Тендер - Лакокрасочные материалы на капитальный ремонт объектов ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области №266051122

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 Извещение о проведении электронного аукциона от 12.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Нижегородская обл, Семенов г, Сухобезводное рп, ул. 2-я Лесная, д.2Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 42765.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

427.65 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

в соответствии с действующим законодательством

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

2138.25 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с действующим законодательством

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик гарантирует соответствие товара действующему законодательству на данный вид товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 РАСЧЕТ НМКЦ

Проект контракта

1 Проект гос.контракта

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Лакокрасочные материалы на капитальный ремонт объектов ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Наименование, характеристики и объем поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к товару:

Характеристики предлагаемого Товара должны соответствовать требованиям Действующего законодательства и настоящего технического задания.

Требования к таре и упаковке:

Товар должен быть в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, исключать свободный доступ к нему. Товар не должен иметь повреждений, нарушения целостности упаковки.

Упаковка должна соответствовать стандартам производителя товара, иметь необходимые обозначения и маркировку, принятые производителем товара.

Товар должен быть надлежащим образом замаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства (ГОСТ, ТУ, регламентов и прочее).

Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром, предназначенным для условий эксплуатации стороны заказчика. На товар должна распространяться полная гарантия производителя.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом споров с другими лицами.

Поставщик гарантирует Государственному Заказчику освобождение от всех претензий и судебных исков в случае нарушения Поставщиком патентных и/или лицензионных прав, товарных знаков, а так же торговых марок, названий.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продукции и наличием документов, подтверждающих качество поставляемой продукции, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности, поставляемого Заказчику Товара, в объемах и на срок, установленный заводом изготовителем.

Срок и условия поставки:

Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика по месту нахождения Государственного заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. 2-ая Лесная, д.2 «б».

Поставка товара осуществляется в течение четырнадцати рабочих дней с даты заключения государственного контракта

РАСЧЕТ_НМКЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_гос.контракта

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_____

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

- Посмотреть таблицу с данными

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области (далее ФКУ ИК- 1 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в лице заместителя начальника Пшеничнова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 09 марта 2023 года № 4, в целях обеспечения государственных нужд на 2024 год, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны,

и ________, в лице _______, действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь:

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063";

на основании результатов аукциона в электронной форме,

извещения № ______

ИКЗ _____________________________

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Грузополучателю Государственного заказчика, качественную, безопасную продукцию (далее – товар), лакокрасочные материалы на капитальный ремонт объектов ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Грузополучателем Государственного заказчика является учреждение уголовно – исполнительной системы, указанное в приложении №1 и уполномоченные Государственным заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта (далее – Грузополучатель).

Права и обязанности Сторон

Государственный заказчик обязан:

Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта
за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком
и Грузополучателем без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных
по разработанной Государственным заказчикам форме (приложение №2).

Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика
от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Государственный заказчик вправе:

Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков
и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата уплаченной за товар суммы авансового платежа, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Поставщик обязан:

В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя
о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

Передать товар, соответсвующий по качествуи количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 6.3. Контракта.

Обеспечить устранение за свой счет недостаток и дефектов товара в порядке
и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту возвратить сумму авансового платежа и возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполненеим (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

Цена Контракта составляет _______________ (__________________________) рублей __ копеек включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, (НДС / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ), транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

Товар оплачивается по факту поставки в течение 10-ти (десяти) дней с момента подписания акта приема-передачи товара.

Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
1 (одного)рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Источник финансирования: Федеральный бюджет. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик оставляет за собой право производить оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

При этом в акте приемки указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии
с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате. Основания применения неустойки и порядок ее расчета отражается в требовании (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое в таком случае является приложением к акту приемки.

Казначейское сопровождение

Не установлено.

Расчет и обоснование НМЦК

Начальная максимальная цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Сроки и порядок поставки товара

Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному Заказчику путем доставки и отгрузки в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Ведомостью поставки (приложение №1) и иными условиями Контракта.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

Поставщик передает Государственному заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте, в течение 1 рабочего дня.

Состав документов:

-Акт сдачи-приемки Товара в (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарных накладных в 2 (двух) экземплярах по форме N ТОРГ-12,заверенные печатью Поставщика (при наличии печати);

- счета-фактуры в 2 (двух) экземплярах.

- Документы о качестве:

сертификат или декларация соответствия.

• В случае, когда документы, указанные в пункте 6.3 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
• В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара следующие документы, указанные в п.6.3 контракта, передаются Грузополучателю:

товарная накладная и (или) универсальный передаточный документ (с подписью и печатью Поставщика, подписью и печатью Грузополучателя, подписью материально-ответственного лица Грузополучателя с указанием наименования товара, ГОСТ, даты приема товара);

• Поставщик в срок не ранее срока передачи Грузополучателю товара и не позднее 3 рабочих дней с даты передачи товара Грузополучателю формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке, предусмотренный ч.13 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ.

При исполнении контракта, заключенного по результатам электронного аукциона:

1) Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е)стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

• К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;
• Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с условиями Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного усиленной электронной подписью Государственным заказчиком.

• Государственный заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

• в случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

• Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;
• В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с условиями Контракта.
• Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного усиленной электронной подписью Государственным заказчиком.

Упаковка товара

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части
ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки.

• Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
• Поставщик гарантирует соответствие товара действующему законодательству на данный вид товара.
• Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в период действия срока хранения на Товар в соответствии с разделом 9 Контракта.
• Приемка товара проводится комиссией Государственного заказчика в количестве не менее пяти человек. При приемке товара в электронном виде в ЕИС состав комиссии составляет не менее 3 человек.

Заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки.

При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

• Приемка товара по количеству и качеству в части соответствия их условиям Контракта, путём визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Государственного Заказчика.

По факту приемки товара, Государственный заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи товара (приложение № 2) и товарную накладную в 2 экземплярах по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

• На актах приема-передачи товара (приложение № 2) и товарных накладных ставится гербовая печать.
• При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия комплектации принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Государственного Заказчика или его заместителем.
• Товар поставляется Государственному Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта (приложение № 2). Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу указанному в приложении №1.
• При взаимном согласии Сторон вместо Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение N 2 к Контракту) в единой информационной системе в сфере закупок формируется структурированный документ о приемке.

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

• В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Государственному Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух).

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В день доставки Товара Государственный Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

• Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара до отгрузки Товара.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Государственный заказчик подписывает документ о приемке - акт о приемке, на основании которого Государственный Заказчик подписывает товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Государственный заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Государственный заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует:

Соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

• В течение срока хранения Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.
• Срок замены некачественного товара составляет 2 календарных дня с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.
• Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.
• Государственный заказчик обеспечивает режим хранения в соответствии с требованием производителя товара.
• При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

• • В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  • Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  • Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от 30 августа 2017 г. № 1042
    за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены этапа контракта в случае, если цена контракта этапа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены этапа контакта цена этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены этапа контракт) в случае, если цена этапа контакта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта превышает 10 млрд. рублей.

б) 5 процентов цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены этапа контракт) в случае, если цена этапа контакта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) и т.д.;

• • Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
    что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации,
  от 30 августа 2017 г. № 1042:
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.3.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

• • Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  • Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
• Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
• В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
• В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
• За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 10.2.3 настоящего Контракта.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
• В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
• Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
• В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

Форс-мажорные обстоятельства

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

• При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
  без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
• По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
  но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
• Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
  или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
  форс-мажорных обстоятельств.
• Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта
  и достижения соответствующей договоренности.
• В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
  30 (тридцати) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта

Изменение, расторжение Контракта

Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

• Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными
  на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
• Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда
  или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
  в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
• Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
  от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара;

в случае нарушения сроков поставки в 1 и 2 этапе.

• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

• В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
• Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью
  или в соответствующей части.
• Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи
  с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается,
  за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение
7 (семь) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

• Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.
• До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора,
  за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию
  не является обязательным.
• Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо
  с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта
  и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
• Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
• В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
• В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
  ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
• При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
  в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
  в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд.

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения Контракта в денежном эквиваленте установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи сто тридцать восемь) рублей 25 копеек. Внесение денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется на счет: р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УФК по Нижегородской области//(ФКУ ИК – 1 ГУФСИН России по Нижегородской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90), Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Код цели (поле 122) – 0001.

В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Государственным заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком, а также приемки Государственным заказчиком поставленного товара в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Срок возврата Государственным заказчиком Поставщику таких денежных средств не более 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в разделе настоящего Контракта.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в качестве банковской гарантии:

в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

гарантия должна соответствовать требованиям и условиям, предусмотренным Законом о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прочие условия

В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 –форма акта приема-передачи;

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «25» декабря 2024г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств –
до их полного исполнения.

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

Контракт, заключенный по факсимильной связи или электронной почте имеет юридическую силу с последующим обменом подлинниками.

Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____ от « ____» ____ 20___ г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области Нижегородская область, г. Семенов, р.п. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная, д. 2б

Контактные телефоны Государственного заказчика: (883▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____ от « ____» ____ 20___ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 2024г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 2024г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представители государственного Заказчика комиссия в составе: (должности, Ф.И.О. представителей) , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта от _____________20___ г. № ___, Поставщик передал (поставил), а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы:, переданные вместе с товаром:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

3. В соответствии с пунктами _____ Контракта экспертом (экспертной организацией)___________________________________________ _____________________________________________________________________________________________проведена экспертиза товара. По результатам экспертизы составлено заключение экспертизы № ___ от _______(прилагается к настоящему акту), согласно которому _

4. Товар принят в соответствии с:

- ст. ст. 465,467,469,474,478,481 Гражданского кодекса Российской Федерации,

- ГОСТ_________________________________________________________________

( ГОСТ в соответствии с которыми произведен товар)

5. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

Содержание и состав заявки, подаваемой участниками электронного аукциона, регламентируются статьей 43 Федерального закона №44-ФЗ.

Для участия в электронном аукционе заявка участника закупки должна содержать:

информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
и) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ;
к) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
л) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
м) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;
н) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

е) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 настоящего приложения, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 настоящего приложения, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 настоящего приложения, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронных процедур:

подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оператору электронной площадки;

информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой; (пункт не применяется по 31.03.2022 включительно в отношении информации, предусмотренной пп. "в" п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ. Такая информация направляется в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным пп. "о" п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона №44-ФЗ).

при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 отозвать такую заявку:

до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

Инструкция по составлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки, соответствующее показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложению №1 к извещению о проведении электронного аукциона):

Инструкция по заполнению заявки:

1.1. Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к ней, заполняются на русском языке в соответствии с требованиями, предусмотренными регламентом функционирования электронной площадки, адрес которой в сети «Интернет» указан в Извещении об осуществлении закупки.

1.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

1.3. При оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержаться в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.4. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

1.5. Рекомендуется: В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки на участие в электронном аукционе, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, оформленные в формате , , , x, а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.

Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии

с требованиями действующих нормативных документов.

Использовать следующие форматы электронных документов: , , .ppt (MicrosoftOffice), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается.

В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MSExcel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником закупки оформляется новый документ формата MS Excel. Единой комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

2. Инструкция по составлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

«Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» (такие показатели указываются участниками в виде точных значений и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений).

Возможные варианты указания «Максимальных и (или) минимальных показателей объекта закупки»:

а) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки со словами «не более ...... не менее ......», «минимум ...... максимум ......» и т.п., участник закупки указывает конкретные показатели (без слов «не более … не менее …...», «минимум …… максимум ..….» и т.п.), соответствующие значениям, установленным заказчиком.

В случае если такие показатели характеристик установлены в технической документации (технический паспорт, инструкция, руководство пользователя и т.п.) на объект закупки Участник указывает показатели характеристик предлагаемого объекта закупки со словами «не более ...... не менее ......», «минимум ...... максимум ......» и т.п., с обязательной формулировкой «в соответствии с технической документацией производителя».

б) в случае установления заказчиком диапазона значений показателя со словами «не менее чем от ...... до ......», «не более чем от ....... до ......» или «минимум не более ...... максимум не менее ......» и т.п., участник закупки указывает диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый товар. При этом диапазон значений должен быть либо равен диапазону, установленному заказчиком, либо указан в пределах диапазонных значений.

в) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «не более «значение показателя» ± допуск», «не менее «значение показателя» ± допуск» и т.п., участник закупки указывает конкретные показатели предлагаемого объекта закупки в виде «конкретный показатель ± допуск», соответствующие значениям, установленным заказчиком. При этом значение «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению «± допуск», установленному заказчиком.

г) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «конкретное значение показателя ± допуск», участник закупки указывает конкретный показатель предлагаемого объекта закупки (товара, работы, услуги) в виде «конкретный показатель (соответствующий значению заказчика) ± допуск». При этом конкретный показатель объекта закупки, предлагаемый участником, должен соответствовать конкретному значению показателя, установленному заказчиком, тогда как значение «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению «± допуск», установленному заказчиком.

д) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки в виде списка возможных значений, в том числе с использованием слов «или», «либо», участник закупки указывает единственный конкретный показатель из предложенного списка, соответствующий значениям, установленным заказчиком.

Если заказчиком указано, что объект закупки должен обладать показателями со списком значений, содержащим количество и значения показателей не менее установленных в списке заказчика, участник закупки указывает список значений показателя.

2. «Показатели, которые не могут изменяться» (такие показатели указываются участниками закупки в соответствии с установленными значениями в полном объеме, при этом наименования не изменяются). Допускается указание участниками закупок в отношении текстовых (словесных) показателей (при наличии), отличающихся от установленных заказчиком текстовых показателей (без цифровых обозначений), но при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им (к примеру, вместо формулировки заказчика «отсутствует» участником предлагается показатель с формулировкой «нет», вместо «наличие» - формулировка «имеется», иные синонимичные значения показателей и т.п.) либо предлагается показатель с утвердительной формулировкой (к примеру, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им. В случае установления заказчиком текстового показателя вместе с цифровым (при наличии) (к примеру, «не менее 10»), участником указывается такой показатель в неизменном виде (без изменения как словесного, так и цифрового показателя).

В случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

Примерный образец предложения участника закупки в отношении объекта закупки: