Тендер - Поставка средств дезинфекционных (Реестровый номер ЭА.32.2024) №266466337

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Требования к содержанию заявки (структ).docx
• Описание объекта закупки -поставка средств дезинфекционных.xlsx
• Проект контракта ЭА.32.2024 с ________________________ на поставку средств дезинфекционных.docx
• Обоснование НМ(Ц)К Поставка средств дезинфекционных.xlsx

Обоснование_НМ(Ц)К_Поставка_средств_дезинфекционных - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию_заявки_(структ) - Посмотреть таблицу с данными

Указанные информация и документы, предусмотренные настоящими пунктами, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляется (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой. ↑

Указанные документы, предусмотренные настоящими пунктами, включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. ↑

Проект_контракта_ЭА.32.2024_с__________________________на_поставку_средств_дезинфекционных

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ЭА.32.2024

Поставка средств дезинфекционных

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический кожно-венерологический диспансер», далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача Новикова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________, в лице ___ _________________________________________________, действующего на основании _______________________, далее именуем__ «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ________ _________________________________________ от «__» _______ 20__ года № ___________________ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить средства дезинфекционные (далее – Товар) в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Страна происхождения товара – ______.

1.4. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 117-А, склад Заказчика.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальная цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыреста девяносто пять тысяч триста девяносто пять) руб. 00 коп., в том числе НДС (___%) – ______ (__________________________________) руб. __ коп. / без НДС в связи с применением ______________________.

Сумма цен единиц поставляемого товара составляет: __________,__ рублей.

Формула цены:

где: – цена контракта по каждому виду медицинского изделия, предусмотренного Спецификацией;

t – виды медицинских изделий, предусмотренных Спецификацией (с 1по j);

где: Ц i – цена за 1 единицу измерения медицинского изделия на день отпуска товара, но не более цены за 1 единицу измерения медицинского изделия, предусмотренного Спецификацией;

V i – объем (количество) поставленных медицинских изделий по цене Ц i.

i – количество поставок каждого вида медицинского изделия за период действия контракта.

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – средства бюджетного учреждения (Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.; субсидия бюджетным и автономным учреждениям для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. и субсидия бюджетным и автономным учреждениям для оказания первичной медико-санитарной помощи, в части диагностики и лечения в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб., КОСГУ: 341)на 2024 год.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 3.3 настоящего Контракта.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренное Контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 117-А, склад Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика с указанием ассортимента и количества поставляемых товаров.

3.2. Поставщик за один день до осуществления поставки Товара в Место доставки направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

3.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством РФ;

б) Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

в) Счет для оплаты товара;

г) Счет-фактуру или иной УПД;

д) Документ, подтверждающий страну происхождения товара.

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами «в-д» (при наличии настоящего пункта).

3.3.1. Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Заказчику в срок два рабочих дня с момента поставки товара по контракту.

Обязанность Поставщика предоставить после приемки документы в установленный контрактом срок не имеет стоимостного выражения. За каждый факт непредоставления документов о приемке размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

3.4. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (приложение № _ к Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (приложение № _ к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.6. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.7. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Товара в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.8. Экспертиза Товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара на экспертизу.

3.9. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.8 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.9 Контракта.

3.11. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

3.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества.

4.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.5. Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Информация предоставляется не позднее 10 дней с момента заключения Поставщиком договора с соисполнителем.

4.1.6. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 10 процентов от цены Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты поставленного Товара согласно разделу 3 Контракта.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.3.1. В случае принятия Поставщиком предусмотренного пунктом 6.2.3. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

4.2.3.2. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.

4.2.3.3. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 6.2.3.2. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.2.3.4. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.2.3.3.Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.2.3.5. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.2. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта.

4.3.4. Разместить в единой информационной системе (на официальном сайте) информацию о непредоставлении Заказчику сведений обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4.4.3.1. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 6.4.3. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

4.4.3.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 6.4.3.1. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

4.4.3.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.4.3.2. Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.4.3.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.4.3.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4.5. В случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику заказного письма, направленного в соответствии с пунктом 6.4.3.1 настоящего Контракта, либо информации об отсутствии поставщика по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении 10 дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с пунктом 6.4.3.2 настоящего Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность сторон за нарушение условий настоящего Контракта предусмотрена постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 4–8 Правил № 1042):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
– 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;
– 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
– 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно);
б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
– 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;
– 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб.;
б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).

5.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере _ процентов стоимости указанных работ

5.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

5.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);
б) 5000 руб., если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

6. Качество Товара и гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту) и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

6.3. При обнаружении некачественного Товара в процессе его использования Заказчиком Заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках. По факту обнаружения некачественного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты извещения составляется Акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан заменить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта некачественный Товар на идентичный, соответствующий условиям настоящего Контракта, без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

6.4. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения этого уведомления.

6.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки нового Товара на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно.

6.6. В случае если Поставщик не предоставляет Заказчику подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках согласно условиям Контракта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты извещения Поставщика о выявленных недостатках и при этом не предоставляет мотивированного и обоснованного отказа от такого подписания, акт о выявленных Заказчиком недостатках считается подписанным Поставщиком и обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Контракту – наступившими.

6.7. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый. Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

6.8. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Контракта.

6.9. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

6.10. Гарантийный срок на Товар составляет ___________ и исчисляется с момента подписания документов, указанных в пункте 5.3 Контракта.

6.11. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

7. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

7.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

7.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию, или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или подтверждает свою добросовестность в соответствии с Положениями действующего законодательства (если для закупки установлены преимущества в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

7.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов от максимальной цены Контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сорок девять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 50 коп.

7.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

7.6. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

7.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 9.2 и 9.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.8. В случае надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в срок 30 рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Контракта.

7.10. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, но не менее чем в размере аванса, или информации, подтверждающей
добросовестность такого Поставщика.

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней).
При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.11. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Поставщиком, которым предложена цена Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, не допускается.

7.12. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в
случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация предоставляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракта на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 30 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, подлежат досудебному урегулированию, разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с даты получения.

9.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

Сторона, получившая уведомление, должна дать ответ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

9.3. При недостижении Сторонами согласия споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Омска.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их асть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

10.3. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.
Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу или факсу.

10.4. Любое действие, осуществление которого необходимо по настоящему Контракту, может быть совершено представителями Сторон, имеющими надлежащим образом оформленные доверенности.

11. Срок действия Контракта. Порядок расторжения Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания усиленной квалифицированной электронной подписью на официальном сайте ЕИС в сфере закупок и действует по 31 декабря 2024 года.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменения существенных условий настоящего Контракта при его исполнении допускаются в случаях, предусмотренных:
1) подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10 процентов. По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10 процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;
в) при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом;
2) возможностью заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.

11.4. Уведомление вступает в силу с момента его доставки адресату или в день вступления уведомления в силу в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11.5. Контракт может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ;
в) в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях, указанных в пунктах 2, 3 статьи 715, пункте 3 статьи 723 ГК и др.
Сторона принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчик также имеет право на расторжение Контракта в случае существенного нарушения условий настоящего Контракта.

11.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.7. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде. Стороны согласовывают, что в рамках исполнения настоящего Контракта надлежащими признаются уведомления и иные документы, в том числе направленные на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в пункте 13 настоящего Контракта.

12. Приложения

12.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 - Спецификация

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

* Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы включены в общую стоимость Контракта.

Таблица заполняется поставщиком при заключении контракта.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 16.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000005

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

644001, г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 117-А, склад Заказчика

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 5637.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

УЗ одновременно с размещением на электронной площадке подписанного проекта контракта, размещает документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96, с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением НГ, соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44, постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия НГ определяются в соответствии с требованиями ФЗ № 44 УЗ, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия НГ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой НГ, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44.Требования обеспечения исполнения контракта не применяются в случае:- заключения контракта с УЗ, который является казенным учреждением;- УЗ, с которым заключается контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, до заключения контракта предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким УЗ (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому УЗ неустоек (штрафов, пеней), сумма цен которых составляет не менее НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Омск банка России//УФК по Омской области г.Омск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки_-поставка_средств_дезинфекционных - Посмотреть таблицу с данными