Тендер - Поставка ополаскивающего средства для посудомоечной машины №266549088

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование.xls

ТЗ_docxxx

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Шт.

46

Руководитель контрактной службы

Заместитель главного врача по медицинской части Э.В. Савенок

Исполнитель:

Начальник отдела МТС Л.А. Зайцева

Проект_контрактаxx

КОНТРАКТ №__________

на поставку ополаскивающего средства для посудомоечной машины

г. Воронеж « » 2024 г.

БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мошурова Ивана Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующей на основании __________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

• Поставщик обязуется передать в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» ополаскивающее средство для посудомоечной машины (далее – Товар), указанные в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. ЗАКАЗЧИК обеспечивает оплату товаров в установленных настоящим контрактом порядке, форме и размере за счет средств: субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01202R▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКОСГУ 346; субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (паллиативная помощь взрослым) КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КОСГУ 346; субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КОСГУ 346; от приносящей доход деятельности КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КОСГУ 346.; средств обязательного медицинского страхования КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КОСГУ 346.

1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ____ руб. ____коп. (________ рублей ____ копеек), в том числе НДС __ % - ____ руб. ______ коп. (______________).

2.2. Цена контракта включает общую стоимость всех товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, уплате налогов и иных обязательных платежей, оплачиваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОСТАВЩИКУ за полное выполнение ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по поставке товаров.

В случае если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком).

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством.

2.4. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Товар поставляется в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д. 4 (далее - место доставки).

- срок поставки товара - с даты заключения Контракта по заявке заказчика.

3.2. Оплата поставленного товара производится по безналичному расчету после поставки товара и предоставления ПОСТАВЩИКОМ надлежаще оформленных документов для оплаты.

ЗАКАЗЧИК оплачивает товар в течение не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ акта приемки-передачи товара.

3.3. В случае изменения расчетного счета ПОСТАВЩИК обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на указанный в настоящем контракте счет ПОСТАВЩИКА, несет ПОСТАВЩИК.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПОСТАВЩИК обязан:

4.1.1. Передать товары ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.1.2. Поставить товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются ПОСТАВЩИКОМ собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.3. В день передачи товара передать ЗАКАЗЧИКУ оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (счетов), акта приема-передачи.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего - контракта.

4.1.5. Представить сведения о декларации соответствия и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие его качество, а также документ, подтверждающий страну происхождения товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них ЗАКАЗЧИКОМ. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет ПОСТАВЩИК.

4.1.7. По требованию ЗАКАЗЧИКА заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего контракта.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Оплатить поставленный товар в соответствии с настоящим контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.

Приемка товара осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поставки. По факту приемки товара составляется акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатью ПОСТАВЩИКА.

5.2. Моментом исполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи последней партии (если поставка товара осуществлялась поэтапно) товара ПОСТАВЩИКОМ.

Право собственности на товар переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки-передачи товара.

Заказчик в течение 5 дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.1 контракта, направляет Поставщику подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки.

5.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами ПОСТАВЩИКА или за его счет.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, паспорта качества, сведений о декларациях о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановления, не иметь дефектов.

6.3. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему - контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

8.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

В размере: 1000,00 руб.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

В размере 10% от цены контракта, определенной в п. 2.1. настоящего контракта, что составляет ____ руб. ____ коп.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

В размере 1000,00 рублей.

8.5. За просрочку исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Виновная СТОРОНА освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой СТОРОНЫ.

8.9. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе

произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и действует по «31» декабря 2024 г., а по расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями Сторон.

10.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим контрактом или самим уведомлением.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах имеющих равную юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №______ от ______.

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

Главный врач

_______________И.П. Мошуров ___________________ФИО

МП МП

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1(заявка) Реестровый номер Н

ЗАЯВКА на участие в малой закупке

Изучивизвещение о проведении малой закупки, мы,___________________________________ (сведения об участнике размещения заказанаименование, (для юридического лица),_____________________________________Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты), контактный телефон, электронный адрес, ИНН/КПП, ОКПО, ОКТМО, готовы осуществить услуги, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, характеристика оказываемых услуг:

_____________________________________________________________________________

2. Место оказания услуг (поставки товара): БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер»

3.Предлагаемая цена контракта:__________________________________________ (указать предлагаемую цену контракта цифрами и прописью, при их несовпадении учитывается сумма прописью), в том числе____________________________________________(рекомендуется указать сумму НДС, в случае его наличия или рекомендуется указать «НДС не облагается)

Мысогласны исполнить все условия и требования контракта и оказывать услуги (поставить товар) в соответствии с требованиями и условиями извещения № ИМЗ-___________________________.

Подпись уполномоченного лица __________

______________________________________________________ (Ф.И.О. с расшифровкой)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись уполномоченного лица __________

______________________________________________________ (Ф.И.О. с расшифровкой)

М.П.