Тендер - Средство для мытья посуды Форма выпуска Жидкость Для использования в посудомоечной машине Нет Для мытья детской посуды Нет №266322161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект мыло.zip
• Обоснование начальной (максимальной) цены чистящие.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 14.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000014

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Краснодарского края / Городские округа Краснодарского края / город-курорт Сочи / Населенные пункты, входящие в состав городского округа город-курорт Сочи / г Сочи, Краснодарский края, ПГТ Сириус, ул. Старошкольная д. 10 к.1

Срок поставки товара (календарных дней)

14

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 46550.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены проект мыло.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

Поставка хозяйственных товаров (жидкое мыло)

город Сочи «__»_____________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 7 города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края, в лице главного врача Оганян Людмилы Суреновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов протокола подведения итогов № ___ от «_____»________________2024 года заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить товар в номенклатуре, количестве, сроки и по цене, в соответствии с утвержденными Сторонами спецификацией (Приложение №1), техническим заданием (Приложение № 2) и условиями настоящего контракта в помещение Заказчика находящееся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПГТ. СИРИУС, УЛ СТАРОШКОЛЬНАЯ, Д. 10, К. 1, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить Поставщику стоимость поставленного товара в установленные настоящим контрактом сроки.
1.2. Товар поставляется по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1), техническом задании (Приложение № 2) на сумму, не превышающую цену контракта.
1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку товара собственными силами и средствами, либо силами и средствами третьих лиц в помещение Заказчика находящееся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПГТ. СИРИУС, УЛ СТАРОШКОЛЬНАЯ, Д. 10, К. 1
1.4 Идентификационный код закупки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
1.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет Краевого бюджета, средств ОМС.

Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Своевременно приступить к исполнению контракта.

2.1.2. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

2.1.3. Поставка товаров осуществлять в помещение Заказчика, расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПГТ. СИРИУС, УЛ СТАРОШКОЛЬНАЯ, Д. 10, К. 1, в количестве, согласно спецификации (приложение №1) и техническому заданию ( Приложение №2).

2.1.4. Доставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

2.1.5. За свой счет и своими силами обязан произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

2.1.6. Известить Заказчика о точном времени и дате передачи товаров Заказчику телефонограммой или по факсимильной связи, за трое суток до передачи товара Заказчику.

2.1.7. Поставить товары в номенклатуре, количестве, сроки, надлежащего качества и по цене, установленной настоящим контрактом.

2.1.8. Соблюдать надлежащие условия хранения товара до передачи Заказчику.

2.1.9. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу товара во время перевозки.

2.1.10. Гарантировать качество поставляемого товара, соответствующее действующим ГОСТам, СаНПинам Российской Федерации и иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также сертификатам соответствия. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются: сертификаты соответствия и качества, паспорта, и т.п.

2.1.11. За свой счет, не нарушая сроков, установленных контрактом, устранять недостатки товара и некомплектность, осуществлять допоставку (замену и т.д.) товара или его доукомплектование в срок, установленный настоящим контрактом.

2.1.12. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

2.1.13. Незамедлительно в письменной форме уведомлять Заказчика о случаях приостановках поставки товара.

2.1.14. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможностях наступления событий, препятствующих выполнению условий контракта и/или поставки товара в соответствии с условиями контракта.

2.1.15. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Поставщиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

2.1.16. Передать Заказчику по окончании поставки товара всю соответствующую документацию на поставленный товар, а так же документ, подтверждающий страну происхождения товара.

2.1.17. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, предусмотренные условиями настоящего контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Контролировать исполнение контракта.

2.2.3. Принять и оплатить товар в установленные настоящим контрактом сроки и в соответствии с условиями контракта.

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. По согласованию Заказчиком поставить товары, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим контрактом.

2.4.2. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями контракта.

2.4.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и/или убытков, причиненных по вине Поставщика.

3. Качество и срок годности товара

3.1. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и должен быть пригоден для целей, для которых товары такого вида (рода) обычно используются.

3.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, соответствующее обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товарам указанного вида (рода).

3.3. Подтверждением качества поставленных товаров со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и качества и другие документы, подтверждающие качество товара.

3.4. Срок устранения недостатков товаров, допоставка (замена и т.д.) товаров устанавливаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления к Поставщику соответствующей претензии Заказчика о необходимости устранения обнаруженных недостатков товаров, допоставка (замена и т.д.) товара.

3.5. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода).

Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать: наименование товара, наименование изготовителя товара, юридический адрес изготовителя товара, дату выпуска товара и т.д.

3.6. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество, на данный вид товара. Поставщик гарантирует Заказчику качественные характеристики товара в течение всего срока годности товара, установленного действующим законодательством Российской Федерации. Остаточный срок годности товара на дату поставки товара Заказчику должен составлять не менее одного года с даты приемки товара заказчиком.

3.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны Заказчика.

3.8. В том случае, если Поставщик не устранит недостатки товара в установленные контрактом сроки, Поставщик возмещает Заказчику стоимость поставленного некачественного товара в размере 100 (ста) процентов его стоимости по контракту.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик производит поставку товара партиями, в количестве и в сроки, в соответствии с условиями контракта в течение 14 календарных дней.

4.2. Поставщик производит поставку и подъем товара на этаж в помещение Заказчика находящееся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПГТ. СИРИУС, УЛ СТАРОШКОЛЬНАЯ, Д. 10, К. 1 своими силами и за свой счет.

4.3 Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

По результатам поставленного товара не позднее дня поставки Поставщик формирует с использованием единой информационной системы документ по приемке в электронной форме.

Поставщик в срок, установленный пунктом 4.4 формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленной электронной подписью) лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара);

б) наименование поставленного товара;

е) иную информацию (с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ);

4.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты следующей за днем поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

в) Датой поступления Поствщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.6. В случае получения в соответствии с пунктом 4.6 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику исправленный документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

48. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.9. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.10. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в порядке и в сроки, указанные в пункте 4.6 Контракта.

4.11. В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено исполнителем.

4.12. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с даты заявления о них Заказчиком.

5. Цена контракта и порядок расчетов

5.1. Цена контракта составляет _____ ( __________) рублей, ______копеек. В том числе НДС ____ (_____) руб___ коп. Если НДС не облагается, указать основание. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.2. Цена контракта, указанная в пункте 5.1. настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

5.3. Указанная в пункте 5.1. настоящего контракта цена контракта включает в себя все накладные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

5.4. Заказчик перечисляет на счет Поставщика денежные средства за соответствующую партию товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней после приемки.

5.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.6. Оплата товара считается произведенной в день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.7. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются в безналичной форме в рублях путем перечисления на расчетный счет Поставщика.

5.8. В случае если Поставщиком поставлен товар не соответствующий условиям контракта, а так же иным установленным государственным стандартам Заказчик не оплачивает такой товар.

5.9. Поставщик доставляет Заказчику оригиналы счетов (счетов-фактур) заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

6. Срок действия контракта

6.1. Настоящий контракт по результатам проведенного аукциона в электронной форме, в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами контракта электронной цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика, Поставщика, обмен подписанным контрактом в электронной форме между Заказчиком и Поставщиком осуществляется посредством электронной площадки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом дополнительные документы, сопровождающие контракт (счета, акт приема-передачи товара и т.п.), оформляются Сторонами путем подписания на бумажном носителе.

6.2. Срок действия контракта устанавливается с даты заключения контракта, согласно пункта 6.1. контракта и действует в течение 60 календарных дней

6.3. Контракт может быть прекращен исполнением и ранее установленного контрактом срока действия контракта.

6.4. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.

7. Ответственность Сторон

7.1 Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

7. 2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.9 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ (услуг) ненадлежащего качества, а если работы (услуги) оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

7.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.13. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.

К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

8.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 2 (двух) календарных дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

9. Прекращение контракта и порядок расторжения контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

9.2. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

9.3. При исполнении Контракта допускается изменение его существенных условий в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара;

- по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством с учетом положений Федерального закона о контрактной системе. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке, установленном пунктом 11.1. настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.3. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такой претензии.

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на положения действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Изменение условий настоящего контракта, осуществляется в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и по письменному соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта. При этом, допускается изменение по соглашению Сторон срока исполнения контракта, цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактом.

11.2. Заявки, претензии и уведомления, связанные с исполнением настоящего контракта, даются в письменной форме и отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в контракте, заявки, претензии и уведомления считаются полученными в день получения телексного, электронного или факсимильного сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном порядке.

11.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются положениями настоящего контракта и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Поставщика, указанных в настоящем контракте, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик. В случае несоблюдения настоящего пункта контракта сторона считается надлежащим образом уведомленной при направлении уведомления или претензии по адресу, указанному в контракте.

11.7. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года и заключается Сторонами в простой письменной форме, скрепляется подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика, Поставщика.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № ___ от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: ГБУЗ «ГБ № 7 г. Сочи» МЗ КК

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 контракту № ___ от «___» _________ 2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_начальной_(максимальной)_цены_чистящие - Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронный_документ,_полученный_из_внешней_системы Roseltorg

Wingdings;Wingdings 2;Wingdings 3;Arial Narrow;Futura Medium;Tahoma;oesuserscolors

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Определение поставщика осуществляет: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Наименование объекта закупки:Закупка товаров (20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство для мытья посуды)

2. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

3. Извещение о проведении настоящей закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и проект контракта были размещены «14» февраля 2024 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:http://zakupki.gov.ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:http://roseltorg.ru.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроводилась 15.02.2024.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

8. 3аключение контракта осуществляется с Индивидуальный предприниматель Жадовская Нина Арутюновна, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть260, предложившим цену контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб, в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ

9. Настоящий протокол будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:http://roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:http://zakupki.gov.ru. Уполномоченный орган: ___________/________________/