Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №266053392

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
КОНТРАКТ_№_____дезсредства_от____________

КОНТРАКТ № _________

на поставку дезинфицирующих средств

с. Верховонданка «__» _____ 2024 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Г.С. Плюснина с. Верховонданка Даровского района» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бересневой Влады Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ___________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт составлен в соответствии с действующим законодательством и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок осуществлять поставку дезинфицирующих средств - (далее – Товар), в необходимом количестве по заявке Заказчика, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара на условиях настоящего контракта.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки с целью обеспечения сохранения их качества.

1.4. Срок и место поставки Товара – с момента заключения контракта до 29 февраля 2024 года по заявке Заказчика по адресу Кировская обл., Даровской район, с. Верховонданка, ул. Набережная, 7а возможен самовывоз Товара.

Поставка товара осуществляется самовывозом из города Кирова с согласованного с Поставщиком адресом.

1.5. Ассортимент, количество товара и сроки поставки определяются в заявках Заказчика.

1.6. Заказчик может вносить изменения в поданные заявки или составлять дополнительные заявки, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Ассортимент и количество товара корректируются заявками в зависимости от количества детей, посещающих образовательное учреждение.

2. Цена Контракта и источник финансирования.

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается.

2.2. Цена Контракта составляет: _______________ (___________________________________) рублей ___ копеек без НДС.

Установленная цена Контракта включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Источник финансирования: средства областного бюджета Кировской области на 2024 год.

2.4. Сумма подлежит уменьшению на сумму уплаты заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Порядок расчетов

3.1. Универсальный передаточный документ за полученный Товар оплачиваются по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к настоящему Контракту.

3.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией настоящего Контракта, оплата производится по цене, определенной Спецификацией.

3.3. Расчет за поставленный товар Заказчик осуществляет безналичным путем на расчетный счет Поставщика платежными поручениями за поставленный Товар в срок не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Универсального передаточного документа при условии отсутствия разногласий по количеству, качеству, ассортименту поставленного товара.

4. Порядок поставки и приемки товаров

4.1. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.2. Время поставки с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (местное время) в рабочие дни Заказчика. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика: Кировская обл., Даровской район, с. Верховонданка, ул. Набережная, 7а, пищеблок заказчика.

4.3. Поставка Товара Заказчику осуществляется один раз по заявке заказчика.

4.4. Приемка товара осуществляется в день поставки товара, оформляется товарной накладной, подписывается обеими сторонами.

4.5. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан предоставить заказчику:

– надлежащим образом оформленные, сопроводительные документы на товар, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя товара, наименование товара, показатели качества, дата изготовления, срок годности.

4.6. В случае отказа от приема товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Транспортные расходы включены в стоимость товара. Доставка товаров осуществляется с обязательным присутствием представителя, имеющего право на подписание накладных и актов. Результаты приемки должны быть отражены в товарной накладной.

4.7. В случае поставки некачественного товара либо недопоставки товара составляется акт приёма-передачи товара по количеству и качеству, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа представителя Поставщика от подписания данного акта, акт направляется Поставщику по почте с уведомлением, и по истечении предусмотренных в контракте поставки сроков замены товара составляется акт о несвоевременной поставке товара, выразившейся в несвоевременной замене некачественного товара, либо в несвоевременной поставке недопоставленного товара, который направляется Поставщику по почте с уведомлением.

4.8. Ответственность за санитарное состояние транспортных средств, согласно требованиям Роспотребнадзора, и соответствие транспорта требованиям к транспортным средствам, перевозящим товар, несет Поставщик (наличие санитарного паспорта, отметок о прохождении медицинской комиссии и т.д.).

4.9. В случае нарушений требований к качеству товара, которое не могло быть выявлено при приемке товара (скрытый дефект), Поставщик заменяет товар ненадлежащего качества в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком скрытых дефектов.

5. Права, обязанности сторон и порядок приемки Товара

5.1. Обязанности и права Поставщика:

Поставщик обязуется:

5.1.1. Производить поставки Товара согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Поставлять Товар, указанный в пункте 1.2 настоящего Контракта надлежащего качества в соответствии со Спецификацией к настоящему Контракту и не позднее срока поставки, указанного в п.п 1.4, 4.2, 4.3 настоящего Контракта.

5.1.3. Обеспечить соответствие поставленного Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в Спецификации.

5.1.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарные накладные; счета (счета-фактуры); копии сертификата и (или) декларации либо иных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.1.7. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Поставщик вправе:

5.1.8. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:

5.2.1. Проводить экспертизу, и проверку поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.

5.2.2. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

5.2.3. Оплачивать счета за поставленный Поставщиком Товар в соответствии с порядком расчетов, определенном в Разделе 3 «Порядок расчетов», настоящего Контракта.

5.2.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Контракту.

Заказчик вправе:

5.2.5. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту.

5.2.6. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042(далее «Правила»).

6.2. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафа, пени), размер такой неустойки, порядок ее начисления устанавливается контрактом в соответствии с таким законодательством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случая.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случая.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Подрядчик не исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 6.16 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

6.12. В случаях, если Поставщик исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 6.16 настоящего Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщик денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям на основании подписанных Заказчиком актов приема передачи, накладных и представленного Поставщиком счета-фактуры.

6.13. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика, Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.14. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п.6.13 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

6.15. В случае, если Поставщик не исполнил обязательства, предусмотренные п. 6.13 и (или) п. 6.14 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате выполненных работ с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

6.16. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

6.17. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщиком за выполненные работы, которые приняты Заказчиком.

6.18. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.16 настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

6.19. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.20. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Качество Товара

7.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических регламентов, санитарным нормам и правилам, на конкретный вид Товара, указанным в заявке Заказчика.

7.2. Поставка товара сопровождается документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

7.3. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее срока, указанного в спецификации.

7.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Заказчику товара.

7.5. Заказчик вправе в любое время потребовать проверки качества поставляемых товаров в экспертной организации.

7.6. В случае если Заказчиком будут предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в товаре, а Поставщик будет возражать, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации.

7.7. Все расходы по экспертизе товара, транспортировке для экспертизы несет Поставщик.

8. Изменение и прекращение Контракта

8.1. Изменение обязательств между сторонами осуществляется в порядке, установленном законодательством и Контрактом.

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также, военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Уведомления и сообщения. Особые условия

11.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Контракта, должны быть исполнены в письменной форме, если иное не предусмотрено другими пунктами Контракта.

11.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12. Срок действия контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Контракт действует до 31 декабря 2024 года, а в части расчетов – до исполнения сторонами обязательств. По окончании срока действия контракта, контракт закрывается по фактически поставленной продукции.

13. Приложение

Приложение № 1 – Спецификация

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «__» ________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными