Тендер - Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР» №266021001

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Дагестан Респ Место поставки (адрес):367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, ул. Даганова, д. 141, кв-л. КОР
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.02.2024 по 19.02.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №______

Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Московская область,

г.о. Раменский, рп. Быково, ул. Пограничная «___»__________2024г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Курмаева Артура Владимировича, действующего на основании Доверенности № 226 от 02.11.2023г., с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме № 20КТ/0224 (протокол № _______
от «___» ________ 2024г.) заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Поставщик обязуется поставить реагенты, необходимые для лабораторных исследований (далее – Товар) Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», наименование, количество и иные сведения о котором определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, указанный в п. 1.1 Договора, в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 Договора.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара начинается со следующего рабочего дня после заключения Договора в течении ____ _________ дней: с «____» ___________ 2024г. до «___» _______ 2024г. (включительно). По взаимному соглашению Сторон, обязательства, возникшие для Сторон из Договора, могут быть выполнены досрочно.

2.2. Поставщик обязан за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты поставки известить Заказчика посредством электронной связи, телеграфного или телефонного оповещения о готовности Товара к поставке. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, ул. Даганова, д. 141, кв-л. КОР, транспортировка Товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

2.3. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в присутствии полномочного представителя Поставщика и включает в себя следующие этапы:

а) проверка по товарной накладной (товарно-транспортной накладной) номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение № 2 к Договору);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

в) проверка наличия необходимых копий действующих сертификатов, деклараций о соответствии (при наличии).

2.4. Приемка Товара по количеству упаковок (коробок, мешков, тары и пр.) осуществляется на складе Заказчика в день поставки. Приемка Товара по количеству внутри упаковки, качеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Подписание товарной накладной (товарно-транспортной накладной) не является доказательством принятия товара по качеству, ассортименту и количеству Товара, находящемуся внутри упаковки. Товарную накладную подписывает директор Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», либо лицо, уполномоченное по доверенности.

2.5. При обнаружении недостачи Товара, поставки некачественного Товара или нарушений условий об ассортименте Товара составляется акт об установленном расхождении при приемке Товара. Выявленные во время приемки Товара недостатки устраняются силами и за счет Поставщика в течение 3 (Трех) дней.

2.6. Обязательства, возникшие для Сторон из Договора, считаются полностью исполненными: Поставщиком – по факту передачи товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается товарной накладной (без претензий), Заказчиком - с момента окончательного перечисления им финансовых средств на расчетный счет Поставщика за поставленный Товар. Датой оплаты за поставленный Товар считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом Товаре должно быть направлено Поставщику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения. Остальные условия Договора остаются неизменными.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет: __________ (Сумма прописью) рублей __ копеек. В том числе НДС (20%): ________ (Сумма прописью) рублей __ копеек (если Поставщик работает с НДС), согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Цена включает в себя стоимость товара и упаковки, доставку, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. Цена Договора является твердой в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР» и условиями настоящего Договора.

3.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставки партии Товара при предоставлении Поставщиком надлежащим образом оформленных счета (счета-фактуры) и накладной в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания накладной. Сумма обязательств Сторон в денежном эквиваленте, запланированных на 2024г. составляет 100% от цены Договора.

3.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в валюте Российской Федерации путем безналичного расчета.

3.5. Если Поставщик не поставляет Товар своевременно по исполнению Договора или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Сторона, чьи банковские реквизиты изменились, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, тогда все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет, несет Поставщик.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям перевозки и хранения Товара и условиям Договора.

4.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара, если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены Договором и приложениями к нему. Если производителем (производителями) Товара предусмотрена специальная упаковка (тара), отличная от указанной в Договоре, то Товар может быть поставлен в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Возврат многооборотной тары и средств пакетирования организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.3. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявлять Поставщику в течение всего гарантийного срока Товара. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 10 (Десяти) дней с момента обращения Заказчика.

4.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Договоре и Приложения к №1 к Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или за свой счет, с соблюдением Инструкции по охране труда и Правил техники безопасности.

5.1.2. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества в количестве и в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 Договора), а также в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору).

5.1.3. При поставке Заказчику Товара, передать товарные накладные, счета-фактуры, подписанные Поставщиком, а также иную документацию, предусмотренную для данного вида Товара.

5.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара.

5.1.5. Предоставить документацию, обязательную для данного вида Товара: копии сертификатов (если товар подлежит сертификации), иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Известить Заказчика о времени и дате поставки в соответствии с п.2.2 Договора.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по настоящему договору.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар в соответствии с условиями Договора и, при отсутствии претензий, подписать товарную накладную, передав один экземпляр Поставщику.

5.4.2. В соответствии с условиями Договора оплатить поставленный Товар.

5.4.3. Провести проверку поставленного Товара на предмет его соответствия с условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить приемку представленного Поставщиком Товара, в соответствии с условиями Договора.

5.4.5. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия его объема требованиям, установленным Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а также иным условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза, предусмотренная настоящим абзацем, может проводиться приемочной комиссией Заказчика своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Проверку соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляет приемочная комиссия Заказчика либо привлеченный эксперт (экспертная организация), если такой эксперт (экспертная организация) привлекался по решению Заказчика.

Все результаты предусмотренной настоящим пунктом Договора экспертизы поставляемого Товара, в том числе проверки Товара требованиям, установленным Договором, отражаются в заключении, составляемом приемочной комиссией Заказчика, либо в экспертном заключении, составляемом вышеуказанным привлеченным экспертом (экспертной организацией).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае нарушения сроков поставки, недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, кроме этого, Поставщик устраняет недостатки по качеству и недостаче своими силами и средствами. Сумма неустойки удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей оплате за поставленный Товар, либо оплачивается Поставщиком перечислением на счет Заказчика на основании выставленной претензии в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты ее получения.

В случае нарушения сроков поставки, недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик составляет соответствующий акт, в котором фиксирует нарушение сроков поставки, недопоставки или поставку Товара ненадлежащего качества и направляет его посредством электронной почты Поставщику.

Стоимость нарушения сроков поставки, недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества удерживается из суммы подлежащей оплате Поставщику. Поставщик вправе предоставить возражение по факту, изложенному в направленном акте в течении 1(Одного) дня. Отсутствие возражений Стороны рассматривают как согласие.

6.3. Взыскание неустойки не освобождает Поставщика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору, либо устранения нарушений.

6.4. В случае не устранения (или невозможности устранения) Поставщиком недостатков Товара, в указанные в Договоре или претензии сроки, в случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в п.2.1 Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств оплаты по Договору, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты, предусмотренной Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.6. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком спора по вопросу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон Договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Поставщика, кроме случаев, когда экспертиза установит отсутствие нарушений Поставщиком условий Договора или отсутствие причинной связи между действиями Поставщика и выявленными недостатками. В таких случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, по инициативе которой было назначено проведение экспертизы. Если она назначена по соглашению между Сторонами Договора - Стороны несут расходы в равных долях.

6.7. При доказанности основания претензий Заказчика Поставщик обязан своими силами и за свой счет в срок, равный 3 (Трем) рабочих дня, устранить выявленные недостатки.

6.8. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение работниками Поставщика правил по технике безопасности, правил пожарной безопасности. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и/или несчастными случаями со смертельным исходом работников Поставщика в процессе приемки товара по Договору. Данное обязательство Поставщика действует и по окончанию срока действия настоящего Договора, в течение срока исковой давности по соответствующим требованиям.

6.9. Сторона, которая не имеет возможности исполнить обязательства, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный с учетом сложившейся ситуации срок известить другую Сторону о наличии таких обстоятельств и их влиянии на исполнение Договорных обязательств.

6.10. Обстоятельства непреодолимой силы автоматически продлевают срок выполнения обязательств по Договору соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.11. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (Тридцати) дней, то любая из Сторон имеет право требовать расторжения Договора.

6.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон. При не возмещении Исполнителем суммы неустойки (штрафов, пеней) в установленный срок Заказчик вправе при расчете по настоящему Договору удержать соответствующие суммы из подлежащей к оплате цены Договора.

6.13. К отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодека РФ. В отношении любых сумм денежных обязательств Сторон, вытекающих из Договора, проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, Сторонами не начисляются и уплате не подлежат.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
• Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны и препятствующие Стороне исполнить свои обязательства по Договору, которые Сторона не могла разумно принять в расчет при заключении Договора и не могла избежать, предотвратить или преодолеть такие обстоятельства или их последствия. Обстоятельства непреодолимой силы не включают в себя те обстоятельства, в отношении которых отрицательные имущественные последствия могли быть предотвращены при проявлении Стороной большей степени заботливости и осмотрительности, чем та, которая требуется от нее по характеру Договора и условиям оборота.
• Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Сторону от исполнения обязательств, обязанность по исполнению которых возникла до момента наступления таких обстоятельств.
• Сторона должна предпринять все разумные меры для того, чтобы предотвратить наступление обстоятельств непреодолимой силы, влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также предпринять все возможные меры для того, чтобы уменьшить эффект от действия обстоятельств и приложить все разумные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства по Договору. Принятие Стороной таких мер не должно влечь возникновение у Сторон дополнительных расходов либо увеличение стоимости Договора.
• В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору, или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о действии таких обстоятельств и предоставить, включая, но не ограничиваясь, информацию о характере и продолжительности действия таких обстоятельств, о предпринятых Стороной мерах по предотвращению наступления таких обстоятельств или их последствий, влиянии обстоятельств на исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также иную имеющую значение информацию, в том числе, информацию о возможном ущербе имуществу Сторон, предоставленному для исполнения Договора, и мерах, которые могут быть предприняты Сторонами для обеспечения сохранности такого имущества.
• В возможно короткие сроки после даты наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая не исполнила или исполнила ненадлежащим образом свои обязательства по Договору или для которой возникла вероятность такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, должна представить другой Стороне соответствующие доказательства, подтверждающие возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их влияние на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.
• Стороны пришли к соглашению, что никакие меры или ограничения, принятые или установленные государственными, муниципальными, международными органами, должностными лицами, организациями или учреждениями в рамках защиты здоровья населения и/или противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), не могут считаться препятствием к исполнению настоящего Договора, не признаются обстоятельством непреодолимой силы для целей настоящего Договора, не являются основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также не являются основанием для расторжения и/или изменения настоящего Договора полностью или в части по требованию какой-либо из Сторон Договора.
• Природно-климатические условия, отсутствие инфраструктуры, удаленность места поставки товара не препятствуют исполнению договора со стороны Исполнителя и не могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.

7.9. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (Тридцати) дней, то любая из Сторон имеет право требовать расторжения Договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.

8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

— осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным каналам связи;

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

8.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

8.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.

8.7. Поставщик разрешает обработку и использование своих персональных данных, указанных в качестве реквизитов в настоящем Договоре, в целях включения Заказчиком информации о Договоре в реестр Договоров, для использования при проведении бухгалтерских операций и других необходимых действий связанных с надлежащим оформлением договорных отношений и исполнением обязательств по ним в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

8.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. При необходимости разрешения вопросов, прямо или косвенно вытекающих из отношений Сторон по Договору, но не нашедших соответствующего договорного регулирования, Стороны обязуются руководствоваться нормами и положениями гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области с соблюдением претензионного порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. При исполнении Договора изменение существенных условий Договора не допускается, если иное не определено самим Договором.

11.2. Заказчик по соглашению с Поставщиком вправе уменьшить цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

11.3. Заказчик по соглашению с Поставщиком вправе увеличить предусмотренные Договором количество Товара, не более чем на тридцать процентов или уменьшить предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, не более чем на тридцать процентов. При этом допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

11.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

11.6. В связи с невозможностью исполнения договора в срок, установленный договором, по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Поставщика, Заказчик при наличии подтверждения наступления указанных обстоятельств вправе изменить срок исполнения договора (обязательства по договору, этапа исполнения договора). В данном случае стороны заключают соглашение к договору об изменении условий договора.

11.7. Запрещается изменение предмета договора.

11.8. Договор может быть изменен в целях исправления технической ошибки, опечатке, которое не влечет изменений существенных условий договора.

В договоре могут быть изменены условия, не являющиеся существенными условиями договора.

11.9. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение договора допускается:

1) по соглашению сторон;
2) по решению суда;

3) в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации отказаться от исполнения Договора (как полностью, так и в части) путем направления Исполнителю уведомления об одностороннем отказе от Договора. В этом случае Заказчик обязан осуществить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней.

12.3. При существенном нарушении Поставщиком условий Договора, с последующим расторжением по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик вправе инициировать процесс включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

12.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.12. Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.13. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.14. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора Заказчик вправе осуществить закупку Товара, поставка которого являлась предметом расторгнутого Договора, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР».

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«30» августа 2024г. (включительно), а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств по Договору.

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность полученной в рамках исполнения Договора информации и несут ответственность за ее несанкционированное разглашение.

13.3. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

13.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполнение обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств.

13.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан посредством усиленной электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. В случае реорганизации юридического лица, изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования организации, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.8. В случае изменения банковских реквизитов Договора Заказчика, Поставщика, Стороны не обязаны составлять дополнительное соглашение. Данное обстоятельство фиксируется в соответствии с п. 3.6 Договора.

13.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Спецификация».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _________ от «___» __________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

(указано в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и приложено отдельным файлом)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _________ от «___» __________________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

(готовится после подведения итогов запроса котировок в электронной форме)

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_электронное

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок 20КТ/0224 в электронной форме только для субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора на поставку реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

«08» февраля 2024 г.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), информирует о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Процедура запроса котировок в электронной форме осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР».

Запрос котировок в электронной форме - способ закупки продукции, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о проведении запроса на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» в сети «Интернет» (далее – УТП) по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Участник процедуры закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом запроса котировок в электронной форме;

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок (далее также - комиссий по закупкам) состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими аналогичными субъектами), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) участник закупки не является иностранным агентом.

3.2. Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и (или) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Иметь аккредитацию на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru в качестве поставщика (участника процедуры закупок).

4. Заявки подаются в электронном виде в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР», извещением о запросе котировок в электронной форме, документацией о размещении заказа, регламентами, руководствами и иными документами, регулирующими работу на УТП.

Подача заявки на участие в запросе котировок в электронном виде осуществляется участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса закрытой части УТП в соответствии с регламентом соответствующей торговой секции.

Заявка на участие в запросе котировок в электронном виде предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника посредством штатного интерфейса закрытой части УТП, если иное не установлено регламентом соответствующей торговой секции. Документы и сведения, указанные участником при регистрации на УТП, автоматически загружаются в форму заявки на участие. После подачи заявки сведения и документы, загруженные автоматически, не актуализируются при обновлении сведений участником в регистрационных данных в соответствии с регламентом УТП.

Для подтверждения соответствия участника запроса котировок требованиям, указанным в пункте 3 (Участник в свободной форме декларирует своё соответствие всем указанным требованиям. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует указанным требованиям) участник процедуры закупки в составе заявки должен представить следующие документы:

- полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на и сайте УТП извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

- полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на сайте УТП извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; документы, удостоверяющие личность (для индивидуального предпринимателя);

- надлежащим образом заверенная выписка (или ее надлежащим образом заверенная копия) из торгового реестра страны учреждения иностранного юридического лица с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения на сайте УТП о проведении запроса котировок (для иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный документ (или его надлежащим образом заверенная копия) о регистрации иностранного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, полученный не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте УТП извещения о проведении запроса котировок.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки юридического лица - заверенная копия решения о назначении или об избрании физического лица, имеющего в соответствии с учредительными документами юридического лица право действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности. В случае если от имени участника процедуры закупки действует лицо по доверенности, заявка на участие должна содержать данную доверенность, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную от имени участника процедуры закупки лицом или лицами, которому (ым) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (легализованную копию такой доверенности или с проставленным на ней апостилем - для иностранных лиц). В случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, представляется также основная доверенность, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия (или ее надлежащим образом заверенная копия);

- учредительные документы участника процедуры закупки (для российских юридических лиц), легализованные или с проставленным апостилем учредительные документы с приложением нотариально заверенного перевода (для иностранных юридических лиц).

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки с заинтересованностью либо заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации/законодательством иностранного государства, а также решение об одобрении сделки, если необходимость одобрения предусмотрена уставом юридического лица, включая одобрение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки и обеспечения исполнения договора;

- заверенные копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (если такие требования установлены), а также требованиям, установленным настоящим извещением к закупаемой продукции.

5. Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств электронной площадки. Заказчик в порядке и в сроки, установленные извещением о запросе котировок в электронной форме, принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре закупки участников, подавших заявки, если иное не предусмотрено документацией о запросе котировок. Для этого Заказчик, заполняет на УТП специальную форму решения о допуске (отказе в допуске) к участию в процедуре закупки относительно каждой заявки, если иное не установлено регламентом соответствующей торговой секции.

6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, аккредитованный на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с правилами данной УТП, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, заявка которого допущена к участию в процедуре закупки и предложивший наиболее низкую цену договора.

7. Разъяснение положений Документации

• Любой участник запроса котировок, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение запроса котировок, запрос о даче разъяснений положений извещения.
• Запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или, если закупка проводится в электронной форме, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки.
• В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и (или) документации о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

• Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам конкурентной закупки разъяснений положений извещения о закупке и (или) документации о закупке указаны в извещении о закупке.
• Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
• Заказчик вправе вносить изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, если иное не предусмотрено Положением, до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
• Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, размещаются заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, но не позднее дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Изменение предмета закупки не допускается.

• В случае внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки.
• Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
• Решение об отмене проведения запроса котировок в электронной форме размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения.
• По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с настоящей статьей и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
• В случае, если заказчиком на основании пункта 163 Положения о закупке товаров, работ и услуг ФГБУ «ВНИИКР» принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона 18.07.2011 № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

8. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

8.1. Все документы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего извещения, входящие в состав котировочной заявки, должны быть предоставлены участником процедуры закупки в форме электронного документа в сроки и по адресу, указанные в настоящей документации. Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченного им лица на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае отсканированная копия доверенности включается в состав котировочной заявки. Качество сканированных копий документов, предоставляемых в составе котировочной заявки, должны обеспечивать возможность их прочтения без изъятий и искажений. Исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением и скреплены печатью участника процедуры закупки.

• Котировочная заявка должна быть подготовлена по форме Приложения № 2 к Извещению с учетом Приложений к котировочной заявке.
• Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.
• Заказчик, официально разместивший на УТП извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, разместив извещение об этом, на сайте УТП в день принятия этого решения.

В случае если до окончания срока подачи заявок подана только одна котировочная заявка или не подано ни одной заявки, Котировочная комиссия принимает решение о признании запроса котировок несостоявшимся. В случае если до окончания срока подачи заявок подана только одна котировочная заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 14.

Котировочная комиссия Заказчика в сроки, установленные извещением о закупке, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Котировочной комиссии и в течение 3 дней после его подписания размещается на открытой части торговой секции сайта УТП.

После завершения всех этапов процедуры закупки по всем лотам за исключением процедуры закупки у единственного поставщика Заказчик посредством штатного интерфейса ТС формирует протокол подведения итогов и (или) сведения о завершении процедуры (не публикуются в открытой части ТС).

Оператор торговой площадки средствами УТП формирует и направляет победителю процедуры закупки сообщение с отчетом об итогах процедуры закупки.

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов передает победителю запроса котировок в электронной форме проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

По результатам проведения запроса котировок договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и по цене, указанной в котировочной заявке победителя/единственного участника запроса котировок.

Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем/единственным участником запроса котировок в случае выявления несоответствия (появления информации о недостоверности представленных сведений, выявление которых ранее было невозможным на стадии рассмотрения и подведения итогов запроса котировок) победителя/единственного участника запроса котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор может быть заключен при условии предоставления победителем/единственным участником запроса котировок соответствующего обеспечения исполнения договора, предусмотренного извещением о проведении запроса котировок.

Порядок заключения договора:

18.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки

18.2. Перед заключением договора Заказчик и победитель запроса котировок могут проводить переговоры, направленные на оптимизацию условий договора в пользу Заказчика.

18.3. Договор по результатам запроса котировок должен быть заключен:

- срок подписания договора победителем - не позднее 7 дней со дня протокола рассмотрения и оценки заявок на сайте УТП;

- срок подписания договора заказчиком - не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на УТП протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

18.4. По итогам запроса котировок Заказчиком заключается договор с победителем закупки (иным участником закупки, с которым заключается договор в случае признания запроса котировок несостоявшимся) на условиях, указанных в извещении и документации о закупке (при ее наличии), а также в заявке такого участника закупки. При этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

18.5. В случае если победитель запроса котировок в срок, предусмотренный документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

18.6. При уклонении от заключения договора победителя запроса котировок или иного участника закупки, с которым заключается договор, который не вправе отказаться от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются.

18.7. В случае если победитель запроса котировок уклонился от заключения договора, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

1) признать запрос котировок несостоявшимся;

2) обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

3) уведомить участника, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, о намерении заключить с ним договор.

18.8. В случае если участник запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе признать запрос котировок несостоявшимся.

18.9. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, при этом только один участник закупки был допущен к участию в запросе котировок и признан участником запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки на условиях, указанных в извещении и документации о закупке, а также заявке участника закупки. При этом данный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

18.10. Перед заключением договора с участником закупки, подавшим единственную заявку или заявке которого присвоен второй номер, в том числе в случае, если расторгнут договор с победителем процедуры закупки, Заказчик вправе провести с таким участником закупки переговоры по снижению цены без изменения иных условий договора и вправе заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.

19. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок

• Заказчик не устанавливает в документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в такой закупке не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

• В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (при ее наличии) должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия независимой гарантии.
• Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным указанным в документации о закупке (при ее наличии), извещении о закупке способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.
• При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке (при ее наличии)) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств на специальный счет, открытый им в банке, или предоставления независимой гарантии. В случаях, если Правительством Российской Федерации и (или) статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ предусмотрен иной порядок и требования к обеспечению заявок, заказчик при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства руководствуется такими нормами.
• Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (при ее наличии) осуществляется участником закупки.
• Требование о предоставлении обеспечения заявки в равной мере относится ко всем участникам закупки.
• Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение семи рабочих дней (при проведении закупок в электронной форме срок прекращения блокирования денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки, определяется регламентом электронной площадки) с даты наступления одного из следующих случаев:

1) со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

2) со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;

3) со дня подписания протокола, предусмотренного Положением, - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

4) со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

5) со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более семи рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не семи рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком решения (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается.

• Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки (далее также - извещение о закупке), документации о закупке (при ее наличии), в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением о закупке, документацией о закупке (при ее наличии), до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении о закупке, документации о закупке (при ее наличии) установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
• Возврат независимой гарантии в случаях, указанных в пункте 108 Положения о закупке товаров, работ и услуг ФГБУ «ВНИИКР», заказчиком лицу или гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
• Порядок возврата обеспечения заявок на участие в закупке, представляемого иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (если такой способ предусмотрен извещением о закупке, документацией о закупке (при ее наличии)), устанавливается в извещении о такой закупке, документации о закупке (при ее наличии).
• Закон № 223-ФЗ не предъявляет требований к сроку действия независимой гарантии, выдаваемой для обеспечения заявки. При установлении требований ориентируемся на сроки действия независимых гарантий, выдаваемых в рамках Закона № 44-ФЗ. Так, срок действия гарантии для обеспечения заявки должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Порядок предоставления независимой гарантии по обеспечению заявки:

Обратитесь в любой банк из Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р. Функционал некоторых электронных площадок позволяет сделать это дистанционно, а порядок открытия спецсчета не отличается от открытия обычного расчетного счета.

На специальный счет надо перечислить деньги для обеспечения заявки в размере, установленном в документах закупки (ч. 13 ст. 3.4 Закона N 223-Ф).

После окончания срока подачи заявок внесенные средства заблокируют. Если на счете будет недостаточно средств, оператор электронной площадки вернет вам заявку (ч. 15 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ).

• Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении о закупке, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

3) неисполнение участником конкурентной закупки требований в связи с применением антидемпинговых мер.

19.13. При уклонении победителя запроса котировок или участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора обеспечение заявки уклонившегося участника, внесенного в Реестр недобросовестных поставщиков, перечисляется Оператором ЭТП на счет Заказчика, указанный в п.3.4 ИКА. Согласно Регламенту Универсальной торговой платформы, направление Заказчиком банковских реквизитов Оператору осуществляется через функционал УТП только при наличии решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее - контрольного органа) о внесении участника в РНП и при внесении записи о таком участнике на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

20. Обеспечение исполнения договора

20.1. Договор заключается только после предоставления победителем запроса котировок или участником запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, безотзывной независимой гарантии или после перечисления денежных средств на счет заказчика, в размере обеспечения исполнения договора, указанном в ИКА. Размер обеспечения договора должен составлять от двух до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

20.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать требованиям, установленным частями 14.1 – 14.3 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1397).

Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения.

Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом –исполнитель, Гарантом – банк, выдавший независимую гарантию.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса котировок, которая должна быть не менее суммы, установленной в ИКА.

Независимая гарантия должна содержать:

- указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок как основание заключения договора;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

В независимой гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения исполнителем своих обязательств по договору, в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения, заказчик направляет в банк вместе с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы (с указанием причины обращения) только платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Срок действия независимой гарантии предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Независимая гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней после обращения Заказчика (Бенефициара).

Независимая гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим действующую лицензию Банка России и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;

Требование по независимой гарантии может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения исполнителем своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа исполнителя вернуть полученный аванс.

В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в едином реестре банковских гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии указанным условиям;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель обязуется в течение пяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в ИКА.

20.3 Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в виде перечисления на счет заказчика денежных средств, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае, если обеспечение исполнения договора представлено в виде перечисления денежных средств, возврат обеспечения осуществляется в течении пяти банковских дней после выполнения исполнителем всех своих обязательств по договору.

20.4. Если победителем запроса котировок или участником запроса котировок, с которыми заключается договор, является бюджетное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

21. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки (далее в данном пункте – участник закупки) в случае установления относительно него следующих фактов:

1) проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства.

2) приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3) предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах.

4) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда.

5) наличия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год.

22. Возможность изменения и расторжения договора:

• Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Условия договора изменяются по соглашению сторон, решению суда или в одностороннем порядке, который предусмотрен законодательством.

• При исполнении договора не допускается замена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Заказчик по соглашению с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.
• Заказчик по соглашению с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе увеличить предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. При этом допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
• В случае, если в договоре установлены цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе уменьшить или увеличить такие цены в пределах тридцати процентов от соответствующей цены.
• Заказчик по соглашению с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить цены (тарифы) на товары, работы, услуги, регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Положением и условиями договора, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Положением обеспечения исполнения договора.
• В случае перемены заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
• По согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
• Запрещается изменение предмета договора.
• В связи с невозможностью исполнения договора в срок, установленный договором, по обстоятельствам, не зависящим от заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик при наличии подтверждения наступления указанных обстоятельств вправе изменить срок исполнения договора (обязательства по договору, этапа исполнения договора). В данном случае стороны заключают соглашение к договору об изменении условий договора.
• Договор может быть изменен в целях исправления технической ошибки, опечатке, которое не влечет изменений существенных условий договора.

В договоре могут быть изменены условия, не являющиеся существенными условиями договора.

• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
• Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (при наличии такой технической возможности в ЕИС) и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре.
• В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с положениями пункта 185 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР».
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
• Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
• Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договор.
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
• При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
• В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР».

23. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением запроса котировок в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы (в т.ч. скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на электронной площадке в процессе аккредитации или проведения закупочной процедуры должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Заказчика, организатора закупки, поставщика либо участника закупки.

Наличие электронной подписи лиц, указанных выше, и автоматическое направление электронных документов электронной площадкой с помощью программных и технических средств такой площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Заказчика, организатора закупки, поставщика или участника закупки, электронной торговой площадки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

24. Установление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами:

• Для установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении конкурентных закупок по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, (далее – приоритет) в документацию о закупке и (или) извещение о закупке должны быть включены следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) условие о том, что заявка участника закупки отклоняется на любом этапе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 173 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 172 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР», на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

• Приоритет, указанный в пункте 172 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР», не предоставляется в случаях, если:

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее пятьдесят процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пятьдесят процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК (ИКЗК)

- Посмотреть таблицу с данными

При проведении запроса котировок в электронной форме допускаются отклонения от норм Положения о закупке, обусловленные особенностями обмена электронными документами и использованием электронной площадки в соответствии с официально принятым регламентом этой площадки.

Приложения:

1) Техническое задание;

2) Форма котировочной заявки;

3) Требования к оформлению котировочной заявки.

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

- Посмотреть таблицу с данными

Краткие характеристики поставляемых товаров: Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге, не являться предметом спора. Функциональные характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническим требованиям, установленным в Техническом задании.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка поставляемого товара от Поставщика до склада Заказчика, временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ, подъём на этаж, распаковка оборудования, проверка наличия всех компонентов несет Поставщик.

Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка участника не должна содержать слова «эквивалент», «аналог», «аналогично», «типа», «любой», «должен», «должна», «должно», «должны», «может», «могут», «будет», «будут», «нужно», «нужна», «нужен», «нужны», «возможно», «возможность», «примерно», «приблизительно», «лучше», «хуже» и их производные. Указанные участником значения показателей должны быть конкретными, не должны допускать разночтений, не должны допускать двусмысленного толкования, не должны быть взаимоисключающими, не должны быть противоречащими друг другу, не должны содержать слова «более», «менее», «больше», «меньше», «минимум», «ближе», «вблизи», «дальше», «вдали», «рядом», «около», «ниже», «выше» и символы «±», «>», «

Слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Если слова «более», «менее», «не более», «не менее» или символы «>», «

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (не восстановленным), не иметь механических повреждений, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории РФ. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, выставочных образцов. Товар должен иметь сертификат и/или паспорт качества (соответствия), гигиенический сертификат. Техническая (эксплуатационная) документация, прилагаемая к товару, листки - вкладыши каждой единицы товара, упаковка, маркировка должны быть на составлены русском языке. Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку товара в соответствии с требованиями нормативных документов. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующим характеру поставляемого товара с учетом необходимых маркировок. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.

Не допускаются механические повреждения товара, в том числе допущенные при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Поставка товара: п. № 1 поставка 20 (Двадцать) рабочих дней со следующего рабочего дня после заключения Договора, п. № 2,3,4 поставка 120 (Сто двадцать) календарных дней со следующего рабочего дня после заключения Договора.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:

Дагестанский филиал ФГБУ «ВНИИКР»

367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский р-н, ул. Даганова, д. 141, кв-л. КОР

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Все расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

В день поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующий комплект отчетной документации:

- паспорта, сертификаты соответствия, обязательные для поставляемого товара, документ, подтверждающий обеспечение гарантии качества Поставщика на товар, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации;

Срок годности товара: не менее 80% от общего срока годности на момент поставки товара.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела снабжения П.И. Титов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА, Приложение №1, №2, №3 к Котировочной заявке обязательно прикладывается при подаче основной части заявки на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/

В случае не предоставления указанной выше информации заявка не будет допущена к рассмотрению.

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме

На фирменном бланке участника процедуры закупки

Исх. №__, «___» _____________2024г.

Кому: Федеральное государственное

бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений»

Котировка в электронной форме

№ 20КТ/0224

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Поставка реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Изучив условия и требования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме,_____________ ____________________________________________________________, (полное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки) в лице ________________________________________(должность, ФИО), действующего на основании ___________, выражает согласие участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений».

Предлагаем поставить товар, являющийся предметом запроса котировок в электронной форме, в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на условиях, представленных в настоящей заявке, в том числе предлагаем заключить договор на поставку реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Установленная цена Договора включает в себя: стоимость товара и упаковки, доставку, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Характеристики поставляемого товара:

(функциональные, количественные, качественные характеристики предлагаемого к поставке товара должны быть описаны так, чтобы обеспечить возможность определения соответствия таких характеристик требованиям к предмету закупки, установленные
в Техническом задании (Приложении № 1 к Извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме).

Срок поставки товара: _______________________________________

Место поставки товара: _______________________________________

Срок годности: ___________________________________________________________

В случае признания ____________________________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки) победителем запроса котировок обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями, предложенными в нашей заявке, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Декларация соответствия:

На момент подачи заявки на участие в запросе котировок от «___» _______20__г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты запроса котировок),

мы декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИКР», а именно:

в отношении_______________________________________________ (далее участник закупки) ( наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся предметом закупки;
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок (далее также - комиссий по закупкам) состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими аналогичными субъектами), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
• участник закупки не является иностранным агентом.
• не числиться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки»;
• отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

_________________________ ________________ _________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (полностью Ф.И.О.)

для юридических лиц

Приложения к котировочной заявке:

Анкета;

Приложение №2, прикладывается при подаче ценового предложения;

Сведения о конкретных показателях товара;

Требования, предъявляемые к котировочной заявке

Приложение № 1
к котировочной заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

МП.

Приложение №2 к Котировочной заявке обязательно прикладывается при подаче ценового предложения на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/

Приложение № 2

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку реагентов, необходимых для лабораторных исследований Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%): ____________________ (Сумма прописью) рублей __ копеек (если Поставщик работает с НДС).

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

МП.

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 3
к котировочной заявке

СВЕДЕНИЯ О КОНКРЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование товара, торговая марка (при наличии), страна происхождения:

- Посмотреть таблицу с данными

(*) Инструкция по предоставлению сведений в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов) – далее – Инструкция: Участник в составе своей заявки должен представить конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке (аукционе, запросе котировок и др.) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При заполнении заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание» к документации о закупке (далее – Техническое задание).

Заявка участника не должна содержать слова «эквивалент», «аналог», «аналогично», «типа», «любой», «должен», «должна», «должно», «должны», «может», «могут», «будет», «будут», «нужно», «нужна», «нужен», «нужны», «возможно», «возможность», «примерно», «приблизительно», «лучше», «хуже» и их производные. Указанные участником значения показателей должны быть конкретными, не должны допускать разночтений, не должны допускать двусмысленного толкования, не должны быть взаимоисключающими, не должны быть противоречащими друг другу, не должны содержать слова «более», «менее», «больше», «меньше», «минимум», «ближе», «вблизи», «дальше», «вдали», «рядом», «около», «ниже», «выше» и символы «±», «>», «

Слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Если слова «более», «менее», «не более», «не менее» или символы «>», «

(Подпись Руководителя участника процедуры закупки/ уполномоченного представителя)

МП.

Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение №4
к Извещению о проведении запроса котировок

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

При заполнении котировочной заявки участники руководствуются, в том числе, подстрочными пояснениями к заполнению полей формы котировочной заявки.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, должны быть однозначны и не допускать двусмысленных толкований.

При предоставлении сведений о функциональных характеристиках (потребительских) свойствах и качественных характеристиках товара, работы, услуги должны быть указаны четкие параметры и иные характеристики, которые будут у предлагаемых участником, товара, работы, услуги:

конкретные характеристики товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

если участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией и наименование страны происхождения товара;

при условии отсутствия товарного знака у поставляемого товара, конкретные характеристики товара, указание «товарный знак отсутствует» и наименование страны происхождения товара.

Участником при заполнении котировочной заявки указываются наименование товара с указанием конкретного товарного знака, марки, модели, модификации и т.д. без сопровождения словом «или эквивалент». В противном случае такая заявка считается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок и отклоняется.