Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД (с результатом) |
Сумма контракта: | 588 123,07 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 19.02.2024 |
Окончание: | 28.02.2024 04:00:00 |
Тендер №: | 266631875 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Забайкальский край / Чита |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Забайкальский край / Забайкальск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 29 406.15 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД
Цена контракта: 588 123,07 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 20 | Набор |
2 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 20 | Набор |
3 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 5 | Набор |
4 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 2 | Набор |
5 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 10 | Набор |
6 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 4 | Набор |
Протокол №2995869.pdf | 778 КБ | 28.02.24 05:41 | Действующая |
Извещение ЗК с приложениями.docx | 62 КБ | 19.02.24 10:19 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413298476 (данные из ВСРЗ).html | 11 КБ | 19.02.24 10:19 | Действующая (версия 1) |
Обоснование НМЦ..xlsx | 16 КБ | 19.02.24 10:19 | Действующая |
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД.
19.02.2024 г. г. Чита
В соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ ЗКНД проводится запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД.
Адрес электронной площадки: https://www.rts-tender.ru/.
1. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, перечень контактных должностных лиц Заказчика по данной закупке: государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер». Адрес: г. Чита, ул. Верхоленская, 1. Тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Адрес эл. почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mail.ru. Контактное должностное лицо: Вдовина Алёна Игоревна, Калинина Елизавета Николаевна.
3. Предмет договора: поставка тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД.
4. Место поставки: Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, 1, (помещение лаборатории) в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов.
5. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,07 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто двадцать три рубля 07 копеек).
Цена договора включает стоимость товара в объеме поставки, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи, прочие расходы, предусмотренные на территории РФ и связанные с исполнением договора. Погрузочно-разгрузочные, экспедиционные работы выполняются также силами и за счет Поставщика.
6. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора:
Обеспечение заявки: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены, а именно:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,15 (Двадцать девять тысяч четыреста шесть рублей 15 копеек). Реквизиты для внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (обеспечение исполнение договора):
672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, 1
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Забайкальскому краю (государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер», л/с 30916Я60550)
БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита
Единый казначейский счет (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет (КС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
7. Срок поставки: Поставка Товара Заказчику осуществляется двумя отдельными партиями с момента подачи заявки Поставщику от Заказчика в течение 20 (двадцати) дней. Заявка может быть подана устно по телефону, по адресу электронной почты или факсом в произвольной форме.
Требования к отгрузке: отгрузка-разгрузка товара осуществляется стороной Поставщика, товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приема товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация не разрабатывается и не предоставляется.
9. Порядок подачи заявок на участие в закупке: любой участник закупки, вправе подать только одну котировочную заявку. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в форме электронного документа по средствам использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой будет проводиться запрос котировок в электронной форме. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной площадкой. При подаче котировочной заявки оператором электронной площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца закупки.
10. Дата начала подачи заявок: 19.02.2024 г.
11. Дата и время окончания срока подачи заявок: 28.02.2024 г. в 10.00 (местного времени).
12. Порядок подведения итогов закупки: победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
Дата рассмотрения заявок на участии в запросе котировок: 28.02.2024 г.
Дата подведения итогов запроса котировок: 28.02.2024 г.
13. Порядок заключения договора по результатам закупки: договор по результатам запроса котировок с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения на официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) направляет победителю запроса котировок на подписание договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, указанных в заявке участника запроса котировок, по цене, предложенной победителем запроса котировок.
Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Договор с участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере и в порядке, установленном извещением о закупке.
В случае непредставления участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения договора, такой участник признаётся уклонившимся от заключения договора.
14. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.
15. Срок и условия оплаты: оплата за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара, а также при наличии подписанных товарных накладных, счета-фактуры, счета на оплату. Аванс не предусмотрен.
16. Форма котировочной заявки: котировочная заявка может быть оформлена в соответствии с требованиями прилагаемого образца (приложение № 3 к извещению – образец котировочной заявки). Котировочная заявка должна быть подана в форме электронного документа.
17. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
3) наименование, марка и товарный знак (при наличии), характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами;
4) указание (декларирование) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара. В случае, если в заявке не указана страна происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
6) цена за единицу товара, цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, физического или юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии печати) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника закупки: устав (для юридических лиц);
копию документа, удостоверяющего личность: копия паспорта (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и/или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой;
10) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);
11) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с разделом 8 п.п. 8.1.2-8.1.9 настоящего Положения;
12) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным разделом 8 п. 8.1. п.п. 8.1.1 настоящего Положения (при наличии требований в извещении);
13) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с пунктом 8.2. Положения, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при наличии требования в извещении);
14) в случае если участником закупки является коллективный участник - документы согласно извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.
Все документы в составе заявки должны быть составлены на русском языке или в обязательном порядке иметь надлежащим образом, заверенный перевод оригинала на русский язык.
Документы для участия в закупочной процедуре должны содержать полную информацию, необходимую и достаточную для определения соответствия Участников, товаров (работ, услуг) предлагаемым им, предъявленным в документации требованиям.
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
При поставке товаров, российскими лицами (согласно Постановления Правительства № 925 от 16.09.2016 года) – (далее Постановление), по отношению к товару, поставляемому иностранными лицами устанавливается следующий приоритет: оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товара, российскими лицами, производится по предложенной в заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
Для целей реализации данного Постановления в заявке на участие запросе котировок:
- отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- для целей установления соотношения цены поставки товара, выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 6 Постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Участник закупки в заявке указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров, работ, услуг.
Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:
- предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;
- сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;
- цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:
- выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;
- если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;
- осуществления поставок некомплектных товаров;
- если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;
- отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;
- иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должно содержать:
- реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;
- указание на предмет договора;
- указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.
К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления.
Уведомление направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:
- в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.
Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.
В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.
Приложения к извещению:
Приложение № 1 – техническое задание;
Приложение № 2 - проект договора;
Приложение № 3 - форма заявки на участие в запросе котировок;
Приложение № 1 к извещению о проведении
запроса котировок от 19.02.2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- Посмотреть таблицу с данными
Показатели товара, предоставляемые участниками должны быть обозначены конкретно (без употребления слов «не более», «не менее», «менее», «от...до», «должна», «выше», «не выше», «не должен превышать», «не менее чем», «более» и т.д.).
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к извещению о проведении
запроса котировок от 19.02.2024 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____
на поставку тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД
г. Чита «_____»_____________2024 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дубинина Олега Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________ (далее – Поставщик), в лице __________________________, действующего (-ей) на основании __________________________________________, с другой стороны, руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках, товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер», на основании Протокола № _______________________________ от «_____» ____________ 2024 г. заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен по результатам запроса котировок в электронной форме, в соответствии с Протоколом №_________ от «_______» ___________2024 г., победителем (или иным) которого стал «Поставщик».
1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок осуществить поставку тест-систем (именуемое в дальнейшем «Товар») Заказчику согласно «Спецификации», являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) в объёмах и сроках, обусловленных заявкой Заказчика.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет __________________ (____________________________________________________________________________) руб. _______ коп.
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности Заказчика.
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. При поставке товара по настоящему договору оплата производится по ценам, определенным в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Цена договора указывается в российских рублях с включением всех расходов, в том числе изготовление, упаковка товара, доставка до места поставки, разгрузка, погрузка, уплата налогов, страховок, таможенных платежей, сборов и других обязательных затрат, сопутствующих поставке товаров.
2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара, а также при наличии подписанных товарных накладных, счет-фактуры, счета на оплату. Аванс не предусмотрен.
2.5. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.
При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены договора.
2.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;
3.Сроки, порядок передачи и приемки товара
3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется одной партией в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подачи заявки Поставщику. Заявка может быть подана по адресу электронной почты или факсом в произвольной форме.
3.2. Место поставки товара: Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, 1 (помещение лаборатории), в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов.
4. Права и обязанности сторон
4.1.3. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов, указанных в пункте 5.8; 5.9 настоящего договора.
4.1.4. Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в разделе 4 настоящего договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
4.2.2. Запрашивать в письменной форме у заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Произвести приемку Товара в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных накладных, счетов-фактур) в соответствие с условиями настоящего договора.
4.4.3. Требовать документального (на бумажных и(или) электронных носителях) подтверждения для установления производителя и последующих собственников, находящегося в обращении товара, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) товара и (или) продовольственного (пищевого) сырья.
5. Порядок поставки и приемки
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями законодательства.
5.2. При приемке товара по качеству Заказчик производит визуальный осмотр продукции на предмет ее соответствия спецификации (Приложение № 1). В случае выявления недостатков в поставленной продукции спецификации (Приложение № 1), замена данной продукции на доброкачественную продукцию производится за счет собственных средств Поставщика в течение 1 (одного) дня с момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии.
5.3. Приемка товара по количеству производится Заказчиком на основании осмотра продукции и сопроводительных документов. В случае обнаружения недостачи товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику. Поставщик обязан восполнить недопоставку в течение 1 (одного) дня с момента получения соответствующей претензии от Заказчика.
5.4. Поставляемый товар должен быть в упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемой продукции и способу транспортировки
5.5. Обязанность по передаче товара считается исполненной с момента подписания накладных и акта приёма-передачи обеими Сторонами.
5.6. В случае отказа Поставщика произвести замену данного товара на доброкачественный товар, Заказчиком может быть составлен акт несоответствия поставленного Товара и (или) обнаружения недопоставки Товара, который подписывается представителями Заказчика и направляется Поставщику.
5.7. При приемке товара заказчик проводит экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, проводится в течение 1 календарного дня. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем заказчика и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
5.8. Товар сопровождается товарной накладной, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование товара, количество товарных единиц, цена за единицу товара, сумма.
5.9. Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке и сроки:
Требования к размерам, упаковке, транспортировке, отгрузке товара:
- накладную, счет-фактуру;
- сертификат соответствия (декларация), удостоверение качества и безопасности продукции, регистрационное удостоверение.
Товар принимается Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.
В случае отсутствия сопроводительных документов на партию товара или часть партии товара, не соответствии спецификации товара договора, Заказчик не принимает такую партию товара или часть партии товара. Результаты приемки товара оформляются подписанием товарной накладной и актом приёма-передачи.
При этом обязанности поставщика по договору в отношении партии товара или части партии товара, на которую отсутствуют документы, предусмотренные настоящим договором, считаются неисполненными.
5.10. Приемка товара на складе Заказчика, приемка товара и подписание документов производится с участием представителя поставщика, доставившего товар.
5.11. В случае обнаружения, недопоставки Товара, недостатков в Товаре либо товаров несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика»:
безвозмездной допоставки недостающего Товара, устранения недостатков в Товаре в течение 2 (двух) дней;
безвозмездной замены некачественного Товара в течение 2 (двух) дней;
возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
5.12. В случае возникновения сомнений о качестве поставленного товара, заказчик вправе вызывать представителей независимой, аккредитованной в установленном порядке лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований на соответствие показателям или представителей Роспотребнадзора.
5.13. В случае если по результатам лабораторных исследований образца поставленного товара выявится его несоответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, товар признается некачественным.
Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой взят образец. Товар, который признан в установленном законом порядке некачественным, в течение двадцати четырех часов возвращается поставщику.
6. Гарантии качества
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Остаточный срок годности Товаров, на момент поставки (передачи) их Заказчику не менее 12 месяцев.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей, т.к. цена договора не превышает 3 млн. руб.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора т.к. цена договора не превышает 3 млн. рублей и составляет _____________________________________.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8. Обеспечение исполнения договора
8.1. Исполнение обязательств по настоящему договору обеспечивается в виде банковской гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям законодательства РФ, или денежными средствами в 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.
В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
8.2. Обеспечение исполнения договора - 5 % (или 7,5%) от начальной (максимальной) цены, а именно: ______________________________.* Пункт заполняется на этапе заключения договора.
Реквизиты для внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (обеспечение исполнение договора):
672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Верхоленская, 1
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
УФК по Забайкальскому краю (государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический диспансер», л/с 30916Я60550)
БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита
Единый казначейский счет (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Казначейский счет (КС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
8.3. Исполнение обязательств, предоставленное в виде денежных средств, возвращается «Поставщику», при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств, в течение 30 календарных дней со дня подписания приёмочных документов без замечаний со стороны Заказчика.
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Поставщиком» своих обязательств по настоящему контракту, «Поставщик» обязуется в течение 10 банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего контракта.
9. Непреодолимая сила
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.
9.4. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. Заказчик вправе в тексте претензии установить иной (до 30 (тридцати) дней) срок направления ответа на претензию.
10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Забайкальского края.
11. Срок действия договора и порядок его расторжения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2024г.
11.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:
- выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;
- если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;
- осуществления поставок некомплектных товаров;
- если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;
- отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;
- иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.4. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления. Уведомление направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).
11.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
11.7. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.8. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
11.9. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.10. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.12. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Забайкальского края с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.
11.13. Письменная претензия по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по Договору должна быть направлена с приложением документов, обосновывающих претензионное требование. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней с момента её получения. При неполучении ответа на претензию в указанный срок, заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.
12. Прочие условия
12.1.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Спецификация. Техническое задание».
12.4. Настоящий Договор заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора, Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Договору
№ ___ от «___» ______ 2024 г.
Спецификация к договору № ___ от «__» _______ 2024 г.
на поставку тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого общая сумма договора составляет ______________ руб. _______ коп.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к извещению о проведении
запроса котировок от 19.02.2024 г.
Форма заявки на участие в запросе котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАВКА
на участие в запросе котировок в электронной форме
на право заключить договор на поставку тест-систем для нужд ГАУЗ ЗКНД
Настоящей заявкой _____________________________________________________________
(полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника закупки)
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица): _ идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки: _, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица):_
номер контактного телефона: __________________________________________________, адрес электронной почты: ______________________________,
изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, согласно поставить товар в полном объеме и в установленные сроки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте договора) от ___ ___________2023 г. (дата размещения извещения в единой информационной системе) и в соответствии со следующими техническими, функциональными и ценовыми характеристиками:
- Посмотреть таблицу с данными
Цена договора указана с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет_____________________________________________________________
(сумма указывается прописью)
С условиями, порядком оплаты согласны.
Банковские реквизиты: __________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.
(при наличии печати)
Приложения: согласно разделу 16 извещения запроса котировок.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#271409962 |
13 553 915
|
2 дня
23.04.2024 24.05.2024 |
|
Тендер №272803540
ООО ГРК "Быстринское" объявляет тендер: Пропиленгликоль
|
Запрос цен
#272803540 |
2 дня
17.05.2024 24.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272914643 |
115 941
Обеспечение контракта:
10% |
8 дней
20.05.2024 30.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272918786 |
24 488
Обеспечение контракта:
10% |
8 дней
20.05.2024 30.05.2024 |
|
Тендер №272944319
АО "ЗРК "ОМЧАК" объявляет тендер: Закупка реагента КЦК заявка 629
|
Запрос предложений
#272944319 |
1 день
20.05.2024 22.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#266631342 |
31 500
|
срок истек
19.02.2024 19.02.2024 |
|
Тендер №266631279
гиппохлорид технический марки А (с результатом)
|
Запрос предложений
#266631279 |
470 400
|
срок истек
19.02.2024 26.02.2024 |
Тендер №266631154
Поставка диоксида углерода (газ углекислый)
|
Малая закупка
#266631154 |
49 140
|
срок истек
- 20.02.2024 |
Тендер №266631058
Автомобильные запчасти
|
Малая закупка
#266631058 |
100 000
|
срок истек
- 20.02.2024 |
Тендер №266631033
Наполнитель «ПУМ-120»
|
Малая закупка
#266631033 |
127 693
|
срок истек
- 20.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#266630882 |
69 930
|
срок истек
19.02.2024 28.02.2024 |
|
Запрос предложений
#266625495 |
срок истек
19.02.2024 22.02.2024 |
||
Единственный поставщик
#266624402 |
4 554 810
|
срок истек
19.02.2024 16.02.2024 |
|
Тендер №266624256
Поставка реагентов диагностических (00001156-ЭА) (с результатом)
|
Электронный аукцион
#266624256 |
324 764
|
срок истек
19.02.2024 28.02.2024 |
Не определен
#266622578 |
1 217 000
Обеспечение заявки:
12 170 |
срок истек
19.02.2024 27.02.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |