Тендер - Поставка моющих и дезинфицирующих средств №266075507

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_моющие_2024.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):429541, Чувашская Республика Чувашия, Моргаушский р-н, д Шомиково, ул Лесная д. 56
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.02.2024 по 14.02.2024Место предоставления документации:https://kim.tektorg.ru/Порядок предоставления документации:В соответствии с Приложением №3 «Проект договора». Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем безналичного расчета не более семи рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке по договору. Авансирование не предусмотрено.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговДата подведения итогов:14.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА

Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд

БУ «Шомиковский дом-интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: 1. Приложение N 1 «Описание объекта закупки»; 2. Приложение N 2 «Обоснование НМЦ»; 3. Приложение N 3 «Проект контракта (договора)».

Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку моющих и дезинфицирующих средств для нужд бюджетного учреждения Чувашской Республики

«Шомиковский дом-интернат»

1. Общая информация о заказчике

Заказчик: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шомиковский дом-интернат».

Местонахождение: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Шомиково, ул. Лесная, д.56

2. Общая информация о закупке

Полное наименование объекта закупки: Поставка моющих и дезинфицирующих средств для нужд бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шомиковский дом-интернат».

Предмет поставки: Моющие и дезинфицирующие средства.

Место поставки: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 56.

Сроки поставки: в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта.

Условия поставки: Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Требования к качеству товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ к данному виду Товара и сопровождаться документами, подтверждающими качество на каждое наименование.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, у которого не была осуществлена замена составных частей, веществ, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик при поставке совместно с товаром передает Заказчику всю техническую сопроводительную документацию на Товар (включая копию регистрационного удостоверения, сертификаты качества).

На дезинфицирующие средства должны быть предоставлены сертификаты соответствия и инструкция по применению.

При поставке Товара на него устанавливается гарантийный срок и срок службы (при наличии), который исчисляется исходя из сроков, установленных в технической документации к изделию и товаросопроводительной документации. В случае, если на поставляемый Товар устанавливается срок годности, остаточный срок должен быть не менее 70% от общего срока годности. По соглашению сторон остаточный срок годности поставляемого Товара может быть изменен.

Функциональные характеристики (потребительские свойства) определены сертификатами и декларациями соответствия.

Поставщик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке, и хранении в складском помещении.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Расчет произведен на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (триста тринадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Дата произведения расчета: 09.02.2024 г.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

Приложение №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на поставку моющих и дезинфицирующих средств для нужд БУ «Шомиковский дом-интернат»

д. Шомиково «___» __________ 2023 г.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шомиковский дом-интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черновой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением регламентирующем правила закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц для нужд бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шомиковский дом-интернат», и на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в ценовом запросе _____________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке моющих и дезинфицирующих средств для нужд БУ «Шомиковский дом-интернат» (далее – Товар) в полном соответствии с Техническим заданием (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение N 2 к Договору).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________________ (______________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС __% _______ руб.___ коп. (в случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС __%_______ руб.___ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС.).

Оплачивается Заказчиком за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем безналичного расчета не более семи рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке по договору. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Заказчик в одностороннем порядке может провести проверку Товара по качеству, в случае поставки Товара ненадлежащего качества все расходы по проверке Товара по качеству возмещаются Поставщиком.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных о передаче Товара Заказчику.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

3.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.

3.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества на условиях настоящего Договора.

3.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

3.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

3.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

3.3.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

3.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора.

3.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

3.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 дней с момента их возникновения.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Порядок поставки и приема Товара

4.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору: Поставка осуществляется в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу: Россия, Чувашская Республика, Моргаушский район, д.Шомиково, ул.Лесная, д.56.

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком.

4.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи Товара подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, также обеспечение гарантийных обязательств (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) при наличии условий по настоящему Договору.

4.7. Заказчик должен принять Товар и проверить его по качеству - в течении 10 (десяти) рабочих дней.

4.8. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

4.9. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

- поставки Товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара условиям данного Договора и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества и не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком;

- замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

4.11. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

4.12. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.

4.13. В случае не допоставки Товара Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.14. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, при обнаружении недостатков.

4.15. По итогам приемки Товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, и других характеристик Товара (и сопутствующих услуг) Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней акт приемки-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5. Гарантия качества Товара и обеспечение гарантийных обязательств

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если на поставляемый Товар устанавливается срок годности, остаточный срок должен быть не менее 70% от общего срока годности. Упаковка и маркировка товаров должна соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил.

5.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

5.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

5.4. Поставщик в течение 10 (десяти) дней обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае нарушения срока поставки, установленного п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение, расторжение Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

8.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) допускается в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.3. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- при существенном нарушении Договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

8.4. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором предоставлено право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором.

8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 2 дня, Покупатель вправе потребовать расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

10.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 10.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

10.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются путем направления почтового отправления (письма) с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Сторон, или путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон, или нарочно по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Способ направления уведомления Сторона выбирает самостоятельно. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки, в случае вручения уведомлений нарочно, уведомления считаются полученными в день фактического получения, подтвержденного отметкой Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

11.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

12. Перечень приложений

12.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 – Спецификация на поставку товара.

13. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____

от «_____» ____________ 2023 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №_____

от «_____» ____________ 2023 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными