Тендер - Поставка полиамида №265954291

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приказ_16_от_09.02.2024_эл.docx
• Проект_договора_полиамид__200кг_согл.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.02.2024 по 16.02.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

О проведении закупки

товаров, работ, услуг путем проведения закупки: у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

и запроса котировок в электронной форме

ПРИКАЗ

№16 от 09.02.2024

В целях проведения закупочных процедур на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг для нужд АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Далее - Общество) в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011, Положением «О закупке» Общества и Планом закупок на 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Извещения: №651/З/02-24 и №655/З/02-24 о проведении закупки АО «Технопарк Санкт-Петербурга» соответственно: в форме запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку полиамида в количестве 200кг и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) у субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение аудиторского консультационного обслуживания по финансово-хозяйственным вопросам, и проекты договоров согласно Приложениям.

2. Определить следующий состав членов закупочной комиссии:

- Заместитель генерального директора Маринич Н.И. - Председатель комиссии;

- Заместитель начальника правового отдела Чичаев А.М.;

- И.о. специалиста по закупкам планово-экономического отдела Вербило Н.А.;

3. Председателю закупочной комиссии для проведения закупки обеспечить публикацию Извещений о закупке и проекты договоров в единой информационной системе в сфере закупок в сети интернет в срок по 12 февраля 2024 года включительно.

4. Членам закупочной комиссии обеспечить заключение договоров по результатам проведенных конкурентных процедур в соответствии с Извещениями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя генерального директора Маринич Н.И.

Приложение: 1. Извещение №651/З/02-24 на 9л. в 1 экз.,

2. Проект договора к Извещению №651/З/02-24 на 4 л. в 1 экз.,

3. Извещение №655/З/05-24 на 1 л. в 1 экз.,

4. Проект договора к Извещению №655/З/02-24 на 3 л. в 1 экз.

ПРИКАЗ ПОДПИСАН УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

x ПРОЕКТ ДОГОВОРА

*начало формы*

Договор №651/З/02-24

на поставку

г. Санкт-Петербург «___» ________ 2024 года

Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Якимова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов закупки (_____________), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке полиамида (далее - Товар), в количестве 200 кг, на основании Спецификации (Приложение № 1) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

1.2. Поставка Товара в полном объеме (доставка) осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

1.3. После выполнения Поставщиком поставки товара, Сторонами подписывается товарная накладная/УПД.

2. Обязанности Заказчика

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять Товар в порядке, предусмотренном Договором.

2.1.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Договором.

3. Обязанности Поставщика

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать Товар и относящиеся к нему принадлежности и документы Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.5, лит. Я.

3.1.2. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку Товара за свой счет по адресу:
г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.5, лит. Я.

3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, в сроки, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.1.4. Предоставить Заказчику счет и счет-фактуру (при наличии), товарную накладную/УПД, сертификаты (декларации) соответствия на поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке, данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара.

4. Порядок приема-передачи Товара и иных результатов исполнения договора

4.1. Поставка Товара осуществляется не позднее срока, указанного в пункте
1.2 Договора. О готовности поставить Товар Поставщик уведомляет Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты поставки.

4.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товаров Заказчику, а Заказчик – принять и оплатить товар.

При передаче Товара Заказчику Поставщик предоставляет следующий пакет документов:

-сертификаты соответствия, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- товарную накладную/ УПД;

- счет и счет-фактуру (при наличии).

4.3. Условия поставки и порядок приемки:

- доставка осуществляется Поставщиком по адресу поставки, указанному в настоящем Договоре;

- упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранение в обычных условиях;

- Товар принимается Заказчиком по количеству без вскрытия упаковки при условии ее целостности и подписывается товарная накладная/УПД;

- поставка Товара на объект Заказчика должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время;

- риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику на основании товарной накладной/УПД.

4.4. В случае споров о качестве поставляемого Товара проводится экспертиза независимой организацией за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставляемого товара, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 дней с момента получения ее результатов.

4.5. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. В присутствии представителей Заказчика, и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар, а также проверка Товара по количеству путем взвешивания Товара на калиброванных весах (с предоставлением соответствующих документов), предоставленных Поставщиком, и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

4.5.2. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара и с содержащимся данными в сопроводительных документах на Товар.

4.5.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 4.5.7 Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.

4.5.4. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2).

4.5.5.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.5.7 Договора.

4.5.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, электронной почте либо нарочным.

4.5.7. Поставщик в установленный в извещении (п. 4.5.6 Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение
об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес
к Договору.

4.5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.

4.5.9. Адресом электронной почты для получения извещений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть _____________.

5. Цена. Порядок расчетов

5.1. Цена Договора, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору,
с учетом всех расходов на доставку, в том числе страхование при перевозке, расходы на упаковку, погрузку и разгрузку, стоимость товара, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет __________ (________________) рублей 00 копеек,
в том числе НДС __________ (__________) рублей
00 копеек (НДС не облагается).

5.2. Цена Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по Договору, является фиксированной на период действия Договора и пересмотру не подлежит.

5.3. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки и подписания Сторонами товарной накладной/УПД, на основании счета и счета-фактуры (при наличии) Поставщика.

5.4. Уступка прав требования по Договору без согласия сторон не допускается.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков, в т.ч. связанных с качеством изготовления. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

6.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией, которую Поставщик передает Заказчику совместно с Товаром.

6.3. Гарантийный срок на Товар, составляет не менее 12 месяцев, если иное не указано в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору) и не должен быть менее срока действия гарантии, предоставляемой Производителем, с момента поставки.

6.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим лицом;

6.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика полного возмещения убытков, причиненных ему или третьим лицам вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 6.4. Договора, в установленные Заказчиком сроки, но не более 30 (Тридцати) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

6.7. При выявлении недостатков товара Заказчик обязан проинформировать об этом Поставщика и вызвать его представителя для составления двустороннего Акта о выявленных недостатках. В случае непредоставления Поставщиком ответа и неявки его представителя в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик составляет односторонний Акт о выявленных недостатках. Указанный акт имеет силу двухстороннего и является основанием для исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 6.4 настоящего Договора. Если Заказчик привлек для экспертизы недостатков независимых специалистов, расходы на проведение независимой экспертизы относятся за счет Поставщика, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено, что недостатки не были вызваны действиями Поставщика.

6.8. В случае невозможности исполнения требований заказчика в течении более чем 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания двустороннего Акта о выявленных недостатках, поставщик через 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания акта предоставляет Заказчику аналогичное оборудование или его модуль, аналогичный изъятому для ремонта, до окончания проведения ремонта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика.

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы.

7.2.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. Ответственность Поставщика.

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере не менее 0,1% от цены Договора.

7.3.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, действия органов государственной власти и управления, связанные с предметом Договора и влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и обязывает ее возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон.

9.2. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5 В случае нарушения Поставщиком гарантий, описанных в разделе 6 Договора, а также сроков, указанных в п. 1.2. Договора более чем на 10 рабочих дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанные в настоящем пункте нарушения признаются сторонами существенными. При одностороннем отказе от исполнения Договора он признается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя по Договору обязательств.

11.Порядок урегулирования споров

11.1. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии одной Стороны другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее получения.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. С целью обмена юридически значимыми документами Стороны вправе использовать электронный документооборот (далее – ЭДО), с применением квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и с использованием Системы ЭДО Оператора ЭДО, входящего в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России.

При этом, оформляемые в Системе ЭДО с применением КЭП документы признаются Сторонами юридически значимыми и Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичными документам, оформленным на бумажных носителях.

12.2. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

12.2.1. Приложение № 1 – Спецификация.

12.2.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

13. Адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки товара №651/З/02-24

от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку полиамида

Заказчик: АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Поставщик: _________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС __________ (__________) рублей
00 копеек (НДС не облагается).

Заказчик: Поставщик:

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» _____________________

_______________ /О.Е. Якимов/ _______________/___________/

Приложение № 2

к Договору поставки

товара №651/З/02-24

от «___» _______ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полиамида

*соответствует техническому заданию к извещению и заполняется после проведения настоящего запроса котировок в электронной форме при заключении договора

Заказчик: Поставщик:

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» _____________________

_______________ /О.Е. Якимов/ _______________/___________/