Тендер - ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на поставку вспомогательных материалов для производства сухой кормовой барды (сульфаминовая кислота) №265948781

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Омская, 1.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.02.2024 по 19.02.2024Место предоставления документации:Извещение о проведении запроса котировок находится в свободном доступе в единой информационной системе – www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке – www.com.roseltorg.ru и доступно в любое время с момента размещения, без взимания платы.Порядок предоставления документации:Извещение о проведении запроса котировок находится в свободном доступе в единой информационной системе – www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке – www.com.roseltorg.ru и доступно в любое время с момента размещения, без взимания платы.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИОЗК_СМП_8К_от_09.02.2024г. - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку вспомогательных материалов для производства сухой кормовой барды (сульфаминовая кислота) для нужд АО «Ерофеев» 8К от 09.02.2024 г.

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Куйбышев, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

ФОРМА № 1

(фирменный бланк участника закупки)

Заказчику ____________________

ИНФОРМАЦИЯ

об участнике конкурентной закупки [1]

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 2

ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

(в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) [3]

Настоящим _

(наименование претендента на участие в закупке)

в лице _, действующего

(наименование должности руководителя/официального представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

на основании, __________________________________________________________________________, предлагает поставить товар, конкретные

(основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица)

показатели которого, соответствуют значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок (конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и указание на товарный знак (при его наличии) приводятся в Таблице № 1).

Таблица № 1.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 3

(фирменный бланк претендента на участие в закупке)

Заказчик__________________________

Извещение № ________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Настоящим ___________________________________________________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, место жительства, год и место рождения, паспортные данные, ИНН, номер контактного телефона; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные, ИНН, ОГРНИП, номер контактного телефона; для организаций – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, дата государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения, фактический адрес, ОГРН, ИНН, номер контактного телефона)

в лице________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия),

действующего на основании ____________________________________________________________,

(основание и реквизиты документа, имя, отчество (полностью) подтверждающие полномочия соответствующего лица)

уполномоченного в случае признания нас (меня) победителем, предлагаем(ю) заключить договор на _________________________________ на общую сумму [7] ___________ (__________) руб. ___ коп., (предмет договора)

в том числе НДС _____ % – ___________ (________________) руб. ___ коп. / без учета НДС.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

*значение ИТОГО в таблице Спецификация должно совпадать с ценовым приложением участника о заключении договора, указанным в настоящей Форме №4 и с указанным с применением функционала ЭТП.

** Цена за единицу товара, указанная участником в форме ценового предложении, не должна превышать значения, указанные в п. 11 Раздела III. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации закупки. При указании единичных расценок, информация указывается с учетом применяемой участником системы налогообложения (если участник является плательщиком НДС, то единичные расценки указывается с учетом НДС, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, то единичные расценки указывается без учета НДС).

_________________________________________ является / не является плательщиком НДС.

(наименование участника закупки) (нужное подчеркнуть)

_____________________ согласно с тем, что, если не были учтены какие-либо факторы, влияющие на

( наименование участника закупки)

стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с договором, данные товары (работы, услуги) в любом случае будут поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с извещением о проведении закупки, в пределах предлагаемой цены договора.

ВНИМАНИЕ: При указании ценового предложения с применением функционала ЭТП информация указывается с учетом применяемой участником системы налогообложения (если участник является плательщиком НДС, то ценовое предложение указывается с учетом НДС, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, то ценовое предложение указывается без учета НДС).

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вспомогательных материалов для производства сухой кормовой барды (сульфаминовая кислота) для нужд АО «Ерофеев».

Исполнитель: главный технолог М.В. Дудецкий

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-18-63

Предмет закупки.

Поставка вспомогательных материалов для производства сухой кормовой барды (сульфаминовая кислота) для нужд АО «Ерофеев» (далее - «Товар»).

Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* Количество Товара не является однозначным. В течение срока действия Договора возможна корректировка в связи с изменением производственной необходимости.

Способ закупки.

Запрос предложений в электронной форме. Закупка только для субъектов малого и среднего предпринимательства (ОКДП2: 20.13 - Вещества химические неорганические основные прочие).

Обоснование способа закупки.

Согласно п.14.8 Положения о закупках АО «Ерофеев».

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) закупаемого Товара.

Качество Товара должно соответствовать требованиям Нормативно-технологической документации (далее – НТД), указанным в п.2 настоящего Технического задания и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012 (Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств).

На Товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие возможность его использования для производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья.

Требования к послепродажному обслуживанию поставляемого Товара.

Не установлено.

Требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать безопасность и сохранность Товара в условиях транспортировки в соответствии с НТД, указанной в п. 2 настоящего Технического задания.

Требования к срокам (периодам) и (или) объемам предоставления гарантий качества.

Не менее 12 месяцев, с даты поставки Товара и подписания товаросопроводительных документов.

Условия соблюдения сроков (периодов) и (или) объемов гарантийного обслуживания.

Соблюдение Заказчиком условий хранения Товара.

Место, условия, сроки (периоды) и порядок поставки товара.

Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Заказчика в срок с момента заключения договора и до 31 декабря 2024 г.

Поставляемый Товар должен храниться на складе Поставщика до окончания срока действия Договора и поставляться на основании Заявок Заказчика.

Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика путем доставки Товара до склада Заказчика. Адрес Заказчика: (адрес поставки товара): Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев, улица Омская, 1.

Срок поставки партии Товара – в течение10 (Десять) календарных дней со дня получения Поставщиком заявки, подписанной Заказчиком.

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:

– Универсальный передаточный документ (УПД);

– Счет;

– Акт приемки-передачи Товара;

– Инструкцию по применению;

– Протокол испытаний на вспомогательные материалы;

– Свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.

– Сертификат качества/соответствия;

– Технический паспорт;

– Паспорт безопасности;

– Паспорт качества;

– Декларация о соответствии.

Начальная (максимальная) цена закупки:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (сто сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Цена за единицу товара, указанная участником в форме ценового предложении, не должна превышать значения, указанные в таблице.

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки.

При определении начальной (максимальной) цены поставляемого Товара источником информации послужило сопоставление рыночных цен (анализ рынка) Заказчиком (пп.3. п. 1.5.1 Положения о закупках АО «Ерофеев»).

Ценовые предложения участников закупки не могут превышать установленную заказчиком начальную (максимальную) цену.

Форма, сроки, и порядок расчетов.

Форма расчетов - безналичный расчет.

Оплата производится по факту поставки партии Товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, ТН, ТТН, Транспортной накладной (по форме Приложения № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом) и иных документов, указанных в п.3.5 настоящего Договора.

Оплата производится Заказчиком на основании вышеуказанных документов, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня поставки партии Товара и выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика

Порядок формирования начальной (максимальной) цены закупки поставляемого Товара.

В общую цену Договора входит: стоимость Товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы Поставщика, связанные с уплатой всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также упаковки, маркировки, погрузки Товара, и иные расходы, и затраты Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

Требования к сопроводительной документации. В том числе перечень документов, подтверждающих соответствие товаров/работ/услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам/работам/услугам.

Не установлено

Иные требования.

Не установлено.

Раздел IV. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

- Посмотреть таблицу с данными

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Ерофеев» (АО «Ерофеев»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Радченко Николая Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с п. 14.7. Положения о закупках АО «Ерофеев» и на основании Протокола №_____ от «____»________20___г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить вспомогательные материалы сульфаминовая кислота Марка Б, высший сорт для нужд АО «Ерофеев» (далее – Товар). Наименование, характеристики, объем, единичная и полная стоимость Товара, приведены в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

1.2. Поставка Товара производится партиями на основании заявок Заказчика (форма заявки - Приложение №2 к Договору).

1.3. Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика путем доставки Товара до склада Заказчика. Адрес Заказчика: (адрес поставки товара): Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев, улица Омская, 1.

1.4. Количество Товара не является однозначным и не является обязательным к выборке в полном объеме. В течение срока действия Договора возможна корректировка в связи с изменением производственной необходимости.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Нормативно-технологической документации (далее – НТД), указанным в п.2 настоящего Технического задания и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012 (Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств). На Товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие возможность его использования для производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья.

2.3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих производство и оборот предметов, являющихся Товаром по настоящему Договору.

2.4. Срок гарантии не менее 3 месяцев, с даты поставки Товара и подписания товаросопроводительных документов.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки партии Товара – в течение 10 (Десять) календарных дней со дня получения Поставщиком заявки, подписанной Заказчиком.

3.2. Период поставки Товара: с момента подписания Договора и до 31 декабря 2024 года.

3.3. Упаковка Товара должна обеспечивать безопасность и сохранность Товара в условиях транспортировки.

3.4. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Товара в некачественной или не соответствующей условиям Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Товара из-за неправильной упаковки.

3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:

– Универсальный передаточный документ (УПД);

– Товарно-транспортная накладная (1-Т);

– транспортная накладная (Приложение № 4 к правилам перевозки автомобильным транспортом);

– Счет;

– Инструкцию по применению;

– Протокол испытаний на вспомогательные материалы;

– Свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.

– Сертификат качества/соответствия;

– Технический паспорт;

– Паспорт безопасности;

– Паспорт качества;

– Декларация о соответствии.

3.6. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Отсутствие товаросопроводительных документов или их ненадлежащее оформление является основанием для отказа в приемке Товара Заказчиком.

3.7. Поставщик одновременно с передачей Товара и товаросопроводительных документов, указанных в пункте 3.5 Договора, передает Заказчику протокол испытаний, свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации, счет, счет-фактуру и иные документы, необходимые для данного Товара (если действующее законодательство РФ предусматривает их предоставление и\или оформление на данный вид Товара), составленные на русском языке или переведенные на русский язык.

3.8. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

3.9. Днем перехода права собственности на поставленный Товар является дата выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара на склад Заказчика. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается выполненной в момент подписания уполномоченными представителями Сторон в ТОРГ-12 или УПД на складе Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая цена договора составляет - Общая цена Договора составляет - _______ (_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – _______ / НДС не облагается (в соответствии с положениями п. 2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ) [8] .

4.2. Цена за единицу Товара зафиксирована и устанавливается в рублях Российской Федерации из расчета за одну тонну на условиях, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) к настоящему Договору.

4.3. В общую цену Договора входит: стоимость Товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы Поставщика, связанные с уплатой всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также упаковки, маркировки, погрузки Товара, и иные расходы, и затраты Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.

4.4. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в рублях Российской Федерации. Форма расчетов – безналичный расчет.

4.5. Оплата производится по факту поставки партии Товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, ТН, ТТН, Транспортной накладной (по форме Приложения № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом) и иных документов, указанных в п.3.5 настоящего Договора.

Оплата производится Заказчиком на основании вышеуказанных документов, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня поставки партии Товара и выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика

4.6. В случае задержки представления Поставщиком указанных выше документов срок оплаты Товара Поставщику увеличивается на соответствующее количество дней.

4.7. В качестве подтверждения выполнения в полном объеме обязательств по Договору Заказчик подписывает со своей стороны и направляет Поставщику для подписания Акт выполнения обязательств (оформленный по образцу согласно Приложению 3 к Договору). Подписанный Сторонами без замечаний Акт выполнения обязательств является подтверждением надлежащего выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору в полном объеме. В случае не подписания (невозврата) Акта выполнения обязательств Поставщиком исполнение обязательств по Договору подтверждается документами в соответствии с п. 3.5. Договора.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день доставки партии Товара Поставщиком. При приемке партии Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям к внешнему виду, количеству, качеству и ассортименту, содержащимся в настоящем Договоре. Забракованный при приемке Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять и вывезти Товар со склада Заказчика в однодневный срок со дня уведомления. Товар, забракованный Заказчиком, считается недопоставленным.

5.2. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется Заказчиком на основании накладной Поставщика, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон.

Полномочия представителей Сторон на приемку-передачу Товара и подписание акта приемки-передачи Товара удостоверяются выданными в установленном законом порядке доверенностями, надлежаще заверенные копии которых прилагаются к акту приемки-передачи Товара.

5.3. Стороны настоящего Договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара (очередной партии) при наличии у него письменного (письмо, факс, телеграмма и т.п.) согласия Заказчика. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Поставщиком досрочной поставки Товара несет Поставщик.

5.4. В случае обнаружения фактов поставки Товара в недостаточном количестве, а также ненадлежащего качества и (или) ассортимента, Заказчик уведомляет об этом Поставщика телефонограммой, в которой устанавливает Поставщику срок для восполнения недопоставленного количества товара и (или) замены ненадлежащего товара на товар надлежащего качества и (или) ассортимента. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За недопоставку или нарушение сроков поставки Товара Поставщиком, Заказчик вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки стоимости не поставленного\недопоставленного в срок Товара, также Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения понесенных убытков.

6.2. В случае неисполнения, просрочки исполнения обязательств Заказчика по оплате (за исключением предоплаты (аванса)), Исполнитель вправе обратиться к Заказчику с требованием об уплате неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

6.3. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой Стороне в течение месяца со дня обнаружения нарушения исполнения условий Договора требование о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

6.4. В остальных случаях, не предусмотренных Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки забракованного Заказчиком Товара. В этом случае забракованный Заказчиком Товар не принимается и оплате не подлежит. При этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Поставщик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с перемещением и хранением забракованного Товара, на основании счета и калькуляции Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования.

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Заказчика, вызванные отказом от поставки Товара. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.

6.7. В случае простоя Товара вследствие обнаружившейся невозможности введения Товара в промышленную эксплуатацию, поломки/выхода из строя по причине невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости Товара за каждый день такого простоя. Срок простоя определяется с даты направления Заказчиком Поставщику уведомления о поломке/выходе из строя Товара до момента устранения Поставщиком недостатков.

6.8. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/Приложении № 1, Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать тысяч) рублей за каждый непредоставленный (несвоевременно предоставленный) документ.

6.9. При проведении расчетов сумма, подлежащая оплате Поставщику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, предъявленных Заказчиком в претензиях.

6.10. При возмещении убытков Заказчик ограничивается возмещением реального ущерба. Ответственность Заказчика в любых случаях и по любым основаниям, предусмотренным Договором, не может превышать 10% от цены поставленного и принятого Товара.

6.11. Поставщик гарантирует, что поставка Товара, его последующее использование и распоряжением им со стороны Заказчика, предоставление документации Поставщика и ее использование Заказчиком не нарушает исключительных и иных прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

6.12. Поставщик обязуется защищать Заказчика или урегулировать своими силами и за свой счет любые требования, претензии или иски в случае их предъявления к Заказчику в связи с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав. Поставщик обязуется возместить Заказчику все издержки и убытки, обязанность уплаты которых может быть возложена на Заказчика в связи с нарушением Поставщиком гарантии, содержащейся в пункте 6.11. Договора, а также предъявлением к Заказчику претензий, требований и исков, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц.

6.13. Заказчик обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы по Договору признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (военные действия, террористические акты), природные явления и стихийные силы природы (наводнения, землетрясения), техногенные катастрофы, акты, а также действия органов государственной власти или органов местного самоуправления, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

7.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных данным разделом Договора, Сторона, не исполнившая свои обязательства, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней в письменном виде известить об указанных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентных государственных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств (может быть предоставлен позднее) и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

7.4. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Договору и не направившая или несвоевременно направившая другой Стороне извещение, предусмотренное данным разделом Договора, обязана возместить другой Стороне фактически понесенные убытки.

7.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных данным разделом Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (при условии направления извещения, предусмотренного данным разделом Договора).

7.6. Форс-мажором не является (в том числе, в связи с тем, что признаком форс-мажора признается неизвестность на момент заключения сделки) и в этой связи не влечет освобождения от ответственности за нарушение любых обязательств любое обстоятельство (фактические, экономические, юридические и иные факты и события), связанное со следующим:

- распространение и последствия, существующих на момент заключения Договора эпидемий / инфекций / пандемий, их дальнейших штаммов / вариантов:

• коронавирусной, вызванной 2019-nCoV (COVID-19);

• свиного гриппа;

• птичьего гриппа.

- события и последствия специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, инициированной 24 февраля 2022 года и односторонних ограничительных мер и / или недружественных действий, введенных в связи с указанным или иными событиями иностранными государствами или международными и иными наднациональными организациями (в том числе, но не ограничиваясь, в контексте следующих актов: Распоряжения Правительства РФ от 13.05.2021г. N 1230-р и от 05.03.2022г. N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»; Указ Президента РФ от 23.04.2021г. N 243

«О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств» и иных аналогичных документов).

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут разрешать разногласия путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений, изменений и др.

8.2. Стороны в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ пришли к соглашению, что принятием мер по досудебному урегулированию является направление одной из Сторон письменной претензии. Сторона, направившая претензию, имеет право по истечении 5 (Пяти) календарных дней со дня направления претензии обратиться с иском в Арбитражный суд Новосибирской области.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (приложений, протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств по договору – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

10.2. В случае изменения у Стороны ее местонахождения, наименования, банковских реквизитов она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону с обязательным указанием на то, что данное извещение является неотъемлемой частью Договора.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения (если новые обстоятельства порождают юридические последствия) или протокола. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору, передаваемые посредством электронной почты с адресов, указанных в завершающем разделе Договора, имеют юридическую силу, в том числе, в суде.

10.4. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ (Заверения об обстоятельствах) и с целью проявления должной осмотрительности при выборе контрагента и проверки добросовестности контрагента, а также надлежащего исполнения контрагентом налоговых обязательств, каждая из Сторон (далее - «Заверяющая Сторона») заверяет другую Сторону, что:

• представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны Договор или дополнительные соглашения (или приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;

• обязательства, установленные в Договоре, являются для Заверяющей Стороны действительными, законными, исполнимыми по всем параметрам и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

• заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны перед третьими лицами;

• Заверяющей Стороной получены все необходимые одобрения органов управления (корпоративные одобрения), требующиеся для заключения Договора;

• принятие и исполнение обязательств по Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних документов Заверяющей Стороны;

• Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной Договором;

• Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным): способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя банкротом;

• Заверяющая Сторона является добросовестным налогоплательщиком, сдает налоговую отчетность, исчисляет и уплачивает налоговые платежи в соответствии с действующим законодательством;

• Заверяющая Сторона присутствует в соответствии с требованиями законодательства страны регистрации организации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП или их аналогах), не зарегистрирована по массовому адресу регистрации, не имеет дисквалифицированного руководителя;

• Заверяющая Сторона осуществляет указанные в ее документах виды деятельности и имеет фактическое нахождение по месту регистрации, имеет обладающего необходимыми полномочиями руководителя, физически существующие по указанным адресам офисы (склады и прочие активы), имеет необходимое оборудование и транспорт, персонал, действующий расчетный счет (а), а также соответствует информации, данной ею в СМИ или интернете;

• Заверяющая Сторона является надежным контрагентом, т.е. отсутствует среди лиц, не сдающих отчетность, неплательщиков налогов, банкротов, лиц, участвующих в судебных разбирательствах в связи с допускаемыми ими неплатежами налогов или сборов или работой с однодневками, имеет рекомендации со стороны партнеров / контрагентов по бизнесу, имеет опыт длительного ведения деятельности и поддержки взаимоотношений с одними и теми же партнерами и может подтвердить это соответствие документами;

• Заверяющая Сторона имела возможность влиять на содержание Договора исходя из собственных разумно понимаемых интересов, осуществила надлежащую юридическую, техническую, экономическую аналитику Договора, в связи с чем подтверждает, что текст Договора сформирован Сторонами на правовых принципах ГК РФ, в связи с чем принцип толкования «против составившей текст Стороны» к условиям Договора не применяется.

• Заверяющая Сторона исходя из своего опыта и квалификации рассчитала уровень рисков и возможной ответственности и иных последствий в связи с исполнением Договора.

Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.

10.5. Сторона не вправе уступить право (требование) по Договору третьим лицам без письменного согласия второй Стороны. При исполнении Договора не допускается перемена Стороны по Договору, за исключением случая, если новое лицо является правопреемником Стороны по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. В случае обнаружения расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из документов к нему приоритетом будет пользоваться текст Договора.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Условия Договора и соглашений (приложений, протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора, Приложений к нему и его исполнения.

10.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (здесь и в иных разделах Договора данный термин включает нормативные и нормативно-технические документы, действующие в России и ЕВРАЗЭС, а также официальные разъяснения их органов власти).

10.10. Договор с его приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с его подписания заменяет переговоры, письма и соглашения по предмету.

10.11. Неосуществление (полное или частичное) Сторонами своих прав, предусмотренных Договором, и (или) задержка в их осуществлении не являются отказом такой Стороны от осуществления таких прав и не препятствуют осуществлению этих прав в дальнейшем. Единичное и (или) частичное осуществление Стороной своих прав, предоставленных ей Договором, также не является отказом такой Стороны от осуществления прав и не является основанием для прекращения прав, имеющихся у этой Стороны в соответствии с Договором.

10.12. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке письменно уведомив об этом Поставщика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае:

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене (ремонту) Товара или его частей, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены (ремонта) Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара (партии Товара) более чем на 10 (десять) календарных дней;

- однократного нарушения срока поставки Товара/партии Товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

- невозможности ввода Товара в промышленную эксплуатацию при отсутствии вины Заказчика;

- в случае недостижения Товаром технических характеристик, предусмотренных Приложении к Договору;

10.13. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора обеими Сторонами, Поставщик обязуется предоставить Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Омская, 1 документы, указанные в Приложении № 4 к Договору в бумажном виде.

10.14. В срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов, Поставщик обязуется предоставить Заказчику Справку об отсутствии в отношении участника действующих исполнительных производств, а также непогашенной задолженности от службы судебных приставов, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Омская, 1

10.15. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке письменно уведомив об этом Поставщика за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае не предоставления в установленный срок документов, указанных в п. 10.13., п.10.14. Договора.

10.16. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения. При этом Поставщик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением. Заказчик обязан оплатить Поставщику фактически оказанные услуги на дату расторжения настоящего Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств, передачу ценностей или имущества, прямо или косвенно любым лицам в рамках служебных переговоров, деловой переписки, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или в иных неправомерных целях. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как предложение/дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений вышеуказанного пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений вышеуказанного пункта договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. После уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения письменного ответа другой Стороны с объяснениями и информацией (документами), опровергающими или подтверждающими факт нарушения. Этот письменный ответ должен быть предоставлен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

11.3. В случае неполучения письменного ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления, либо в случае подтверждения факта нарушения другой Стороной обязательств, указанных в п. 11.1. настоящего Договора, Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №

от «__» __________ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки №

от «___» __________ 2022г.

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН СТОРОНАМИ:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

В соответствии с Договором №______ от ___. ____.20___ на поставку вспомогательных материалов для производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья Заказчик просит Поставщика поставить Товар, а Поставщик обязуется исполнить данную Заявку в указанные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего, на общую сумму:___________(________) рублей, в т. ч. НДС:___________(___________) рублей.

Дополнительные требования _______________________________________________________________________

Примечание: Количество поставляемого товара может быть до 3% больше или меньше количества, согласованного в соответственной заявке. В этом случае стоимость заказа соответственно увеличится или уменьшится при окончательном расчете.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки №

от «__» ___________ 2022г.

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН СТОРОНАМИ:

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ

выполнения обязательств по договору

___________________ № _____ от ____. _____. 20___

- Посмотреть таблицу с данными

____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны и

АО «Ерофеев», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Радченко Николая Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий акт выполнения обязательств (далее - Акт) по Договору _________ № ___ от ____. _____. 20___ (далее - Договор) о нижеследующем.

Настоящим Актом Стороны подтверждают выполнение обязательств по Договору в полном объеме, предусмотренном Договором, как со стороны Поставщика/Исполнителя/Подрядчика, так и со стороны Заказчика.

Общий объём поставленного товара составляет: ________ килограмм на общую сумму -____________________(_______________________) рублей ______ копеек.

Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Поставщика/Исполнителя/Подрядчика и Заказчика.

Настоящий Акт вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечания:

1. Копии документов, указанных в Перечне, должны быть заверены штампом (отметкой) «Копия верна», печатью организации (при наличии), подписью руководителя или лица по доверенности. Документ, указанный в п. 2.7 Перечня, предоставляется в виде нотариально заверенной копии всех страниц (с 1 по 20 страницу).

2. Информационные письма предоставляются на официальном бланке Поставщика/Подрядчика/Исполнителя, с учетом требований к оформлению, указанных в п. 1 данных Примечаний.

3. Документы, подлежащие предоставлению в налоговый орган должны быть представлены с отметкой налоговых органов о принятии (за исключением промежуточной бухгалтерской отчетности), а также с учетом требований к оформлению, указанных в п. 1 данных Примечаний.

4. Документы, выдаваемые налоговым органом должны содержать подпись и печать должностного лица, а также печать или квалифицированную электронную подпись налогового органа.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ VI. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ»

Начальная (максимальная) цена сформирована Заказчиком методом сопоставление рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пп. 3 п. 1.5.1 Положения о закупках АО «Ерофеев».

Результаты проведенного анализа рынка:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения и данные отмеченные * не является обязательными и их непредставление не может являть причиной отклонения заявки участника закупочной процедуры ↑

Персональная информация, указанная в Информации об участнике конкурентной закупки предоставляется участником только с согласия субъекта персональных данных, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. ↑

Заполняется при условии отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак поставляемого товара или есть указание на товарный знак (и прочее) со словами «или эквивалент». ↑

Заполняется в соответствии с техническим заданием. Указываются все требуемые товары, перечисленные в техническом задании. Страна происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта 14.12.2001 № 529-ст. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Указанные в настоящей форме сведения о стране происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), должны соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ ↑

Указывается количество товаров (материалов) в соответствии с требования установленными в техническом задании. ↑

Указываются характеристики (длина, ширина, высота, толщина, объем, плотность, цвет, структурные характеристики и пр.) требуемых товаров (материалов), соответствующие требованиям, установленным в техническом задании.

Данный столбец заполняется участником закупки с указанием в том числе конкретных значений (вкл. товарный знак) характеристик товаров, непосредственно предлагаемых таким участником к поставке. Описание производится по полному перечню показателей (количественных и качественных характеристик), установленных в РАЗДЕЛЕ IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящего извещения, с использованием принятых в соответствующей области деятельности единиц измерения и общепринятых сокращений. Участник закупки вправе указать дополнительные количественные и качественные характеристики.

Наименования, виды (содержание), качество, количество поставляемых товаров (объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ, указанные в РАЗДЕЛЕ IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящего извещения и в настоящей Форме № 2 РАЗДЕЛА III «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ», должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) Участником закупки, РАЗДЕЛУ IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящего извещения, заявка на участие в закупке признается несоответствующей требованиям настоящего извещения, что влечет за собой отказ в допуске к участию в закупке.

При описании товара, подлежащего поставке (применяемого при выполнении работ, оказании услуг) указываются сведения о модели (марке, типе, модификации и т.п.), производителе товара, а также товарном знаке (при наличии товарного знака). При описании характеристик товара не допускается использование слов «не более», «не менее», «менее», «до», «от», «более», «лучше», «больше», «меньше», «ниже», «выше», «шире», «уже», «или», «либо», «свыше», «уже», «шире», «превышает», «может быть», «должно быть» и символов « », «≤», «≥» и подобное описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение. Описание не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог». ↑

Данная сумма указывается участником в качестве ценового предложена с применением функционала ЭТП (участник делает предложение по общей цене договора). ↑

Заполняется на основе заявки победителя, в соответствии с применяемой системой налогообложения. ↑

Количество Товара не является однозначным. В течение срока действия Договора возможна корректировка в связи с изменением производственной необходимости. ↑