Тендер - Приобретение химических препаратов обеззараживания воды №265833419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):309360, Белгородская область, Р-Н БОРИСОВСКИЙ, Х. НИКОЛЬСКИЙ, Д.1 "А"
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.02.2024 по 22.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Рассмотрение заявокМесто рассмотрения заявок:309360, Белгородская область, Р-Н БОРИСОВСКИЙ, Х. НИКОЛЬСКИЙ, Д.1 "А"Дата рассмотрения заявок:26.02.2024Порядок рассмотрения заявок:В соответствии с документацией о закупке
Проведение аукциона в электронной формеДата проведения аукциона:27.02.2024Порядок проведения аукциона:В соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:309360, Белгородская область, Р-Н БОРИСОВСКИЙ, Х. НИКОЛЬСКИЙ, Д.1 "А"Дата подведения итогов:27.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№3_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№5_заявка_на_участие-аукцион

Приложение №5

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора

_____________ (Набережнев Д.И..)

(подпись)

«___» _______________2024г

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«___________________________________________________________________________».

(наименование предмета аукциона)

Изучив извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить Договор на ___________________________, а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

Мы согласны выполнить ______________________________ (наименование предмета аукциона), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии с Техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации о проведении настоящего Аукциона. Предлагаемая нами цена Договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость предмета аукциона и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения _____________________ (наименование предмета аукциона), выполнение ___________________ (наименование предмета аукциона) будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить ___________________(наименование предмета аукциона) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с _________________________________________ (наименование Заказчика) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам Договора и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

7. Мы (я) обязуемся(юсь) поставить товар в соответствии с приведенными ниже показателями в соответствии с Техническим заданием:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№6_Образец_формы_согласия_на_обработку_ПД-аукцион

Приложение №6

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора

_____________ (Набережнев Д.И.)

(подпись)

«___» _______________2024г

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

(только для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,

(наименование документа, N,

сведения о дате выдачи документа

и выдавшем его органе)

в целях ___________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)

даю согласие _____________________________________________________________,

(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие

субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________

__________________________________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых

дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в

письменной форме .

"___"______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________

(подпись) (Ф.И.О.)

При

Приложение_№4_Декларация_соответствия

Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора

_____________ (Набережнев Д.И.)

(подпись)

«___» _______________2024г

образец

Декларация о соответствии участника закупки

требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме»

Настоящим ____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица или ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя),

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

"__" __________20__ г.

Приложение_№2_Проект_договора

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора

_____________ (Набережнев Д. И.)

(подпись)

«___» _______________2024 г.

Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку химических препаратов обеззараживания воды

дня нужд ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»

х. Никольский «___» __________2024 г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны и Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Красиво», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. директора Набережнева Дмитрия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» (Протокол заседания Наблюдательного совета от 25 июня 2021 г.), на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме протокол № ___ от «__» _______ 2024 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить химические препараты обеззараживания воды для нужд ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» (далее - Товар) по наименованию, в количестве, с характеристиками и по ценам, установленными в спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Общие положения Договора

2.1. Основные определения, используемые в Договоре:

2.1.1. Отчетная документация - документы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при его наличии) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.2. Требования к Товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (по наименованию), в количестве (объеме) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар и т.п.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.2.5. Риск случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.3. Гарантии Поставщика:

2.3.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

2.3.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.3. Срок годности Товара – не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара за свой счет и своими силами в течение суток со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Поставляемый Товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Договора составляет _____________________ (____________________) в т. ч. НДС _________ (____________) рублей ____ копеек (если НДС не облагается, указать основание. В случае если настоящий Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридическому лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком).

3.4. Источник финансирования: Собственные средства, полученные от осуществления предпринимательской деятельности.

3.5. Оплата Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в течение 7 рабочих дней после получения каждой партии товара, подтвержденного счет-фактурой и подписания обеими сторонами товарно-транспортной накладной.

3.6. Оплата производится только за фактически поставленный Товар.

3.7. Некачественный Товар и (или) недопоставленный Товар Заказчиком не оплачивается.

4. Условия и срок поставки, порядок приемки товара

4.1. Поставка Товара и передача отчетной документации осуществляются в следующем порядке:

4.1.2. Поставщик осуществляет своими силами и средствами поставку и выгрузку Товара на склад Заказчика, расположенный по адресу: Белгородская область, Борисовский район, х. Никольский, 1 «а».

4.1.3 Срок поставки: с момента заключения настоящего Договора по 01 декабря 2024 г. согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности на данный период. Заявки подаются Заказчиком за десять дней до даты поставки путем телефонных переговоров, подтверждаются письменно или путем факсимильной связи.

4.1.4. Поставщик обязан осуществить поставку не позднее десяти календарных дней после принятия вышеуказанной заявки. Поставщик обязан обеспечить принятие заявки Заказчика, её регистрации с указанием времени, количества Товара, ответственного лица. Заказчик имеет право не принимать Товар у Поставщика в случае если Товар поставлен в большем объеме, в ином ассортименте, чем предусмотрено заявкой Заказчика.

4.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР), №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР).

4.3. При поставке Товара Поставщик вместе с Товаром обязан передать Заказчику оригиналы товарных (транспортных) накладных с обязательной ссылкой на номер Договора, счетов-фактур и иных документов в соответствии с п. 2.2.2 Договора, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. По факту приемки Товара, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара, стороны подписывают товарную накладную.

4.5. В случае обнаружения при приемке Товара дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставленном Товаре условиям настоящего Договора, стороны оформляют акт об установлении расхождений в количестве, качестве Товара, иных условиях Договора и в тот же день такой акт направляется (передается) Поставщику.

4.6. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Спецификации или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

4.7. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания сторонами товарной накладной.

4.8. В случае нарушения срока поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке Товар.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, количеству, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены, оформленных ненадлежащим образом, отчетных документов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки и (или) участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки и эксплуатации.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Предоставить Заказчику одновременно с поставкой Товара документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность товаров, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.4. Осуществить погрузо-разгрузочные работы и складирование Товара;

6.2.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

7. Срок действия Договора, изменение, расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2024 года. Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.2. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу решаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к согласию, то спор рассматривается Арбитражным судом Белгородской области, при этом обязательно соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

10.2. Ответственность Поставщика:

10.2.1. В случае нарушения срока поставки товара Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

10.2.2. В случае несоответствия Товара количеству, предусмотренному настоящим договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости недопоставленного товара, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

10.2.3.В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости товара, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).

10.2.4. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

10.2.5. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

10.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении реквизитов и (или) других условий, предусмотренных настоящим Договором в письменной форме.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №__________

от_______________2024г.

на поставку химических препаратов обеззараживания

воды для нужд ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку химических препаратов обеззараживания воды для нужд ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к отгрузке товара:

1) Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет средств поставщика.

2) Поставка товара осуществляется согласно конкретным заявкам заказчика по возникновению потребности на данный период. Заявки подаются заказчиком за десять дней до даты поставки путем телефонных переговоров, подтверждаются письменно или путем факсимильной связи. Поставка товара осуществляется в течении десяти дней с момента получения конкретной заявки от заказчика.

3) Заявка содержит наименование и количество товара, срок и время поставки товара. При этом не заказанный товар не поставляется, заказчиком не принимается и не оплачивается. Поставщик производит доставку товара будние дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо московскому времени, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00.

4) Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику паспорта качества на поставляемый товар, сертификаты соответствия и свидетельство о государственной регистрации продукции.

5) Срок годности товара: не менее 12 месяцев от даты поставки товара и подписания товарно-транспортной накладной.

Поставщик: Заказчик:

_______________________ И.о. директора ОГАУЗ

Санаторий «Красиво»

____________/__________/ ________________/Набережнев Д. И./

Документация_АУКЦИОН

ФЕВРАЛЬ 2024 г

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью документации:

Приложение №1 «Описание объекта закупки» (Техническое задание)

Приложение №2 «Проект договора»

Приложение №3 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Приложение №4 «Образец декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме»

Приложение №5 «Рекомендуемая форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме»

Приложение №6 Образец формы согласия на обработку персональных данных

Начальник отдела закупок _______________________ (Старченко Е.С.)

(Подпись)