Тендер - Поставка мыла туалетного жидкого №266598265

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Предупреждение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000018

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Амурская обл, Свободный г, ул. Мухина, д.122

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 3948.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование_Н(М)ЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Предупреждение

Обоснование_Н(М)ЦК_ - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция_по_ее_заполнению - Посмотреть таблицу с данными

Настоящим, напоминаем, что за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Директор МКП «Дорожник» города Свободного А.Г. Кантур

О.В. Бормотова

8(41▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости). Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

- Посмотреть таблицу с данными

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОЛОГИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СТАНДАРТИЗАЦИИ

При описании объекта закупки заказчиком использовались показатели, которые предусмотрены документами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и законодательством Российской Федерации о стандартизации, в том числе ГОСТы.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей, которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными в КТРУ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый Товар пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Товар должен иметь сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также необходимые маркировки и инструкции на русском языке, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о замене некачественного Товара на Товар, соответствующий условиям о качестве.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара:

- должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы),

- должна быть недеформированной. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и/или техническими средствами за свой счет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

В случае подтверждения экспертной организацией факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб, и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть документально подтвержденными.

Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного Товара на Товар, соответствующий требованиям Контракта (устранение недостатков в Товаре) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. Замена Товара (устранение недостатков в Товаре) производятся Поставщиком без дополнительной оплаты.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара осуществляется Поставщиком единой партией в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Досрочная поставка товара может производиться только с предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Мухина, дом 122 в рабочие дни – с понедельника по пятницу, в рабочее время – с 08.00 до 17.00 часов.

Проект_контракта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Свободный « __ » ___________ 2024 г.

Муниципальное казенное предприятие «Дорожник» города Свободного, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и на основании _________________ от «_»__________ 20___года заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом мыло туалетное жидкое (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

1.4. Идентификационный код закупки:______________________________________ [1]

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ___________ (__________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% - _______(______) рублей __ копеек/НДС не предусмотрен [2] .

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена контракта является твёрдой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в контракте цены единицы контракта, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товаров, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемых товаров или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемых товаров должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких товаров.

По соглашению Сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом качества поставляемых товаров, и иных условий контракта.

2.5. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС, единая информационная система) при предоставлении Поставщиком следующих документов: счета/счета-фактуры, иных документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом

2.6. Обязательства Заказчика по оплате за поставленный товар считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования: средства МКП «Дорожник» города Свободного.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.2. Качество товара и условия транспортировки должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам, правилам и государственным стандартам), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации.

При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.

3.5. Риск случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется единой партией в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Досрочная поставка товара может производиться только с предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Мухина, дом 122 в рабочие дни – с понедельника по пятницу, в рабочее время – с 08.00 до 17.00 часов.

Поставщик в письменной форме, посредством факсимильной связи по телефону 8 (41▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, или по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не менее чем за один день до предполагаемой поставки уведомляет Заказчика о готовности произвести поставку товара и о дате поставки товара.

4.2. Оформление и обмен документами о приемке товара по настоящему контракту осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.3. Поставщик в срок пяти рабочих дней с даты поставки товара Заказчику формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

4.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. К документу о приемке прилагаются документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах поставки, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.7. В случае создания приемочной комиссии, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.7. настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 4.7. настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.9. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать замены некачественного товара, товаром, соответствующим условиям контракта.

4.10. Расходы, связанные с обратной транспортировкой, заменой некачественного товара, не соответствующего Спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Контракте, несёт Поставщик.

4.11. Основанием для оплаты Поставщику поставленного товара является подписанный Заказчиком документ о приемке в ЕИС.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за порядком и сроками поставки товара.

5.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

5.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

5.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2.4. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.5. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями контракта.

5.2.6. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.7. Провести экспертизу товара (работ, услуг) для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего контракта.

5.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта сформировать с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его и разместить такое решение в ЕИС.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями контракта.

5.4.2. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта

5.4.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.

5.4.5. Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и условиями контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта, указанную в пункте 2.1 Контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе произвести оплату по контракту с вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту Поставщику. Заказчик также вправе удержать сумму штрафа (пени) из обеспечения исполнения контракта.

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) процента цены контракта, указанной в пункте 3.1 контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3.5. В случае если настоящий контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки, в случаях установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, установленного за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта;

б) 10 (десять) процентов цены контракта в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта. *

*Настоящий пункт заполняется и применяется Заказчиком в случае, если указанное в нем условие наступило.

6.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 (одну тысячу) рублей.

6.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, указанную в пункте 2.1 Контракта.

6.4. В случае расторжения настоящего контракта, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств (включая случаи одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта), Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего контракта, уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с пунктом 6.3.4 (6.3.6) контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Сроки выполнения обязательств по настоящему контракту соразмерно отодвигаются на время действия вышеназванных обстоятельств, если они влияют на выполнение в срок обязательств по настоящему контракту или его части.

6.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.5 настоящего контракта, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть контракт без применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, подписав об этом соответствующее соглашение.

6.7. В соответствии с частью 16 статьи 94 Закона о контрактной системе, в случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращения действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения.

8.4. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, телеграмм, направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа, за исключением случаев, указанных в п. 8.5 Контракта.

8.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Исполнителя, и размещаются в ЕИС.

8.6. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта не установлено.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 10.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона о контрактной системе с учетом части 10 статьи 112 Закона о контрактной системе, и действует до даты надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

11.2. По окончанию срока действия настоящего контракта все обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате неустойки, исполнения гарантийных обязательств.

12. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ

12.1. Стороны согласовали, что допустимыми способами направления юридически значимых сообщений являются: нарочный способ с отметкой (распиской) в получении; через курьерские службы с описью вложения; по Почте России с уведомлением о вручении почтового отправления; посредством факсимильной связи или по электронной почте.

12.2. При отправке сообщения способами, предусмотренными пунктом 12.1. Раздела 12 настоящего контракта, сообщение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

12.3. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего контракта по электронной почте, с использованием факсимильной связи в качестве доказательств при разрешении споров.

12.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны пришли к соглашению, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика, с чьего номера факса направлено сообщение, его направила.

12.6. Указанные в настоящем Контракте адреса электронной почты, факса, телефоны и иных средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны ежедневно и своевременно, добросовестно проверять новые сообщения, поступающие на предусмотренные Контрактом средства связи, а также обеспечить все зависящие от них меры по обеспечению безопасного их использования и своевременного получения сообщений. Все сообщения, направленные с указанных в Контракте средств связи, считаются направленными от имени и в интересах отправляющей Стороны даже в отсутствии электронной цифровой подписи и иных средств электронной защиты. Стороны несут ответственность и риск наступления негативных для них последствий в случае несанкционированного доступа к соответствующему аккаунту или номеру посторонними лицами. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

12.7. Стороны также несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

12.8. Положения пп. 12.1 – 12.7 раздела 12 не распространяется на случаи расторжения настоящего контракта по решению суда, одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

13.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

13.3.В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:

- нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней;

- установление факта проведения ликвидации Поставщика или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Заказчика, выданных Поставщику в целях надлежащего выполнения условий Контракта.

13.4. В случае изменения контактного адреса или реквизитов Сторон, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязана известить об этом другую Сторону путем направления письменного уведомления.

13.5. Рабочие и нерабочие дни определяются по пятидневной рабочей неделе в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № ___

от «___» __________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый Товар пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара.

Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Товар должен иметь сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также необходимые маркировки и инструкции на русском языке, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о замене некачественного Товара на Товар, соответствующий условиям о качестве.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара:

- должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы),

- должна быть недеформированной. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и/или техническими средствами за свой счет.

Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в соответствии с ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного Товара на Товар, соответствующий требованиям Контракта (устранение недостатков в Товаре) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. Замена Товара (устранение недостатков в Товаре) производятся Поставщиком без дополнительной оплаты.

- Посмотреть таблицу с данными

указывается в соответствии с ч.1 ст. 23, ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта. ↑

Для поставщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, следует указывать – НДС не предусмотрен ↑