Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №266179023

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Уральская, д 48/1
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.02.2024 по 14.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:13.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Приложение_3_к_документации_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_2_к_документации_Проект_договора

Приложение №2 к документации

ПРОЕКТ договора

Договор №

на поставку товара

«___» апреля 2024 г.

ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Магнитогорск», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Хрусталевой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании пункта 17.6 «Положения о закупке для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №2 г. Магнитогорск», с номером заказа ______________, в электронной форме размещенный на сайте msp-shop.rts-tender.ru., по результатом проведенной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (протокол № ____________ от ____ 2024), о нижеследующем;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку товара (включая отгрузку (передачу), разгрузку, далее также — поставка), являющегося объектом закупки, и передать его согласно условиям договора, Спецификации -приложение №1 к договору, которое является неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный объект закупки.

1.2 Объект закупки должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств

1.4. Доставка товара осуществляется силами и/или средствами Поставщика. Место доставки (отгрузки) передачи товара: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская 48/1 (склад)

1.5. Срок поставки товара (включая, отгрузку (передачу): со дня заключения договора до 05 марта 2024 г (включительно)

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет _______________________________, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

2.2. Источник финансирования: ОМС в сумме ___________ рублей, внебюджетные средства в сумме _________ рублей

2.3. Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для исполнения договора, в том числе: стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки) товара, транспортные расходы, в том числе расходы на доставку товара до места поставки (отгрузки), погрузку-разгрузку, установку, сборку и складирование товара на складе заказчика, командировочные расходы; обучение сотрудников Заказчика, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора

2.4. В случае если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором. При нарушении Поставщиком срока исполнения обязательств заказчик утрачивает интерес к договору.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору в любое время действия договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре.

3.1.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств по договору принимать и оплачивать объект закупки в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.6. По соглашению с Поставщиком изменять существенные условия договора в случаях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия результатов, предусмотренных договором, требованиям, установленным договором.

3.1.8. Осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества.

3.1.9. Создавать приемочную комиссию для приемки объекта закупки .

3.1.10. Не принимать и не оплачивать объект закупки в случаях, установленных договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Фиксировать в двухстороннем акте Поставщика и заказчика наличие несоответствий и сроки их устранения.

3.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

3.1.13. Отказываться от приемки некачественного объекта закупки и требовать замены объекта закупки или безвозмездного устранения несоответствий.

3.1.14. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для выполнения Поставщиком своих обязательств.

3.2.2. Оказывать содействие Поставщику в выполнении его обязательств в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, соблюдением порядка и сроков выполнения Поставщиком обязательств, качеством используемых Поставщиком средств и материалов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Обеспечивать приемку результата выполненных обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Приостанавливать приемку объекта закупки и вызывать представителя Поставщика для продолжения приемки и/или составления двустороннего акта о несоответствии согласно условиям и требованиям договора.

Уведомлять Поставщика о несоответствиях объекта закупки условиям договора, обнаруженных в ходе его исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких несоответствий.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке несоответствий результата выполненных обязательств условиям договора фиксировать в документах о приемке эти несоответствия либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.7. Уведомлять Поставщика в разумный срок об обнаружении после приемки результата выполненных обязательств отступлений от условий договора или иных несоответствий, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком.

3.2.8. Оплачивать объект закупки надлежащего качества в порядке и форме, установленных договором.

3.2.9. В установленных договором и законодательством Российской Федерации случаях проводить экспертизу для проверки соответствия объекта закупки требованиям, установленным договором.

3.2.10. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

3.3. Права Поставщика:

3.3.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств.

3.3.2. Требовать от заказчика приемки объекта закупки, в соответствии с условиями договора.

3.3.3. Требовать от заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Поставщиком своих обязательств. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно объекта закупки в рамках договора.

3.3.4. Требовать от заказчика содействия в выполнении Поставщиком его обязательств в объеме и на условиях, установленных договором.

3.3.5. Досрочно исполнять обязательства по договору либо восполнять недопоставленное количество товаров в следующем периоде или периодах лишь при наличии согласия заказчика с представлением для осуществления приемки отчетной документации в порядке и на условиях, установленных договором.

3.3.6. Требовать своевременного подписания заказчиком документов о приемке выполненных по договору обязательств на основании документов, установленных договором и подтверждающих исполнение обязательств надлежащим образом.

3.3.7. Требовать своевременной оплаты в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с подписанными заказчиком документами о приемке.

3.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, установленных договором.

3.3.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. По согласованию с заказчиком поставщик вправе предоставлять объект закупки, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

3.3.11. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.4. Обязанности Поставщика:

3.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представлять заказчику определенные договором результаты исполнения обязательств и документы, подтверждающие их исполнение.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результата исполнения обязательств требованиям договора, стандартов и норм качества и безопасности, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации и регламентирующих порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

3.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) результата исполнения обязательств до его приемки заказчиком.

3.4.4. Незамедлительно и достоверно информировать заказчика о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.5. Информировать заказчика об отсутствии возможности Поставщика выполнить свои обязательства, установленные договором, а так же обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных условиями договора и возникших в период его действия, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие в связи с этим последствия.

3.4.6. Предоставлять заказчику результаты, предусмотренные договором, к строго определенному договором сроку. При нарушении Поставщиком срока исполнения обязательств заказчик утрачивает интерес к договору. Если вследствие просрочки Поставщиком исполнение утратило интерес для заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (ч.2 ст.405, п. 5 ст. 454, п. 2 ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

3.4.7. Обеспечивать своими силами и за свой счет устранение несоответствий результата исполнения обязательств условиям договора, выявленных при приемке или в течение гарантийного срока.

3.4.8. Согласовывать с заказчиком время и дату отгрузки и приемки товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня отгрузки и приемки товара в адрес заказчика.

3.4.9. Поставщик обязан одновременно с передачей объекта закупки и/или по требованию заказчика представлять информацию и документы, относящиеся к предмету договора, и создавать условия заказчику для проверки выполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе представлять следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств:

• сертификаты (декларации) соответствия или их копии (заверенные в установленном порядке Поставщиком);
• товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в трех экземплярах);
• счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ; представленных оригиналов документов (в двух экземплярах) или через систему электронного документооборота Контур Диадок;
• в случае если по условиям договора существуют более одного источника финансирования, Поставщик обязан оформить документы о приемке (счетов, счетов-фактур (для плательщиков НДС), товарную накладную и др. ) отдельно по источникам согласно Приложению 1 к настоящему договору.

3.4.10. Выполнять иные обязательства, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушениям убытки.

4.3. Ответственность Заказчика:

4.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

4.4. Ответственность Поставщика:

4.4.1 В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной сотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.

4.4.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и составляет фиксированную сумму 10% от цены договора. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа.

4.4.3 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.5. Заказчик вправе вычитать из цены договора в виде неустойки сумму пени, подлежащую взысканию руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ № 1394 от 19.06.2012 г., № 2241/12 от 10.07.2012 г.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации после выполнения Поставщиком всех обязательств по договору в течение 7 (семи) рабочих дней от даты подписания сторонами документов о приемке, на основании выставленных счетов, счетов-фактур (для плательщиков НДС), накладных, представленных оригиналов документов или через систему электронного документооборота Контур Диадок, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

5.2. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета заказчика.

6. КАЧЕСТВО

6.1. Качество и безопасность объекта закупки должны соответствовать условиям и требованиям договора, стандартам, нормам и правилам, эксплуатационно-техническим и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации и регламентирующим порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

6.2. При поставке товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки (отгрузки) и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, предъявляемыми к поставляемому объекту закупки.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара, определенных нормативной документацией на товар и инструкцией по применению. Маркировка товара должна соответствовать нормативным и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации, и условиям договора.

6.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его несоответствия не были оговорены Поставщиком, заказчик по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения несоответствий товара;

- возмещения расходов на устранение несоответствий товара.

6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых несоответствий, несоответствий, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных несоответствий) заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Перечисленные требования не применяются в случае, когда Поставщик, получивший уведомление заказчика о несоответствиях поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

6.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи заказчику.

6.6. В случае выявления несоответствий объекта закупки условиям договора в период действия гарантийного срока заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика посредством направления факсограммы, телеграммы или письма, в том числе по электронной почте (с обязательным подтверждением о получении) по указанным в договоре реквизитам Поставщика. Для составления акта о несоответствиях и в целях устранения указанных несоответствий Поставщик обязан направить и обеспечить прибытие в адрес заказчика уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.

Полномочия представителя подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, доверенности либо иного надлежащим образом оформленного и заверенного документа, определяющего соответствующие полномочия.

6.7. Акт о несоответствиях подписывается представителями сторон (в случае создания комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается заказчиком) не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления срока прибытия представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика от подписания акта о несоответствиях или неявки представителя Поставщика в указанный срок заказчик (в случае создания комиссии - все члены комиссии) оформляет акт о несоответствиях с указанием причины его составления без участия представителя Поставщика. В этом случае к акту обязательно прилагается копия уведомления о вызове представителя Поставщика, а в случае отказа Поставщиком направить и обеспечить прибытие своего представителя - копия уведомления об отказе.

Акт о несоответствиях утверждается заказчиком и является документом, обязательным для всех сторон. Акты о несоответствиях, составленные в порядке, установленном настоящим пунктом, в одном экземпляре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления направляются Поставщику. Один экземпляр остается у заказчика.

6.8. Устранение несоответствий объекта закупки условиям договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления акта о несоответствиях в порядке, установленном настоящим договором. В случае невозможности устранить несоответствия в указанный срок Поставщик обязан вернуть заказчику уплаченные за объект закупки денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования.

6.8. Устранение несоответствий и возврат товара ненадлежащего качества осуществляются силами и/или средствами Поставщика.

6.9. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, срок гарантии более 12 мес.

6.10. Остаточный срок годности товара составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта (документа) приемки (приема-сдачи) товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

7.1. Приемка объекта закупки осуществляется в ходе передачи заказчику объекта закупки в месте поставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие требованиям, установленным условиями договора;

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар;

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

- проверку комплектности и целостности товара.

7.2. Приемка объекта закупки осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению за счет средств заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что результаты, предусмотренные договором, не соответствуют условиям и требованиям договора, расходы по проведению экспертизы таких результатов несет Поставщик. В случае несогласия Поставщика с результатами указанной экспертизы, проведенной заказчиком, Поставщик вправе произвести за свой счёт дополнительную экспертизу.

7.5. Заказчик вправе осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества. В случае обнаружения при осуществлении выборочной проверки несоответствия качества товара (части товара) требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку (отдельный этап исполнения договора).

7.6. Приемка объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора) осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня передачи объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора), а так же после получения от Поставщика документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.7. В случае выявления при приемке объекта закупки несоответствий условиям договора заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки объекта закупки и/или составления двустороннего акта о несоответствии в порядке, установленном договором.

7.8. После устранения несоответствий, послуживших основанием для отказа от подписания документов о приемке, заказчик подписывает документы о приемке в порядке и сроки, предусмотренные договором.

7.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, в результате которого заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, в том числе в случаях:

- отказа Поставщика передать заказчику товар (п. 1 ст. 456, п. 1 ст. 463 ГК РФ);

- когда Поставщик в назначенный заказчиком срок не передает или отказывается передать относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он обязан передать одновременно с передачей товара в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями договора (п. 2 ст. 456, ст. 464 ГК РФ);

- передачи Поставщиком заказчику в нарушение условий договора меньшего количества товара, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ);

- передачи Поставщикелем предусмотренных договором товаров в ассортименте, не соответствующем условиям договора (п. 1 ст. 468 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества или существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475, п. 1 ст. 518, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- поставки товаров с нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности и невыполнении в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480, п. 1 ст. 519, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 1 ст. 482 ГК РФ);

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

7.10. Отгрузка и приемка товара осуществляется в соответствии с условиями договора.

Время и дату отгрузки и приемки объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора) заказчик и Поставщик согласовывают не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня такой отгрузки и приемки.

Отгрузка и приемка товара (партии товара) осуществляется в следующем режиме: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу - с 8:00 до 14:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00 (местного времени).

7.11. Обязанность Поставщика передать объект закупки заказчику считается выполненной в момент вручения заказчику объекта закупки надлежащего качества в количестве согласно условиям договора одновременно с передачей его принадлежностей, а также относящихся к нему документов, предусмотренных договором и после подписания заказчиком документов о приемке.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, разрешаются путем переговоров сторон.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по договору подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области стороны применяют меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме. После получения претензии сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

9.1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены условиями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупках.

9.2. Изменение суммы договора при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема, качества объекта закупки и иных условий договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена договором, в размере не более 10 % от цены договора.

9.3. Заказчик вправе при заключении и исполнении договора по согласованию с участником, с которым заключен договор увеличить (уменьшить) количество поставляемого товара, объем работы (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) или услуги, цену закупаемой продукции или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки.

Цена единицы товара, работы или услуги в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, объем работы, услуги, установленным в документации о закупках.

9.4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

9.5. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

1) если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

2) если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

3) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

9.6. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.7. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

9.8. При исполнении договора, по согласованию сторон, допускается выполнение Поставщиком обязательств, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.9. Не допускается замена страны происхождения товаров при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». При исполнении договора допускается замена страны происхождения товаров, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

10.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.3. Односторонний отказ заказчика от договора (исполнения договора) полностью или частично допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе в случаях, в которых заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки (п. 2 ст. 310, ст. 450.1, п. 5 ст. 454 ГК РФ).

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) объект закупки не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) объекту закупки, или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии объекта закупки таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Поставщика (п. 2 ст. 310, ст. 450.1, п. 5 ст. 454 ГК РФ).

10.5. Заказчиком предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор считается заключенным со дня заключения договора лицами, имеющими право действовать от имени заказчика и от имени участника (победителя, Поставщика).

11.2. Настоящий договор действует со дня заключения договора и действует до полного выполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством, к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме или подписаны электронными подписями, соответствующими нормам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в т.ч. через систему электронного документооборота Контур Диадок, а также через иную систему электронного документооборота, согласованную Сторонами. Стороны вправе подписывать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи способом, предусмотренным настоящим Договором, также иные документы, формируемые в процессе исполнения настоящего Договора, в т.ч. товарные накладные, универсальные передаточные документы, счет-фактуры, акты, письма и иные документы.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам (в том числе пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт и т.п.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах с течение трех календарных дней. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12.3. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку

№_____ от «__» _______2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора (прописью): ___________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиприложение_1_к_документации_Спецификация_(17) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №1

к запросу котировок

в электронной форме

Спецификация

Предложение участника закупки (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных и/или неоднозначных предложений, характеристик поставляемого товара с диапазонами значений, слов «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», «не менее», «не более», символов «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных), за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на поставляемый товар либо это показатель, который не изменяется.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать требованиям заказчика к наименованию товара, составу, характеристикам, указанным в спецификации.

Если участником закупки предложен товар с меньшим количеством единиц измерения (шт. и т.п.), чем указано в спецификации, то итоговое количество предлагаемого к поставке товара, должно соответствовать количеству, которое требуется заказчику (без нарушения целостности упаковки товара).

Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЗМО_МСП - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства,

в соответствии с п.17.6 раздела 17 Положения о закупке Заказчика.

Поставка дезинфицирующих средств

Адрес сайта в сети Интернет оператора электронной площадкиРТС-тендер

Электронная закупка среди МСП: msp-shop.rts-tender.ru

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Городская больница № 2 г. Магнитогорск»

г. Магнитогорск

2024 год.

1. Сведения об электронной закупке среди МСП:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

ЗАЯВКА

1. Изучив документацию настоящей закупки на

Поставку дезинфицирующих средств

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(наименование и ИНН Участника (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О. (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документации о проведении закупки в электронной форме и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении закупки на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: - Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора __________________ (____________________________) рублей, с НДС или (НДС не облагается).

Остаточный срок годности товара составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта (документа) приемки (приема-сдачи) товара.

Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для исполнения договора, в том числе: стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки) товара, транспортные расходы, в том числе расходы на доставку товара до места поставки (отгрузки), погрузку-разгрузку и складирование товара на складе заказчика, командировочные расходы; обучение сотрудников Заказчика, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем всем обязательным требованиям к участникам закупки, в соответствии с извещением закупки. 4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, предусмотренное законодательством Российской Федерации, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения. 5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений. Руководитель (уполномоченное лицо) участника Дата (подпись) / ФИО / мп

1.Анкета участника закупки

ОБРАЗЕЦ:

- Посмотреть таблицу с данными