Тендер - Поставка бытовой химии №266113161

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):г Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д 70Б
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.02.2024 по 13.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№4._Проект_Договора

Приложение № 4

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______

на поставку бытовой химии

г. Иркутск «___»_________ 2024 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в целях обеспечения нужд учреждения с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании проведения закупки в электронном магазине, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол № _________ от __________, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка бытовой химии (далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б (1 этаж, склад). Заказчик обязуется принять товар и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_____) рублей ___копеек и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если поставщик является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.2. Оплата за товар производится Заказчиком по факту поставки товара (партии) в склад Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной и счета-фактуры/УПД, на основании предоставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Источник финансирования:

- средства от приносящей доход деятельности.

2.4. Изменение существенных условий Договора, не допускается.

3. Качество товара и упаковка

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока годности указанного производителем.

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара

4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента подписания настоящего Договора по заявке Заказчика, но не позднее 29.02.2025 г. Количество товара определяется Заказчиком самостоятельно, исходя из существующей потребности на момент подачи заявки. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки 30 (тридцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.

Заявка на поставку партии товара отправляется Поставщику в виде электронного документа с официальной электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика__________.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом).

4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет погрузо-разгрузочные работы в складе Заказчика.

4.4. При доставке товара по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком выявленных недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.

4.6. По окончании приемки товара Стороны подписывают товарную накладную/УПД. Подписание Заказчиком товарной накладной/УПД означает проведение проверки, предусмотренной п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком товарной накладной лежит на Поставщике.

5. Обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. настоящего Договора.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки в порядке и срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять товар в соответствии с п.п.4.4. – 4.6. настоящего Договора .

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора.

5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п. 4.1. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства.

Заказчик оплачивает фактически поставленные товары только после перечисления Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку исполнения обязательств, установленных п. 5.1. договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

9. Обеспечение исполнения договора

В договоре указывается один из вариантов.

9.1. Вариант I. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

Заказчиком в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, и предложенная в заявке участника закупки цена не снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦД.

9.2. Вариант II. В случае если по результатам запроса котировок в электронной форме цена договора, предложенная победителем, участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме, а в случае если извещением об осуществлении такого запроса котировок в электронной форме обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора, что составляет ‑ _______________ (__________) рублей _____ копеек.

9.2.1. Исполнение настоящего Договора, обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. (Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно).

9.2.2. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора составляет 10 (десять) рабочих дней после окончания исполнения договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств штрафные санкции, пени и иные виды материальной ответственности Поставщика могут быть удержаны Заказчиком за счет средств обеспечения, внесённого денежными средствами.

9.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Настоящему Договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.2.4. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

• При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.5.Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения настоящего Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

12.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

12.4. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупках.

12.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

-Приложение № 1: Спецификация

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору на поставку бытовой химии

№ ____________ от «___» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИСП № 1»

________________ А. В. Литвинцев

________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о ПРОВЕДЕНИИ закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ ЭМ-03/2024 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на поставку бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Иркутск, 2024 г.

Настоящее извещение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденным протоколом Наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», от 13.12.2023 г. № 9, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок «21» декабря 2023 г. (далее – Положение о закупках).

Закупка в электронном магазине проводится в случае, если проведение конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, нецелесообразно или невозможно ввиду сроков проведения таких закупок либо срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика. Также закупка в электронном магазине может проводиться в случае, если у Заказчика существует потребность в закупке конкретного товара (конкретного товарного знака, марки, модели, производителя) или товара конкретной страны происхождения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Предмет договора: поставка бытовой химии

Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода – изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на торговых точках и предоставляемыми по первому требованию Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 70б (1 этаж склад).

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется с момента подписания настоящего Договора не позднее 29.02.2025 г. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.

Комплект поставки:

а) документы, удостоверяющие качество Товара на русском языке (сертификаты соответствия ГОСТ Р, иные документы о качестве, установленные для данного вида товара либо надлежащим образом заверенные их копии);

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Заказчика).

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественный Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) Товара, дату выпуска и срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

Качество поставляемого Товара на момент поставки должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, установленных для данного вида Товара и подтверждаться документом о качестве, установленным для данного вида Товара в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом (организацией). Остаточный срок годности Товара на момент поставки каждой партии должен быть не менее 80 % от срока годности, указанного производителем.

Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (ГОСТ (ТУ), регистрационное удостоверение).

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Получателей.

Наименование Товара и дата изготовления, указанная на упаковке товара, должно соответствовать наименованию и дате изготовления вложения. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшие в использовании, не выставочный образец.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

Приложение № 2

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)»

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения ценовых предложений разных Поставщиков на поставку бытовой химии для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1».

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», главой 9 «Порядок определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) (НМЦДрын) определяем по формуле:

где :

НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен, определяем по формуле:

, где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений, используемых в расчете.

НМЦД:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,14 руб., в том числе НДС

Приложение № 3

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая ЦЕНА ДОГОВОРА составляет – __________ (___________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___________ (______________) рублей _______копеек/без НДС.

Заявленная нами цена включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если поставщик является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

–Для юридических лиц:

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о персональных данных) согласий всех упомянутых в «Анкете участника закупки» собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором), а также на раскрытие заказчиком сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

–Для физических лиц:

Настоящим даю свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. В случае признания нас победителем в закупке, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения закупки в электронном магазине и условиями нашей заявки на участие в закупке, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в закупке в электронном магазине и до подписания договора.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в закупке до заключения договора.

_______________________ _______________________/___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ФОРМА № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Анкета участника закупки в электронном магазине

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

____________ _______________________

(должность) МП (подпись)

____________________________________________________________________________________________

ФОРМА № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

Декларация соответствия участника

ЗАКУПКИ в ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

на___________________________________________________________________________

наименование закупки

Настоящим подтверждаем, что__________________ (наименование организации - Участника закупки) :

1) соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) в отношении участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291-1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) не привлекался участник закупки к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях(«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

8) отсутствует информация об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

«___» ___________2024 г.

____________ _______________________

(должность) МП (подпись)

____________________________________________________________________________________

ФОРМА № 4

для физических лиц

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛНЫХ ДАННЫХ

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника закупки)

__________________________________________________________________________________________

(вид документа)

выдан ________ ____________________________________________________________________________,

(кем и когда)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях исполнения Оператором нормативных и законодательных актов Российской Федерации в рамках проведения закупок в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество (при наличии);
• паспортные данные;
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес размещения офиса;
• биометрические данные (подпись, в т.ч. электронная цифровая подпись с сертификатом ключа подписи);
• прочие (в т.ч. ИНН, ОГРНИП, дата постановки на учет в налоговом органе).

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«___» _______ 2024 г. __________________ ___________________________

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___» _______ 2024 г. _______________ /__________________/

_____________________________________________________________________________________

Заявка и все документы в составе заявки подписаны квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи.