Тендер - моющие средства №266516185

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_№_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

пгт. Арбаж « » февраля 2024 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение, «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Арбаж», далее КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Арбаж, в лице директора Докучаевой Ирины», именуемое в дальнейшем «Заказчик» действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар в количестве и c характеристиками согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - товар), в срок согласно п. 4.1. настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.
1.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, Арбажский р-он, пгт. Арбаж, ул.Советская, д.6
1.7. Настоящий Контракт финансируется за счет средств субъекта РФ «Кировская область» 2024г.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.2. Цена контракта составляет \ ( )
2.3. В цену товара включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Контракта.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Расчет за поставленный товар осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (УПД или акта сдачи-приемки) на данный товар, представленных Поставщиком счета (или счета-фактуры).
2.5. Сумма подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджетной системе Российской Федерации Заказчиком.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать передачу поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.1.2. Требовать передачи недостающего товара при недопоставке.
3.1.3. Отказаться от принятия товара, не соответствующего Приложению №1 к настоящему Контракту.
3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Проверить количество и качество принятого товара, о выявленных недостатках незамедлительно уведомить Поставщика.
3.2.2. Обеспечить приемку поставляемого по настоящему Контракту товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.3. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар Заказчику согласно п.4.1. настоящего Контракта.
3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок не более 10 рабочих дней произвести замену товара ненадлежащего качества, количества.
3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, замену.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД, акта сдачи-приемки товара).
Течение гарантийного срока на поставляемый товар прерывается на все время, на протяжении которого товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.
Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в течение 10 рабочих дней с момента получения. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику. Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик.
3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
3.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка товара: в течение 30 рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставщик вправе поставить товар досрочно.
4.2. Датой поставки является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (или акта сдачи-приемки товара).

Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 настоящего Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
- товарные накладные (УПД или акты сдачи-приемки товара) в двух экземплярах.
- счет (или счет-фактуру)
5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.
Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен настоящего Контракт, но не ставших победителями.
Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется Заказчиком течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1 настоящего Контракта), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1 настоящего Контракта) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
После проверки товара по количеству, проверяются технические и качественные характеристики товара, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к настоящему Контракту.
Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 настоящего Контракта.
5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.4.7. Обо всех нарушениях условий настоящего Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Контракта.
5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7 настоящего Контракта) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к настоящему Контракту.
5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».
5.5. Оформление результатов приемки осуществляется путем подписания Заказчиком товарной накладной (УПД или акта сдачи-приемки товара) в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком. В случае создания приемочной комиссии акт сдачи-приемки товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком в течение 5(пяти) рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной (УПД или акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000(одной тысячи) рублей 00 копеек, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042
Стороны договорились считать неисполнением или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, следующий случай:
- непредоставление каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) могут быть приняты.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента передачи ему товара, до передачи товара Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения несет продавец.

Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают настоящий Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, и не урегулированные путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, в том числе обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Прочие условия
10.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: 48900,00 руб.

.

- Посмотреть таблицу с данными