024
Тендер №266667594 Средства дезинфицирующие (с результатом)	Электронный аукцион #266667594	18 800 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 19.02.2024 01.03.2024
Тендер №266667482 Поставка хозяйственных, моющих и чистящих средств (6100102400001)	Малая закупка #266667482	71 591	срок истек 19.02.2024 26.02.2024
Тендер №266667389 Краска водно-дисперсионная Текс Профи для обоев не колерованная 9л (Лакокрасочные материалы) (номер заявки: 28393346)	Запрос предложений #266667389	См. док.	срок истек 19.02.2024 26.02.2024
Тендер №266667266 Поставка противогололедного реагента для нужд ГБУЗ "Городская больница г. Московский ДЗМ" (с результатом)	Единственный поставщик #266667266	409 950	срок истек 19.02.2024 19.02.2024

Тендеры из региона Псков

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266664285 ПСКОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК объявляет тендер: Поставка полуприцепа и оборудования к трактору "Беларус-320.4" (с результатом)	Электронный аукцион #266664285	796 250	срок истек 19.02.2024 04.03.2024
Тендер №266663795 Поставка извещателя охранного объемного (с результатом)	Электронный аукцион #266663795	1 178	срок истек 19.02.2024 20.02.2024
Тендер №266662099 На поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения (с результатом)	Запрос котировок #266662099	953 613 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 9 536	срок истек 19.02.2024 27.02.2024
Тендер №266660921 Бак топливный основной, левый 56 лит., в сборе с эл/бензонас. (для служебного автомобиля: Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-220695-04, гос. номер К796КК60RUS, 2013 года выпуска, VIN XTT220695E0402853)	Малая закупка #266660921	22 459	срок истек 19.02.2024 19.02.2024
Тендер №266660870 "Аккумулятор автомобильный" для автомобиля Нива Шевроле для нужд УФССП России по Псковской области	Малая закупка #266660870	10 620	срок истек 19.02.2024 20.02.2024

Тендер - Дезинфицирующее средство с моющим эффектом №266667825

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Псков