Описание тендера: | Поставка жидкости для удаления накипи |
Сумма контракта: | 3 270,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 09.02.2024 |
Окончание: | 12.02.2024 11:00:00 |
Тендер №: | 265915724 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Пермский край |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка жидкости для удаления накипи
Цена контракта: 3 270,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жидкости для удаления накипи DeLonghi EcoDecalk | 3270 | 1090 | 3 | упак |
Проект договора на поставку жидкости для удаления накипи.doc | 22 КБ | 09.02.24 13:09 | Действующая |
ДОГОВОР № ____
на поставку товара
г. Пермь «___» ______ 2024 г.
Государственное краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ГКУ «ЦБДД Пермского края»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пп. 2. п.3.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГКУ «ЦБДД Пермского края», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки сроков поставки Товара и /или сроков замены забракованного Товара Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору по день исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от цены Договора.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Оплата штрафной неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по Договору.
5.4. В случае просрочки сроков оплаты Товара, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности.
5.5. В случае полного или частичного невыполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, данная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
5.6. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам конкурентной закупки либо заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся, при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
4) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
6.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
6.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- посредством одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Порядок расторжения договора предусмотрен действующим законодательством РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» и договором.
7.Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств обеими сторонами по настоящему Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны,
военные действия, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов, касающихся исполнения обязательства, запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации или органами местного самоуправления. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден уполномоченным государственным органом, в подтверждении должны содержаться данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.
После получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга в течение 3 (трех) календарных дней.
нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, сроком более 15 (пятнадцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 5 (пять) календарных дней, письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения настоящего Договора, в течение одного года с момента завершения настоящего Договора, если продолжительность такого срока не определена соответствующим дополнительным соглашением Сторон.
Сведения, полученные в ходе выполнения настоящего Договора, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.
10.5. Договор подписывается сторонами при помощи электронной цифровой подписи.
10.6. Приложение № 1 – Спецификация.
11.Адреса и банковские реквизиты сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к договору № ___
«__» _____ 2024 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
3. Поставщик гарантирует качество и безопасное использование поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Качество передаваемого Поставщиком товара должно соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТам, сертификату соответствия завода изготовителя.
4. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
5. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет следов механических повреждений.
6. Товар должен быть произведен не ранее 2022 года.
7. Гарантия - не ниже гарантии завода производителя.
8. Контактные лица по вопросам, касающимся технического задания и исполнения Контракта:
8.1. От Заказчика:
- Посмотреть таблицу с даннымиДиректор __________
ГКУ «ЦБДД Пермского края» _____________
_____________ А.И. Власов ______________ __________
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#272659014 |
250 000
|
2 дня
16.05.2024 03.06.2024 |
|
Тендер №273172044
Поставка бытовой химии (2)
|
Электронный аукцион
#273172044 |
151 867
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
1 519 |
2 дня
23.05.2024 03.06.2024 |
Тендер №273276338
Поставка бытовой химии (1)
|
Электронный аукцион
#273276338 |
87 668
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
877 |
4 дня
24.05.2024 05.06.2024 |
Тендер №273293067
Поставка дезинфицирующих средств(А)(562)
|
Электронный аукцион
#273293067 |
820 000
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
24.05.2024 03.06.2024 |
Тендер №273326495
Поставка дезинфицирующих средств
|
Электронный аукцион
#273326495 |
999 000
Обеспечение контракта:
10% |
5 дней
24.05.2024 06.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №265915712
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#265915712 |
55 279
|
срок истек
- 12.02.2024 |
Тендер №265915698
на поставку хозяйственных товаров
|
Анализ цен
#265915698 |
срок истек
- 12.02.2024 |
|
Малая закупка
#265915687 |
67 756
Обеспечение заявки:
6 000 |
срок истек
09.02.2024 22.02.2024 |
|
Тендер №265915658
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#265915658 |
55 279
|
срок истек
- 12.02.2024 |
Тендер №265915534
СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ
|
Электронный аукцион
#265915534 |
84 821
|
срок истек
- 12.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Не определен
#265915358 |
700 000
|
срок истек
- 16.02.2024 |
|
Электронный аукцион
#265915216 |
480 902
|
срок истек
- 20.02.2024 |
|
Электронный аукцион
#265915212 |
142 569
|
срок истек
- 20.02.2024 |
|
Тендер №265914472
Поставка медицинских расходных материалов
|
Малая закупка
#265914472 |
4 013
|
срок истек
- 09.02.2024 |
Тендер №265912217
Поставка печатной продукции
|
Малая закупка
#265912217 |
20 160
|
срок истек
- 09.02.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |