Тендер - поставка дезинфицирующих средств и антисептиков. №265833378

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.pdf
• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Варшавское шоссе 19А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.02.2024 по 09.02.2024Место предоставления документации:Документация размещена в электронном видеПорядок предоставления документации:Документация размещена в электронном видеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_(дезинфицирующие_средства_и_антисептики_)

ДОГОВОР № ЕП/_____-2024/223

на поставку дезинфицирующие средства и антисептики

г. Москва «___» __________________2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача Фридмана Романа Кирилловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛАБ» (ООО «ПРОФИЛАБ»),именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Старостиной Еленой Павловной, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с п. 42 Раздела 50 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора, утвержденного Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 21.09.2022, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить дезинфицирующие средства и антисептики (далее по тексту – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в срок, установленный в настоящем Договоре.

1.2. Срок поставки Товара: с момента заключения Договора и не позднее 12.02.2024 года.

1.3. Место поставки Товара – ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Варшавское шоссе, 19A.

Доставка, разгрузка Товара до склада Заказчика (в том числе, с подъемом на этаж, до места склада Заказчика) осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

1.4. Ответственный исполнитель: И.о. заведующего ЛООВИ Петрив Александра Анатольевна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.205.

1.5. Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности.

1.6. Код вида расходов (КВР): 244.

Цена Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести шесть тысяч двести) рублей в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 рублей. Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора и включает все расходы по упаковке, маркировке, транспортные расходы к месту назначения, расходы по разгрузке и доставке к месту складирования Товара в помещении Заказчика, а также все налоги, отчисления, таможенные платежи и сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением Раздела 12 Договора. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Договора, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Акта по согласованному образцу (Приложение № 3 к настоящему Договору) без замечаний Заказчика, при условии представления Поставщиком Заказчику счета, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, счета-фактуры (при наличии).

3.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.3. В случае изменения расчётного счёта Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный расчётный счёт Поставщика, несёт Поставщик. Письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом Поставщика, об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Договору осуществлять, в том числе электронный обмен юридически значимыми документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО), подписанными электронной подписью. Стороны, в целях верификации подлинности передаваемой посредством ЭДО информации, утверждают использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.5. Первичные документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи направляются в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

3.6. Выплата аванса в рамках настоящего Договора не предусмотрена.

Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.Уведомить о готовности Товара к отгрузке ответственное лицо Заказчика Петрив Александру Анатольевну, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.205 по телефону, +7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть">▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 205 за один рабочий день до поставки Товара.

4.1.2. Поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве, при этом поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств.

4.1.3. Устранять недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, при условии установления требования об устранении недостатков Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней заменить Товар на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора или забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Договора в составе уполномоченных на это своих представителей.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора после поставки Товара в полном объеме и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, качества Товара подписать Акт (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев, когда он имеет замечания или вправе отказаться от Товара и оплаты Товара.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора при условии подписания Сторонами Акта без замечаний Заказчика, и предоставления Поставщиком счета и товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, счет-фактуры (при наличии).

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы поставленного Товара.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку Товаров при наличии на то согласия Заказчика.

Сроки и условия поставки Товара, порядок сдачи-приемки Товара

5.1.Срок и место поставки указан в п. п. 1.2 и 1.3 Договора.

5.2. Поставщик обязан согласовать конкретную дату и время поставки с Заказчиком по телефону, указанному в п.4.1.1. Договора за один рабочий день до поставки Товара.

5.3. Заказчик/уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приемку Товара с участием представителя Поставщика после поступления Товара по адресу поставки.

5.4. В течение одного рабочего дня с даты поставки Товара в полном объеме в помещение Заказчика, Поставщик передает Заказчику/уполномоченному представителю Заказчика подписанные со своей стороны товарную накладную ТОРГ-12 (в 2-х экз.) или УПД (в 2-х экз.), счет–фактуру (в 1 экз.) (при наличии) и подписанный со своей стороны Акт (Приложение №3 к Договору в 2-х экз.).

5.5. Заказчик/уполномоченный представитель Заказчика не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 5.4. Договора, при отсутствии замечаний, подписывает товарную накладную (в 2-х экз.) или УПД (в 2-х экз.), Акт (Приложение № 3 к Договору) и возвращает Поставщику подписанные документы: товарную накладную ТОРГ-12 (в 1 экз.) или УПД (в 1 экз.), Акт (Приложение № 3 к Договору), счет-фактуру (в 1 экз.) (при наличии).

5.6. При обнаружении недостачи Товара, ненадлежащего качества Товара, несоответствия комплектности, технических и функциональных характеристик Товара условиям Договора, Заказчик/уполномоченный представитель Заказчика должен:

- приостановить приемку;

- обеспечить сохранность товара и его упаковки;

- не позволять, чтобы поступивший товар смешался с другим аналогичным товаром;

- совместно с представителем Поставщика составить акт с обязательным указанием недостатков и сроков для их устранения (при условии установления Заказчиком требования об устранении недостатков) либо отразить замечания в Акте (Приложение № 3 к Договору) или в отдельном документе/письме.

5.7. Акт в целях исполнения условий пункта 5.6; 5.12 Договора также может быть составлен по унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, что будет являться юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику о допоставке товара, замене несоответствующего требованиям Договора товара или устранении недостатков товара за счет Поставщика.

5.8. Поставщик обязан устранить недостатки, указанные в акте/письме, в т.ч. по п. 5.6, 5.7, 5.12 в сроки, указанные Заказчиком в таком акте или письме, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, при условии предоставления Заказчиком требований об устранении недостатков.

5.9. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке Товара будет считаться исполненным при получении Заказчиком всего Товара и с момента подписания Сторонами Акта (Приложение № 3 к Договору) без замечаний Заказчика.

5.10. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта (Приложение № 3 к Договору) без замечаний Заказчика.

5.11. По вопросам, касающимся приемки товара, не урегулированным Договором, применяются постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

5.12. При приемке Заказчик имеет право осуществлять выборочную/сплошную проверку качества поставляемого товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, Сторонами составляется соответствующий Акт в соответствии с условиями п.5.6, 5.7 Договора.

5.13. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, а именно поставки Товара надлежащего качества, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться внешние эксперты, экспертные организации, на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством. Экспертиза Товара производится после поставки товара в полном объеме, и ее результаты фиксируются в Акте (Приложение № 3 к Договору).

В случае если по результатам такой экспертизы в экспертном заключении установлены нарушения требований Договора, Поставщик обязан устранить данные нарушения в сроки, указанные в заключении при условии, если Заказчик установил требование об устранении недостатков.

5.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления его несоответствия условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров, и устранено Поставщиком.

Тара и упаковка

6.1. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении.

Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

6.2. В случае если Товар иностранного производства, Поставщик передает Заказчику необходимую для использования Товара документацию на русском языке.

Качество Товара

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара при его правильном использованиии хранении Заказчикоми несёт все расходы по замененекачественного Товара, а также, качество Товара соответствует стандартам и условиям, установленным производителем Товара, а также законодательству Российской Федерации.

7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от условий настоящего Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение5 (пяти) рабочих дней с даты получения этого уведомления.

7.3. Весь поставленный Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,Товаром, у которого не были восстановлены потребительские свойства, серийным и свободно поставляться в РФ,а также иметь остаточный срок годностив соответствии с Техническим заданием(Приложение №2 к Договору).

Гарантия качества Товара распространяется в течение сроков, предусмотренных документацией на Товар, с момента передачи Товара Заказчику.

7.4. Поставщик гарантирует поставку Товара Заказчику свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

7.5. Если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, стороны руководствуются п.11.3. Договора.

Ответственность Сторон

8.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Ответственность Поставщика:

8.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5 процентов цены Договора.

8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5000 (пяти тысяч) рублей цена Договора.

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

8.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем размере 5000 (пять тысяч) рублей.

8.4. В случае, если Поставщиком не исполнено требование Заказчика по уплате неустойки (штрафа, пени) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком в соответствии с разделом 5 Договора, Заказчик вправе:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору,

8.5. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату.

8.9. Заказчик не несёт ответственности и не компенсирует произошедшие не по вине Заказчика затраты Поставщика на выплаты за неисполнение последним своих обязательств перед третьими лицами.

8.10. Представители Заказчика и Поставщика не вправе вносить изменения в Договор и освобождать другую сторону от обязанностей и ответственности за нарушение Договорных отношений.

8.11. Под ненадлежащим исполнением обязательств понимается:

• поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, указанный в претензии Заказчика;

• нарушение срока поставки Товара более 1 (одного) календарного дня;

• поставка Товара в количестве и объеме, не соответствующем Спецификации (Приложение №1 к Договору);

• не устранение недостатков по претензиям Заказчика в установленные сроки;

• иное существенное нарушение обязательств по Договору.

8.12. Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

8.13. Независимо от уплаты неустойки, Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, без зачета неустойки.

8.14. Удержание неустойки в соответствии с условиями Договора не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, выявленные после даты подписания Акта Товара.

8.15. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.16. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.17. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

8.18. Законные, начисляемые в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по любому денежному обязательству любой из Сторон Договора, не начисляются и не подлежат уплате противоположной по Договору Стороне.

9. Момент перехода права собственности

9.1.Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с даты подписания сторонами Акта (Приложение №3 к Договору) без замечаний Заказчика.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, а также в связи с изданием актов органами государственной власти), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны письменно, не позднее 6 (шести) рабочих дней после их возникновения, представить необходимые документы, выданные компетентными органами государственной власти, или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора не относятся.

10.2. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и претензии, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путём официальной переписки.

11.2. В отношении всех претензий, в том числе содержащих требования об уплате пеней, штрафов, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения, если иной срок не указан в претензии.

11.3.При возникновении между Поставщиком и Заказчиком спора по поводу качества поставленного Товара, по требованию любой изСторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. Во всех случаях (независимо от наличия или отсутствия вины Поставщика), если экспертиза подтвердила, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара, расходы на экспертизу несет Поставщик.

11.4. В случае не урегулирования Сторонами спорных вопросов спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. Условия изменения, расторжения настоящего Договора

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они не противоречат действующему законодательству РФ, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора и Положением о закупке товаров, Работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.09.2022 г.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон;

б) по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

в) в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Сторона принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Положением и действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения настоящего Договора обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

12.6. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести все необходимые взаиморасчеты.

13.Срок действия (исполнения) Договора

13.1. Срок действия Договора с момента подписания и до «29» марта 2024 года, а в части финансовых, гарантийных и штрафных обязательств - до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Поставщик гарантирует поставку Товара Заказчику свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

14.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.4. Стороны согласовали как образец документа – Приложение №3 к Договору для использования при исполнении Договора.

14.5. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

а) Приложение № 1 «Спецификация»;

б) Приложение № 2 «Техническое задание»;

в) Приложение № 3 «Акт приема – передачи Товара».

15. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ЕП/______-2024/223

от «___»_______2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести шесть тысяч двести) рублей в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ЕП/______-2024/223

от «___»___________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара; требования к его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Общие положения

1.1. Объект закупки: поставка дезинфицирующих средств и антисептиков (далее по тексту – Товар).

1.2. Количество товара: поставка должна включать товары, указанные в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы (надлежащим образом заверенные копии):

• Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на каждый вид Товара;
  • Паспорт (паспорт качества) и необходимые в соответствии с законодательством сертификаты на каждый вид Товара

В сопроводительных документах на Товар должна быть указана страна происхождения товара.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: остаточный срок годности на дату поставки не менее 6 месяцев. Срок годности Товара должен быть указан на упаковке (листе-вкладыше, инструкции и т.д.). В случае если на упаковке Товара не указана дата выработки, а только конечная дата возможного применения, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие ¾ срока годности.

Место поставки Товара – ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Варшавское шоссе, 19A.

Срок поставки Товара: с момента заключения Договора и не позднее 12.02.2024 года. Поставка единовременная.

Доставка, разгрузка Товара до склада Заказчика (в том числе, с подъемом на этаж, до места склада Заказчика) осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

1.7. Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества, соответствующего всем действующим стандартам.

1.8. Поставляемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ и соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами РФ, предъявляемым к данному виду Товаров.

1.9. Товар поставляется в упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям изготовителя и другой нормативно-технической документации, предъявляемым к перевозке и хранению данного вида Товара. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара от порчи или уничтожения на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара от порчи или уничтожения на период поставки до приемки Заказчиком. Вся дополнительная информация указывается в НТД (нормативно-техническая документация).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ЕП/______-2024/223

от «___»__________2024 г.

ФОРМА АКТ

приема - передачи Товара

к Договору от ________________№________

г. Москва « »______________ 2024 г.

________________________________________ (наименование организации) в лице, ______________________________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», и Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), далее именуемое «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик во исполнение Договора № _______________ от _________ 2024 г. поставил Товар, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

и в соответствии со сроками, определенными Договором (либо указываются сведения о нарушении Поставщиком условий Договора в части сроков поставки и/или количества)

Фактическое качество, ассортимент, Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора от «____» ______ 2024 г. № ____________ (В случае несоответствия-указать_______________________________________________)

Заказчик провел экспертизу в соотв. с п.5.13 настоящего Договора и принимает или(не принимает) поставленный товар Поставщиком.

Срок поставки Товара по Договору _________________ г.

Фактический срок поставки Товара __________________ г.

Стоимость Товара в соответствии с условиями Договора: ______ (_____________________) рублей ____ копеек, включая НДС __% ________ (___________________) рублей ____ копеек.

Поставщику назначен штраф в соответствии с п. 8.2.3 Договора в сумме ________________.

Поставщику начислены пени в соответствии с п. 8.2.2Договора в сумме ________________.

Сумма к перечислению за фактически поставленный Товар составляет __________ руб. __________коп. (______________________________________________), включая НДС __% - _____ рублей ____ коп. (сумма прописью),включая НДС __% - _____ рублей ____ коп. (______________________________________________________) (без НДС, если Поставщик не является плательщиком НДС).

Претензий стороны друг к другу не имеют (имеют)(если имеются, то указать какие именно______________________________________________________________________).

Подписи сторон

Форма акта согласована сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными