Тендер - Поставка систем контроля качества ПСО для детского стоматологического отделения (18) №265806359

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1._Извещение_18.docx
• 2._Обоснование_НМЦ_к_извещению_18.docx
• 3._Проект_договора_к_извещению_18.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г. Екатеринбург, ул. Щорса, 34 и ул. 8 Марта 123 (по согласованию)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.02.2024 по 16.02.2024Место предоставления документации:Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru (официальный сайт), на электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru (ЭТП). Порядок получения документации на ЭТП определяется правилами и регламентом работы ЭТП.Порядок предоставления документации:Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru (официальный сайт), на электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru (ЭТП). Порядок получения документации на ЭТП определяется правилами и регламентом работы ЭТП.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):16.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Определен в извещении о проведении запроса котировк в электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:620142, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Щорса, 34Дата подведения итогов:16.02.2024Порядок подведения итогов:Определен в извещении о проведении запроса котировк в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

"Поставка систем контроля качества ПСО для детского стоматологического отделения"

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 05.02.2024 г

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставления рыночных цен.

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора

Запрос на предоставление ценовой информации направлялся пятерым потенциальным поставщикам, ценовые предложения получены от трех потенциальных поставщиков.

- Посмотреть таблицу с данными

* Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

где:
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

** Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем сложения начальных (максимальных) цен по позициям

Проект ДОГОВОР № ________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Харитоновой Марины Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является Поставка систем контроля качества ПСО для детского стоматологического отделения (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору.

1.2. Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика по адресам Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 34 и ул. 8 Марта 123 (по согласованию).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не находящимся ранее в эксплуатации (не выставочный экземпляр, должен быть без эксплуатационного пробега), принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, а также обязуется уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа (п.6.7. настоящего Договора) в случае получения мотивированной претензии.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится с момента подписания настоящего договора по 30.06.2024 г. по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней или в иной срок, установленный заявкой Заказчика. Заявка направляется на электронный адрес Поставщика (указать электронный адрес):____________________ .

2.2. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству, качеству, наименованию, согласно Спецификации (Приложение №1), в установленном порядке.

По решению Заказчика для приемки Товара по договору (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

Приемка Товара по Договору (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке Товара по договору в случае несоответствия поставленного Товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного Товара от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

2.3. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Заказчику принадлежности товара, в том числе оригинальную упаковку, при этом упаковка не должна быть повреждена и должна быть герметична, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, копии гигиенического сертификата и сертификата соответствия или декларации о соответствии, реестр Регистрационных удостоверений по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору и т.п.), составленные (переведенные) на русский язык, а также счета-фактуры Поставщика, товарные накладные (Торг-12). В качестве формы первичного учетного документа и счета-фактуры для подтверждения расходов и вычетов по НДС Стороны вправе использовать универсальный передаточный документ со статусом «1» или «2».

Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим договором, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара.

2.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов Сторонами в соответствии с п.2.3. Договора. Дата поставки Товара определяется датой подписания приемо-сдаточных документов Сторонами.

• Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего договора.

Принятые Заказчиком Товары должны быть им осмотрены в течение 7 (семи) рабочих дней. Заказчик обязан проверить количество и качество принятого Товара и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять этот Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Товара), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Товара, предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара. В претензии отражаются содержание и основание ее предъявления, количество и вид Товара, в отношении которого она предъявляется.

Заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества.

Заказчик, которому поставлен Товар с нарушением условий настоящего Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным товаром.

Если Поставщик не поставил, предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требование Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

2.6. При заключении или исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанного в заявке участника закупки или настоящем Договоре.

2.7. Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 2 рабочих дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации в соответствии с сопроводительными документами.

3.2. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что на замененный Товар.

3.3. Если при приемке Товара или в течение гарантийного срока эксплуатации выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно, в срок не более 10 рабочих дней, своими силами и за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Максимальное значение цены настоящего договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. в т.ч. НДС/НДС не облагается.

Сумма цен за единицу товара определяется по результатам запроса котировок (Протокол №ЗК-18 от _____ 2024 г.) и составляет ________ (________) рублей ____ копеек. Сумма цен за единицу товара является неизменной в течение всего срока действия договора.

Цена настоящего Договора включает стоимость поставляемого Товара (в том числе расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Заказчика, разгрузку в месте доставки, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена настоящего Договора остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2. Оплата за поставляемый Товар, в сумме, указанной в п.4.1 настоящего Договора, производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании счетов Поставщика поэтапно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами приемо-сдаточных документов. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Цена Договора, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.2. поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) своими силами и средствами по адресу Заказчика согласно п.1.2 настоящего Договора.

5.1.3. организовать доставку Заказчику счетов заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. принять поставленный Товар в соответствии с пунктами 2.3-2.6. настоящего Договора.

5.2.2. оплатить поставляемый Товар в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора;

5.2.3. назначить своего представителя для приемки Товара от Поставщика и подписания всех приемо-сдаточных документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. По соглашению Сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

2) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

4) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

6) цену единицы товара путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора;

7) объем закупаемых товаров, цену договора, цену единицы товара, сроки исполнения обязательств сторон по договору, срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 1-5 приложения № 5 Типового положения Заказчика о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее по тексту – Типовое положение).

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

5.4. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, в случае возникновения у стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционного законодательства, уведомить об этом другую сторону.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Типовым положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

[1] 6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Типовым положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

[2] 6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

[3] 6.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

[4] 6.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

6.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа Поставщика (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику;

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

6.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

[5] 6.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

6.20. Основанием для уплаты неустоек (штрафов, пеней) является письменная претензия Стороны, чьи интересы по настоящему Договору нарушены. В случае не выставления претензии, неустойка (пени, штрафы) не начисляется и не применяется.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков или лавин, военные действия, изменение социально-политической ситуации в стране, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами настоящего Договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить (статья 401 ГК РФ). В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий настоящего Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий настоящего Договора.

7.3. В случае, если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по настоящему Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий настоящего Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия, определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий настоящего Договора. В случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения Сторонами условий настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчет, а настоящий Договор подлежит расторжению.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.

8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. При недостижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде Свердловской области согласно договорной подсудности.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Все изменения и дополнения к настоящему Договору по соглашению сторон действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Поставщика в следующих случаях:

- просрочка поставки Товара против срока, установленного пунктом 2.1. настоящего Договора, более 10 (десяти) календарных дней;

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления недостатков;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- выявление фактов ликвидации или возбуждения в отношении Поставщика процедуры банкротства;

- если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

2) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.6. Уведомление, направленное Заказчиком Поставщику, считается полученным:

- при получении с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте – в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

- при получении отправителем уведомления о вручении почтового отправления получателю корреспонденции;

- при его доставке нарочным путем по адресу, указанному в разделе 11 Договора;

- при его фактическом неполучении по причинам, зависящим от адресата (в т.ч. при отсутствии лица, уполномоченного Поставщиком на получение корреспонденции, по определенному в настоящем Договоре адресу);

- при их доставке по месту нахождения Поставщика, указанному в ЕГРЮЛ. Сторона несет риск последствий неполучения уведомления, которые поступили по её адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя. Если Сторона не примет мер по получению уведомлений по указанному в ЕГРЮЛ адресу, она не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что уведомление не было получено.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Договор, включая Спецификацию (Приложение №1), является единым документом между Поставщиком и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Приложение:

Спецификация.

Форма реестра Регистрационных удостоверений.

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору №____________

от «____» ___________ 2024 г.

Спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма цен за единицу товара:

Требования к качеству поставляемого товара:

Поставляемый товар должен иметь регистрационное удостоверение и в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», - сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

Требования к безопасности продукции медицинского назначении:

Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества товара.

На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев. Товар с зарегистрированным сроком годности 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности не менее 8 месяцев. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности допускается только по согласованию Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору №____________

от «____» ___________ 2024 г.

ФОРМА (заполняется Поставщиком и передается Заказчику при поставке товара)

Реестр Регистрационных удостоверений к договору № ___ от ________

- Посмотреть таблицу с данными

Данный пункт применяется при проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 150 Типового положения. ↑

Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения. ↑

Данный пункт применяется в случае реализации Заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения. ↑

Данный пункт применяется в случае, если в документации о закупке установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Данный пункт применяется в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ↑

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 18 от 08 февраля 2024 г

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № 18

Техническое задание

Поставка систем контроля качества ПСО для детского стоматологического отделения

- Посмотреть таблицу с данными

Внимание! в случае если заявка на участие в запросе котировок содержит предложение поставки аналога (эквивалента) товара, желательно приложение к заявке инструкции по применению медицинского изделия (на русском языке), во избежание разночтений с инструкциями, самостоятельно найденными комиссией.

Общие требования к товару: Поставщик гарантирует Заказчику, что товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации (Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества товара.

На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев (остаточный срок годности проверяется на момент фактической поставки товара при осуществлении его приёмки). Товар с зарегистрированным сроком годности 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности не менее 8 месяцев. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности допускается только по согласованию Сторон.

Приложение № 2 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № 18

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ [1]

(оформляется на бланке организации согласно инструкции по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме) (Предоставляется в форме Word)

- Посмотреть таблицу с данными

_____________ (сумма прописью) руб., включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, внос Товара в помещения Заказчика, оплату НДС указать сумму/(или НДС не облагается) и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена остается неизменной на протяжении всего действия договора.

Срок и условия оплаты

Срок и условия поставки

Настоящей заявкой _____________________________________ (полное наименование организации)

Соглашается исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Так же гарантируем достоверность представленной нами информации.

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок в электронной форме декларируем о соответствии ________________________________________________ (наименование участника запроса котировок)

требованиям к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

Информируем о том, что сведения об ____________________________________ (наименование участника запроса котировок [2] )

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим протоколом о признании нашей заявки выигравшей, будут выполнять роль обязательного договора между нами.

___________ / __________________

Должность Фамилия, имя, отчество

(полностью)

Приложение № 3 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № 18

Анкета участника размещения заказа

(Предоставляется в форме Word)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № 18

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (далее заявка) оформляется на русском языке. Если в составе заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен надлежащим образом. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

Заявка, поданная на участие в закупке, подтверждает, что участник ознакомился с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не имеет.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью. При наличии арифметических ошибок в заявке заказчик вправе принять решение об отклонении заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «не более», «не менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», (в любых словосочетаниях и падежах) и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование. Исключение из указанного правила составляют слова «должен», «должна» (в любых словосочетаниях и падежах) – в данном случае заявка участника по данному основанию не подлежит отклонению. Однако, при заключении контракта слова «должен» подлежат исключению.

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме заявки.

При поставке товаров в заявке участник должен указать:

- Полное наименование товара, полное наименование производителя товара, страну происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст, указать единицу измерения согласно ОКЕИ.

- Конкретную марку, и/или чертеж, и/или модель, и/или артикул, либо иное обозначение, присвоенное производителем товара и/или указанное в нормативно-технических документах на товар (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и др.) в целях идентификации. В случае если у участника имеется информация об отсутствии такого обозначения у предлагаемого товара, участник должен представить письмо от производителя об отсутствии обозначения товара.

Если в документации о закупке указываются (предлагаются) несколько видов (типов) товара или показателей товара (обязательно сопровождаемого словом «и», и/или знаком «,»,), свидетельствует о перечислении показателей товара (материала), каждое из которых необходимо Заказчику для удовлетворения потребностей в тех или иных свойствах материала (товара). Участнику закупки в заявке необходимо указать все виды (типы) товара или все показатели товара, используемых при выполнении работ. (В случае, если требование установлено к нескольким маркам, типам, видам, отличительным характеристикам в одном товаре (материале), указанных через знак «,» в одной ячейке, по отношению к одному показателю, то участник должен предложить значение соответствующее каждой марке, типу, виду, отличительной характеристике товара (материала), при указании значений символами, знаками или словосочетаниями участнику закупки необходимо руководствоваться «Правилами чтения символов».

Правила чтения символов:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание товара, предлагаемого к поставке, должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара.

При описании предлагаемого товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

В «Описании объекта закупки» формулировка «до», «не более», означает «меньше или равно». Формулировка «не менее», «не ниже», означает «больше или равно». Точка с запятой « ; » или запятая « , » при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели. Формулировка «в диапазоне от и до», «в диапазоне не менее и не более», «в диапазоне не шире и не уже» или «в диапазоне с символа/знака «-» (тире)» включает крайние значения диапазона. Формулировка «либо» и «или» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е. не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.

Не допускается при описании товара указывать: «не более», «не менее», «более», «менее», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «должен быть», «должен», «не должен», «(с)выше», «или», «до», ставить знаки «+», «-», «V», «≥», «±», «≤», « » и т.п.

При описании характеристик (показателей) товара участник закупки должен указать одно из значений, включенных в числовой диапазон, если это предусмотрено параметрами определения товара в описании объекта закупки.

Формулировки "не более", "не менее", «более», «менее», «(с)выше», «ниже», «до», «св.», знаки «+», «≥», «-», «±», «≤», могут быть использованы при описании показателей в случае, если применение данных формулировок предусмотрено техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, с обязательной ссылкой на такой регламент. В отношении показателей, предусмотренных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, участником закупки в первой части заявки должны быть указаны максимальные и (или) минимальные значения, в виде одного значения показателя или в виде диапазона значений показателей.

Если в «Описании объекта закупки» указан товар, у которого технические, функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики должны соответствовать указанным в описании объекта закупки техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - ГОСТ), то участник закупки должен указать конкретные показатели предлагаемого товара соответствующие ГОСТ, указанному в описании объекта закупки.

Ответственность за достоверность сведений, а также сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Подача участником заявки означает его согласие на обработку и публикацию Заказчиком его персональных данных в соответствии с требованиями Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. ↑

Также указываются (при наличии) сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа (для участника запроса котировок - юридического лица). ↑